二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷含答案【41】

二级建造师建设工程项目管理试题题库押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】根据施工企业质量管理体系文件构成，“质量审查、修改和控制管理办法”属于()的内容。A.程序文件?B.质量计划?C.质量手册?D.质量记录?【正确答案】C2.在进行施工成本控制的过程中遇到以下情况，有必要调整施工成本目标的是()。A.在施工前没有进一步做更详细的成本控制B.投标报价有漏项，实际成本超出计划成本C.成本计划中降低成本的措施不尽合理D.工程中出现了可以索赔的情况【正确答案】B3.下列选项中，能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工作是（）。A.项目结构图B.工作流程图C.工作任务分工表D.组织结构图【正确答案】B4.【真题】根据建设工程项目管理规范(GF/T50326-2006)的条文说明中所列风险等级，某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）。A.发生风险可能性很大、风险后果为轻度损失B.发生风险可能性很大、风险后果为重大损失C.发生风险可能性中等、风险后果为中度损失D.发生风险可能性中等、风险后果为重大损失【正确答案】B5.【真题】关于建筑总承包模式特点的说法，正确的是（）A.项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平B.业主需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调C.施工总承包单位负责项目总进度计划的编制.控制.协调D.在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早起控制【正确答案】D6.根据建设工程质量管理条例第三十六条的有关规定，工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担（）。A.监督责任B.监理责任C.法律责任D.连带责任【正确答案】B7.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前发出。A.5B.10C.15D.28【正确答案】C8.某施工工地发生一起起重机钢绳断裂导致起吊的钢梁坠落，发生现场施工人员伤亡事故，则该安全事故中，第一类危险源和第二类危险源分别是()。A.起重机、钢绳断裂B.钢梁、钢梁坠落C.起重机、钢梁坠落D.钢梁、钢绳断裂【正确答案】D9.根据生产安全事故报告和调查处理条例，生产安全事故和调查中，下列哪种情况（）处上一年年收入40%80%的罚款。A.伪造或者故意破坏事故现场B.阻碍、干涉事故调查工作C.事故发生后逃匿D.迟报或者漏报事故【正确答案】D10.按建筑安装工程费用项目组成（44号文）规定，施工企业为职工缴纳的基本养老保险费属于建筑安装工程费用的()。A.社会保险费B.人工费C.企业管理费D.现场管理费【正确答案】A11.某承包商承揽的写字楼工程，由于场地中间有几户居民不搬迁，工程不能按期开工。承包商向业主（监理工程师）发出索赔意向书后，依然迟迟不能开工。在这样的情况下，承包商应该按照工程师要求的合理间隔期，提交（）。A.新的索赔意向书B.延续索赔通知C.新的索赔证据和依据D.最终索赔报告【正确答案】B12.某施工企业承包一个写字楼工程，竣工后算得工程造价为5000万元（不含税），那么施工企业需缴纳的增值税为（）万元（施工单位为一般纳税人，增值税税率为9%，不考虑进项税额）。A.650B.550C.450D.600【正确答案】C13.施工平行承发包模式与施工总承包模式的相同点是（）。A.有利于业主对造价的早期控制B.招标人在通过招标选择承包人时通常以施工图设计为依据C.业主的合同管理工作量较大D.业主的组织协调工作量较大【正确答案】B14.关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是（）。A.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审B.应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案C.生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.生产经营单位应每年至少组织一次现场处置方案演练【正确答案】C15.风险控制措施计划在实施前宜进行评审，评审的内容不包括（）。A.预防性测定指标是否符合监视控制措施计划的要求B.更改的控制措施是否使风险降至可允许的水平C.是否产生了新的危险源D.是否已选定了成本效益最佳的解决方案【正确答案】A16.在工人工作时间消耗的分类中，损失时间不应包括（）。A.多余和偶然时间B.休息时间C.停工时间D.违背劳动纪律损失时间【正确答案】B17.能够反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是()。A.管理职能分工表B.组织结构图C.工作任务分工表D.工作流程图【正确答案】A18.【真题】建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是()。A.建设单位安全管理的投入是否到位B.施工企业安全管理和安全技术是否到位C.监理单位对安全管理的重视程度D.政府部门对项目施工安全监管是否到位【正确答案】B19.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【正确答案】C20.