二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷含答案59

二级建造师建设工程项目管理试题题库押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某建筑企业作为总承包商承接了某单位迁建工程所有项目的施工任务，项目包括办公楼、住宅楼和综合楼各一栋，则该公司针对整个新建工程项目制定的施工组织设计属于（）。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】C2.根据中华人民共和国国务院令第493号生产安全事故报告和调查处理条例规定，一次事故中死亡职工15人的事故A.死亡事故B.重伤事故C.重大事故D.特大事故【正确答案】C3.施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的（）的选用。A.控制技术B.合同结构C.组织结构形式D.设计技术和施工技术【正确答案】D4.施工单位应当采取的防止环境污染措施，正确的是（）A.施工过程中的扬尘无需处理?B.未经处理的泥浆水直接排入城市排水设施?C.有害废弃物用直接埋入土中?D.不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。【正确答案】D5.主管部门对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况实施监督的是（）。A.工程实体质量监督B.工程质量行为监督C.竣工质量验收监督D.工程主体质量监督【正确答案】A6.【真题】施工安全技术保证体系中，不论是安全专项工程还是安全专项技术，首先应满足安全（）要求。A.限控技术B.保（排）险技术C.保护技术D.可靠性技术【正确答案】D7.国家建设主管部门为了加强建筑工程质量管理，规范建筑工程施工质量的验收，保证工程质量，制定相应的标准和规范。这些标准、规范主要是从技术角度，为保证房屋建筑各行业专业工程的（）而提出的一般性要求。A.安全性、可靠性、经济性B.安全性、协调性、耐久性C.安全性、可靠性、耐久性D.适用性、安全性、耐久性【正确答案】C8.根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，致使120名操作工人急性工业中毒的安全事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】A9.建设工程项目的实施需要人力资源和物质资源，应认识到()资源也是项目实施的重要资源之一。A.成本B.质量C.信息D.合同【正确答案】C10.【真题】施工机械台班产量定额等于（）。A.机械净工作生产率工作班延续时间B.机械净工作生产率工作班延续时间机械利用系数C.机械净工作生产率机械利用系数D.机械净工作生产率工作延续时间机械运行时间【正确答案】B11.下列产生费用偏差的原因中，属于施工原因的是（）。A.未及时提供场地B.组织不落实C.施工方案不当D.建设手续不全【正确答案】C12.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，不包括控制（）。A.设计准备阶段的工作进度B.物资采购工作进度C.征地拆迁工作进度D.项目动用前准备阶段工作进度【正确答案】C13.建设项目分部分项工程成本分析中预算成本和目标成本分别来自()。A.投标报价成本和施工预算B.投标报价成本和施工图预算C.招标控制价成本和施工预算D.招标控制价成本和投标报价成本【正确答案】A14.下列选项中，属于项目设计准备阶段主要工作的是（）。A.编制项目建议书B.编制项目可行性研究报告C.编制项目总成本计划D.编制设计任务书【正确答案】D15.定期地将施工成本计划值与实际值进行比较，进行施工成本控制，其正确的步骤是()。A.比较-分析-预测-纠偏-检查B.比较-预测-分析-纠偏-检查C.比较-预测-分析-检查-纠偏D.比较-分析-预测-检查-纠偏【正确答案】A16.【真题】发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【正确答案】A17.对施工任务的平行发包，发包方可以根据建设项目的结构进行分解发包，也可以根据建设项目施工的（?）进行分解发包。A.不同部位B.不同投资额C.不同专业系统D.不同特点【正确答案】C18.某施工过程中，项目经理由于工作失误导致施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式主要是（）。A.追究社会责任B.吊销其建造师资格证书C.追究经济责任D.追究法律责任【正确答案】C19.在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了（），它是信息管理的核心指导文件。A.信息编码手册B.信息管理手册C.信息分类体系D.信息处理方法【正确答案】B20.【真题】关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。A.施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到B.施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的C.施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格D.施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录【正确答案】D21.某工程由于施工现场管理混乱，最终导致一幢在建办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡11人，该起质量事故属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】B22.在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称为()。A.建