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工项目经理在项目管理实施规划编制中的职责是()。A.参与编制B.主持编制C.协助编制D.批准实施【正确答案】B21.【真题】建设工程项目的实施性施工进度计划是指（）。A.月度施工计划和旬施工作业计划B.季度施工计划和月度施工计划C.单位工程施工计划和月度施工计划D.季度施工计划和单位工程施工计划【正确答案】A22.某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案、完成了施工总进度计划的编制，则接下来应该进行的工作是（）。A.主要技术经济指标B.编制施工准备工作计划C.编制资源需求量计划D.施工总平面图设计【正确答案】C23.工程施工过程中，针对成本偏差，需要进行纠偏，这首先要确定的是()。A.成本计划的修正B.纠偏的主要对象C.纠偏的经济措施D.纠偏的组织措施【正确答案】B24.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，暂列金额可用于支付()A.施工中发生设计变更增加的费用B.业主提供了暂估价的材料采购费用C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用D.因施工缺陷造成的工程维修费用【正确答案】A25.甲高级中学建设为政府投资项目，其中的教学楼工程由乙设计院设计，由丙建筑公司进行施工总承包，则教学楼建设工程项目实施阶段的总进度目标控制应当由（）来进行。A.乙设计院B.丙建筑公司C.业主D.安全质量监督站【正确答案】C26.某工程基础底板的设计厚度为1.5米，施工单位施工厚度为1.6米，在计量、支付时，对于多做0.1米的工程量应当（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【正确答案】A27.施工职业健康安全与环境管理的复杂性，是由建筑产品受外部环境影响因素多以及产品的（）所决定的。A.单一性和生产的流动性B.单一性和生产的连续性C.固定性和生产的流动性D.固定性和生产的连续性【正确答案】C28.下列对工程项目施工质量的要求中，体现个性化要求的是（）。A.符合国家法律、法规的要求B.不仅要保证产品质量，还要保证施工活动质量C.符合工程勘察、设计文件的要求D.符合施工质量评定等级的要求【正确答案】C29.派驻某施工现场的甲监理机构受建设单位委托对乙施工单位施工阶段的施工活动实施监理。甲监理机构旁站监理员王某发现乙施工单位在主体结构的施工中有违反工程建设强制性标准的行为，则旁站监理员王某（）。A.有权向乙施工企业下达局部停工令B.有权责令乙施工企业立即整改C.应当报告建设单位并采取应急措施D.应当报告政府主管部门并采取措施【正确答案】B30.【真题】某房屋建设工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元。根据关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知(建质2010111号)，该事故等级为(?)。?A.一般事故?B.较大事故?C.重大事故?D.特别重大事故?【正确答案】A31.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，投标人所填报的分部分项工程的综合单价中不包括（）。A.规费B.利润C.管理费D.直接工程费【正确答案】A32.【真题】某工程项目承包人在2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2010年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2010年8月20日按照有关规定办理了竣工验收备案手续，本项目的实际竣工日期为（）。A.2010年8月10日B.2010年7月12日C.2010年8月5日D.2010年8月20日【正确答案】B33.【真题】施工定额的研究对象是同一性质的施工过程，这里的施工过程是指（）。A.工序B.分部工程C.分项工程D.整个建筑物【正确答案】A34.针对基坑开挖、脚手架拆除而制定的计划或方案属于（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.现场应急预案【正确答案】B35.当发生多次索赔事件以后，适宜采用（）计算索赔金额。A.实际费用法B.总费用法C.综合费用法D.修正费用法【正确答案】B36.若完成某分项工程需要某种材料的净用量为0.8t，耗损率为4%，则该材料总消耗量为()t。A.0.768B.0.832C.0.850D.0.862【正确答案】B37.根据标准施工招标文件，按程序覆盖后的隐蔽工程监理工程师有疑问的，经剥开重新检验证明其质量是符合施工合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由（）承担。A.承包人B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人和承包人共同【正确答案】B38.【真题】某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。A.3245.13B.3244.50C.3240.00D.3150.00【正确答案】A39.施工成本核算的对象一般是()。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】B40.【真题】政府质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格，并查实是承包商原因造成，则应签发（）。A.全部暂停施工指令单B.临时收缴资质证书通知单C.吊销资质证书通知单D.质量问题整改通知单【正确答案】D41.【真题】为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工季度计划相适应的资源需求计划，以反应工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的()措施。A.组织B.管理C.经济D.技术【正确答案】C42.某施工过程中，项目经理由于工作失误导致施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式主要是（）。A.追究社会责任B.吊销其建造师资格证书C.追究经济责任D.追究法律责任【正确答案】C43.编制施工组织总设计时，施工准备工作计划的编制应在完成()后确定。A.施工准备工作计划B.施工总平面图C.资源需求量计划D.主要技术经济指标【正确答案】C44.定期地将施工成本计划值与实际值进行比较，进行施工成本控制，其正确的步骤是()。A.比较-分析-预测-纠偏-检查B.比较-预测-分析-纠偏-检查C.比较-预测-分析-检查-纠偏D.比较-分析-预测-检查-纠偏【正确答案】A45.某钢结构安装工程发生整体倾覆事故，正在施工的工人10人死亡，50人重伤。按照事故造成损失的严重程度，该事故可判定为（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【正确答案】C46.建设工程施工平行发包模式在进度控制方面的特点是（）。A.需全部施工图完成后，才能进行招标，对进度控制不利B.招标次数较少，对进度控制有利C.无法做到边设计边施工，对进度控制不利D.某部分施工图完成后即可开始这部分工程招标，有利于缩短建设周期【正确答案】D47.（）是项目经理的责任成本目标，它以合同标书为依据，且一般情况下只是确定责任总成本指标。A.施工组织总设计B.竞争性成本计划C.指导性成本计划D.实施性成本计划【正确答案】C48.在措施项目费的计算方法中，（）适用于室内空气污染测试。A.综合单价法B.分包法计价C.参数法计价D.混合单价法【正确答案】B49.根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2017，下列不属于项目管理机构负责人应履行的职责包括（）。A.参与编制项目管理实施规划B.对资源进行动态管理C.进行授权范围内的利益分配D.组织工程竣工验收【正确答案】D50.下列不属于施工成本计划的编制依据的是（）。A.企业定额B.施工图预算C.施工成本预测资料D.:施工组织设计【正确答案】B51.下列影响施工质量的主要因素中，属于施工作业环境因素的是()。A.风力等级B.地下水位C.照明方式D.验收程序【正确答案】C52.【真题】在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉.钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是（）。A.定额控制B.计量控制C.指标控制D.包干控制【正确答案】D53.编制安全技术措施计划的步骤正确的是（）。A.危险源识别工作活动分类风险确定风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性B.工作活动分类风险确定危险源识别风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性C.工作活动分类危险源识别风险确定制定安全技术措施计划风险评价评价安全技术措施计划的充分性D.工作活动分类危险源识别风险确定风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性【正确答案】D54.【真题】某基础工程施工合同约定计日工工资标准为150元天，窝工补贴为50元天。在基坑开挖过程中，由于业主未能按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商8人窝工5天，又因承包商组织不力，导致5人窝工10天。则承包商可索赔的费用为()元。A.2000B.6000C.7500D.29250【正确答案】A55.【真题】凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经()检查认可。A.施工项目经理B.项目设计负责人C.施工项目技术负责人D.监理工程师【正确答案】D56.根据建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013），关于工程项目合同类型选择的说法，不正确的是（）A.对使用工程量清单计价的工程，单价合同和总价合同均可采用B.采用单价合同时，合同文件必须包括工程量清单C.采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力D.工程量清单计价的适用性不受合同形式的影响【正确答案】C57.下列建设工程项目的风险中，属于组织风险的是（）。A.施工机械操作人员的能力和经验B.事故防范措施和计划C.引起爆炸的因素D.工程设计文件【正确答案】A58.关于建设工程信息内涵的说法，正确的是（）。A.信息管理是指信息的收集和整理B.信息管理的目的是为有效地反映工程项目管理的实际情况C.建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息D.建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度地影响项目目标实现【正确答案】D59.下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.确定各类进度计划的审批程序B.选择合理的合同结构C.选择工程承发包方式D.优化项目的设计方案或施工方案【正确答案】D60.施工阶段质量控制的重点是（）。A.工序的质量控制B.施工方法C.材料工序的质量控制D.机械设备工序的质量控制【正确答案】A61.在实践中，最常用的是（）合同A.固定单价合同?B.变动单价合同?C.固定总价合同?D.变动总价合同【正确答案】A62.【真题】下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。A.单价合同B.变动总价合同C.成本加酬金合同D.固定总价合同【正确答案】D63.根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失可分为（）。A.轻伤事故、严重事故、重伤事故、重大伤亡事故B.重伤事故、严重事故、较大伤亡事故、特大伤亡事故C.重伤事故、重大事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故D.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故【正确答案】D64.以成本加酬金形式发包的建设工程项目，其施工图纸可能不能事先完成。因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过（）缩短工期。A.分段施工B.加快进度C.增加人工D.增加设备【正确答案】A65.下列选项中，不属于索赔资料准备阶段的主要工作的是()。A.跟踪和调查干扰事件B.分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据C.确定索赔对象，明确索赔的项目D.收集证据，获得充分而有效的各种证据【正确答案】C66.对业主方项目管理的目标而言，进度目标是指项目的（）。A.立项时间目标B.竣工时间目标C.项目动用的时间目标D.运营时间目标【正确答案】C67.按照建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-214）的规定，工程承包人施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产保险由（）办理。A.发包人B.劳务分包人C.工程师D.工程承包人【正确答案】A68.【真题】关于利用时间-成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）。A.所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利B.所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利C.项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内D.所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率【正确答案】D69.【真题】在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作()。A.最早完成时间的最小值B.最早完成时间的最大值C.最迟完成时间的最小值D.最迟完成时间的最大值【正确答案】B70.按现行规定，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是()。A.受自然地域环境限制的B.公开招标程序过于烦琐的C.因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的D.因潜在投标人多而导致招标工作量太大的【正确答案】A71.施工文件档案管理中规定，在开工前由施工单位现场负责人填写施工现场质量管理检查记录，报()检查，并做出检查结论。A.建设主管部门B.建设审批部门C.设计单位负责人D.项目总监理工程师【正确答案】D72.【真题】施工准备阶段的项目施工成本计划，应当是采用()编制形成的实施性施工成本计划。A.估算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【正确答案】D73.【真题】某网络计划中，工作A的紧后工作B和C，工作B的最迟开始时间为14，最早开始时间为10；工作C的最迟完成时间为16，最早完成时间为14，工作A和工作B、C的间隔时间均为5d，则工作A总时差为()d。A.3B.7C.8D.10【正确答案】B74.下列选项中，未违反建设工程安全生产管理条例规定的是（）。A.监理单位依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理B.监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工C.监理单位未对施工组织设计中的技术措施或者专项施工方案进行审查D.施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位未及时向有关主管部门报告【正确答案】A75.某打桩工程合同约定，第1个月计划完成工程桩120根，单价为1.2万元根。至第1个月底，经确认的承包商实际完成的工程桩为110根，实际单价为1.3万元根，则在第1个月度内，该打桩工程的计划工作预算费用(BCWS)和已完工作预算费用(BCWP)为()万元。A.132，144B.143，156C.144，132D.156，143【正确答案】C76.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则()。A.监理人可要求延长核查时间B.监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书C.视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意D.视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意【正确答案】C77.招标投标法关于公开招标与邀请招标的规定，正确的有()。A.应该招标的建设工程项目，一般应采用公开招标方式B.公开招标的优点是招标人有较大的选择范围，费用较低C.对于技术复杂的项目，招标人可采用邀请招标D.采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书【正确答案】A78.建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从()开始直到()的全过程。A.招标阶段，竣工验收B.投标阶段，竣工验收C.招标阶段，保修期结束D.投标阶段，保修期结束【正确答案】B79.【真题】影响施工质量的五大要素是指人.材料.机械及（）。A.方法与环境B.投资额与合同工期C.方法与设计方案D.投资额与环境【正确答案】A80.下列不属于施工进度计划调整的内容的是（）。A.工程量的调整B.工作关系的调整C.必要目标的调整D.进度索赔的调整【正确答案】D81.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利这种调解形式属于()。A.行政调解B.法院调解C.民间调解D.仲裁调解【正确答案】C82.下列有关工程量清单缺项引起合同价款调整的表述正确的是（）。A.合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目的，应按照变更价款确定方法确定单价，调整合同价款B.新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照合同约定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款C.由于招标工程量清单中措施项目缺项，应按实际实施的方案直接调整合同价款D.由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照招标文件的规定调整合同价款【正确答案】A83.【真题】某工程网络计划中，工作N最早完成时间为第17天，持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作N的自由时差为()天。A.2B.3C.7D.8【正确答案】D84.按照编制程序和用途分类，建设工程定额不包括（）。A.施工定额B.工具、器具定额C.投资估算指标D.概算指标【正确答案】B85.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），暂列金额应计入建筑安装工程的（）。A.规费B.措施费C.人工费D.其他项目费【正确答案】D86.根据建筑安装工程费用项目组成（44号文），施工企业发生的下列费用中，应计入企业管理费的是（）。A.养老保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.劳动保护费【正确答案】D87.根据编制的广度、深度和作用的不同进行分类，施工组织设计不包括（）。A.施工组织总设计B.单位工程施工组织设计C.分部（分项）工程作业设计D.专项施工组织设计【正确答案】D88.下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有（）。A.确定项目管理班子的任务和职能分工B.分析钢结构吊装作业的成本目标C.修订钢结构吊装施工合同条款D.提出多个钢结构吊装方案【正确答案】D89.某合同工程由于设计变更，发生现场签证事项，承包人为了赶工，在未经发包人现场确认和书面同意的情况下便擅自施工，由此产生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.承发包双方共同D.设计单位【正确答案】B90.施工成本控制过程中，材料费主要从材料用量和材料价格两方面实施控制，控制材料用量的方法之一是()。A.储存控制B.定额控制C.询价控制D.分包控制【正确答案】B91.用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，自由时差宜按（）计算。A.工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间B.所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间C.所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持续时间D.本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值【正确答案】C92.【真题】关于横道图特点的说法，正确的是()。A.横道图无法表达工作间的逻辑关系B.可以确定横道图计划的关键工作和关键路线C.只能用手工方式对横道图计划进行调整D.横道图计划适用于大的进度计划系统【正确答案】C93.下列导致施工质量事故发生的原因中，属于违背基本建设程序的是（）。A.勘察报告不准不细B.边勘察、边设计、边施工C.非法承包，偷工减料D.施工组织、施工工艺技术措施不当【正确答案】B94.施工平行发承包的特点，在进度控制方面的特点是（）。A.对某些工作而言，符合“他人控制”原则B.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择C.可以边设计边施工，缩短建设周期D.对业主来说，要等最后一份合同签订后才知道整个工程的总造价，对投资的早期控制不利【正确答案】C95.东盛建设公司准备实施一个大型地铁建设项目的施工管理任务。为提高项目组织系统的运行效率，决定设置纵向和横向工作部门以减少项目组织结构的层次。该项目所选用的组织结构模式是()。A.线性组织结构B.矩阵组织结构C.职能组织结构D.项目组织结构【正确答案】B96.如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制()。A.企业年度生产计划B.项目施工的月度施工计划C.单体工程施工进度计划D.施工总进度规划【正确答案】D97.某施工项目按人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费对施工成本计划进行了编制，这种编制方法属于()。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按子项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.以上三种方法的综合运用【正确答案】A98.【真题】某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于()。A.管理工作流程组织B.信息处理工作流程组织C.物质流程组织D.施工作业流程组织【正确答案】A99.施工期间，对质量问题严重的单位，政府质量监督机构可根据问题的性质可（）。A.签发质量问题整改通知单B.签发局部暂停施工指令单C.采取临时收缴资质证书D.签发全面停工通知书【正确答案】C100.关于虚工作的说法，正确的是（）。A.虚工作只在双代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间的逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形线表示【正确答案】C二.多选题(共70题)1.横道图进度计划的缺点包括（）。A.工序（工作）之间的逻辑关系不易表达清楚B.不能确定计划的关键工作C.计划调整的工作量较大D.计划调整只能用自动方式进行E.不能确定计划的关键线路【正确答案】ABCE2.企业通过职业健康安全管理体系的运行，作为实行事故控制开端的活动有()。A.危险源识别B.风险需求分析C.风险评价D.风险控制策划E.风险评审改进【正确答案】ACD3.工程竣工验收报告应附有的文件包括（）。A.施工许可证B.施工图设计文件审查意见C.验收组人员签署的工程竣工验收意见D.安全生产许可证E.工程质量监督文件【正确答案】ABC4.建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。A.确定施工作业的具体安排B.确定计划期内的人、机、料需求C.确定控制性进度计划的关键指标D.确定里程碑计划节点E.确定计划期内的资金需求【正确答案】ABE5.由不同深度的计划构成的进度计划系统包括（）。A.总进度计划B.项目子系统进度计划C.项目子系统中的单项工程进度计划D.项目子系统中的单位工程进度计划E.年度、季度、月度和旬计划【正确答案】ABC6.【真题】影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有（）。A.第一次制造时的材料消耗量B.每周转使用一次材料的损耗C.周转使用次数D.材料损耗量的测算方法E.周转材料的最终回收及其回收折扣【正确答案】ABCE7.关于施工合同跟踪的说法，正确的是（）。A.承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行的跟踪、监督和检查B.是否及时给予了指令、答复和确认属于业主和其委托的工程师（监理人）的工作C.合同跟踪的对象包括承包的任务D.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比E.可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比【正确答案】ABCD8.下列关于工程监理工作性质与权责的表述中，正确的有()。A.工程监理单位与业主的关系是委托代理关系B.监理工作具有服务性、独立性和公正性的特点C.工程监理单位不能与监理项目的施工单位有利害关系D.建设工程未经监理工程师签字不得进行竣工验收E.未经总监理工程师签字，建设单位不支付工程款【正确答案】ABCE9.施工组织设计要结合工程对象的实际情况来编制，其基本内容包括工程概况和()。A.项目组织B.施工部署与施工方案C.施工进度计划D.主要技术经济指标E.施工总平面布置【正确答案】BCDE10.下面关于投标价的说法，正确的有（）。A.投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价B.计算投标价之前应先确定施工方案和施工进度C.投标价计算不必与采用的合同形式一致D.投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时可以进行总价优惠E.投标人的投标总价应当与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致【正确答案】ABE11.【真题】施工组织设计的编制原则包括（）。A.重视工程施工的目标控制B.合理部署施工现场C.提高施工的工业化程度D.提高施工的连续性和均衡性E.采用国内外最先进的施工技术【正确答案】ABCD12.（）是企业通过职工健康安全健康体系的运行，实行事故控制的开端。A.危险源识别B.风险评价C.生命周期评价D.风险控制策划E.协调与沟通【正确答案】ABD13.如果发包人以单价合同的形式发包工程建设项目。对于该类合同，在具体的运用中（）。A.投标报价时，人们常常注重合同的单价B.投标报价时，人们常常注重合同的总价格C.施工过程的工程款结算时，以合同单价优先D.实际支付时根据招投标时确定的合同总价为依据E.当工程量发生变化，可以以合同单价为准调整总价【正确答案】BCE14.【真题】下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）A.使用不合格的工程材料B.边勘察、边设计、边施工C.勘察报告不准，不细D.施工人员不具备上岗的技术资格E.施工管理混乱【正确答案】ADE15.下列关于危险源的说法中，正确的有（）。A.根据在事故发生发展中的作用，可以把危险源分为第一类危险源和第二类危险源B.第一类危险源的危险性主要表现为导致事故而造成后果的严重程度方面C.第二类危险源出现的难易，决定事故发生可能性大小D.第二类危险源是事故的主体，决定事故的严重程度E.第一类危险源是事故发生的前提，第二类危险源是第一类危险源导致事故的必要条件【正确答案】ABCE16.【真题】关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的有（）。A.应当具备初中及以上文化程度B.取得操作证后准许独立作业C.技能熟练后操作证可以不复审D.年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄E.经社区或县级以上医疗机构体检健康合格【正确答案】BDE17.施工风险的类型包括（）。A.组织风险B.经济与管理风险C.工程环境风险D.技术风险E.合同风险【正确答案】ABCD18.关于业主方项目管理质量目标的说法中，下列正确的有（）。A.质量目标不涉及影响项目运行或运营的环境质量B.满足施工的质量要求就完全实现了项目的质量目标C.项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，它们之间的关系是对立统一的关系D.质量目标包括满足相应的技术规范和设计标准的规定，以及满足业主方相应的质量要求E.质量目标包括对设计、施工、材料、设备及环境质量的要求【正确答案】CDE19.施工作业的定额时间，是在拟定辅助工作时间、（），以及休息时间的基础上编制的。A.基本工作时间B.偶然工作时间C.准备与结束时间D.不可避免的中断时间E.多余工作时间【正确答案】ACD20.下列建筑材料中，属于需要实施强制性产品认证的有()。A.建筑安全玻璃B.瓷质砖C.混凝土防冻剂D.溶剂型木器涂料E.排水管、给水管【正确答案】ABCD21.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理的权限有()。A.向外筹集项目建设资金B.自主选择分包人C.参与组建项目经理部D.制定项目内部计酬办法E.主持项目经理部工作【正确答案】CDE22.【真题】职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括（）A.作业指导书B.监测活动准则C.程序文件引用的表格D.管理规定E.绩效报告【正确答案】ABC23.【真题】下列施工质量事故中，属于指导责任事故的有()。A.混凝土振捣疏漏造成的质量事故B.砌筑工人不按操作规程施工导致墙体倒塌C.负责人放松质量标准造成的质量事故D.负责人追求施工进度造成的质量事故E.浇筑混凝土操作者随意加水使强度降低造成的质量事故【正确答案】CD24.根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有()。A.发包人增加合同工作内容B.发包人提供图纸延误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.承包人为工程合理施工所必需的暂停施工E.发包人原因的试运行失败后，承包人采取措施保证试运行合格【正确答案】AB25.【真题】施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间和()的基础上编制的。A.辅助工作时间B.准备与结束时间C.不可避免的中断时间D.偶然时间E.休息时间【正确答案】ABCE26.施工总承包管理模式对费用控制的特点包括（）。A.某一部分工程的施工图完成后，由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的施工招标B.对降低工程造价有利C.多数情况下，由业主方与分包方直接签约D.各分包合同的交界面的定义由施工总承包管理单位负责E.多数情况下，由施工总承包管理单位与分包人签约，降低了业主方的风险【正确答案】ABC27.下列选项中，属于第一类危险源控制方法的有()。A.消除危险源B.限制能量C.增加安全系数D.提高设施的可靠性以消除故障E.隔离危险物质【正确答案】ABE28.【真题】编制人工定额时应入工人有效时间的有()A.准备与结束工作时间?B.基本工作时间?C.辅助工作时间?D.不可避免的中断时间?E.休息时间?【正确答案】ABC29.关于项目管理组织结构模式的表述，下列选项正确的有()。A.职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源B.矩阵组织结构中有横向和纵向两个指令源C.大型线性组织系统中的指令路径太长D.线性组织结构中可以跨部门下达指令E.职能组织结构适用于大型组织系统【正确答案】BC30.【真题】关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有()。A.通过建造师执业资格考试的人员只能担任项目经理B.项目经理必须由承包人正式聘用的建造师担任C.项目经理每月在施工现场的时间可自行决定D.项目经理不得同时担任其他项目的经理E.项目经理可以由取得项目管理师资格证书的人员担任【正确答案】BD31.在计算综合单价时，下面关于人工单价、材料价格和施工机械台班单价的说法，正确的有()。A.应采用企业历史交易价格B.应直接采用市场价格C.应采用市场价格作为参考D.不应采用调价系数予以调价E.应根据工程项目的具体情况及市场资源的供求状况进行确定【正确答案】CE32.关于项目目标动态控制的说法，正确的是()。A.强化合同管理是目标控制的组织措施B.动态控制首先应当进行计划与实际值的比较C.主动控制是动态控制的重要环节D.落实项目资金是进度控制的经济措施E.动态控制应明确控制周期【正确答案】DE33.下列有关施工项目竣工质量验收的要求表述中，正确的有（）。A.工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行B.参加工程施工质量验收的各方人员由政府部门指定C.工程的观感质量通过现场检查后由质量监督机构确认D.隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件E.检验批的质量应按主控项目、一般项目和功能测试项目进行验收【正确答案】AD34.预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额，其作用主要有（）。A.编制概算定额的基础B.编制单位估价表的依据C.计算措施费用的基础D.编制施工组织设计的依据E.编制施工图预算的主要依据【正确答案】ABE35.业主方和项目参与各方都有各自的项目管理任务及其管理职能分工，管理职能由提出问题、筹划、决策、执行、检查等组成，则下列选项中，符合管理职能内涵的表达方式的有()。A.明确加快进度的各种可能方案B.明确安全生产管理由谁负责C.发现实际成本项目超出了预算D.执行进度控制计划E.从多种方案中选定一个拟执行的方案【正确答案】ACDE36.施工方所编制的与施工进度有关的计划包括()。A.建设工程施工组织计划B.施工企业的施工生产计划C.建设工程施工质量计划D.建设工程施工安全计划E.建设工程项目施工进度计划【正确答案】BE37.施工质量事故发生的原因，属于勘察设计失误的是（）。A.勘察报告不准确B.结构设计方案不正确C.使用不合格的工程材料D.施工人员不具备上岗的技术素质E.施工管理混乱【正确答案】AB38.下列事件中，承包商向业主既能索赔工期，也能索赔费用的事件不包括（）。A.发包人原因引起的暂停施工B.不可抗力C.发包人的原因导致试运行失败D.法律变化引起的价格调整E.施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品【正确答案】CD39.下列影响施工质量的因素中属于施工作业环境因素的有（）。A.道路条件B.安全防护设施C.通风D.地下障碍物E.工程地质【正确答案】ABC40.对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款、对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%-100%的罚款的行为包括（）。A.不立即组织事故抢救B.迟报或者漏报事故C.谎报或者瞒报事故D.伪造或者故意破坏事故现场E.拒绝提供有关情况和资料【正确答案】CDE41.对施工现场大气污染的处理正确的是（）。A.施工现场道路应硬化B.施工现场外围围挡不得低于1.5mC.施工现场垃圾杂物要及时清理D.易飞扬材料入库密闭存放E.禁止施工现场焚烧有毒、有害烟尘和恶臭气体的物资【正确答案】ACDE42.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），下列建筑安装工程费用中属于规费的是（）。A.工程定位复测费B.住房公积金C.工程排污费D.二次搬运费E.社会保险费【正确答案】BCE43.【真题】某工程施工进度计划如图所示，下列说法中，正确的有()。A.R的紧后工作有A、BB.E的紧前工作只有CC.D的紧后工作只有FD.P没有紧前工作E.A、B的紧后工作都有D【正确答案】ACDE44.对于承包人向发包人的索赔请求，工程师要根据发包人的委托或授权，对承包人的索赔要求进行审核和质疑，其审核和质疑要围绕（）进行。A.索赔事件是属于业主、监理工程师的责任还是第三方的责任B.事实和合同的依据是否充分C.承包商是否采取了措施保护现场和证据D.是否需要补充证据E.索赔计算是否正确、合理【正确答案】ABDE45.施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括（）等。A.运输设备和操作工具B.测量仪器和计量器具C.工程实体的工艺设备D.电梯、泵机、通风空调设备E.施工安全设施【正确答案】ABE46.【真题】施工单位在建设工程档案管理中的职责包括()。A.配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作B.按照施工合同的约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作C.按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕D.及时将施工档案资料移交建设单位E.竣工预验收以后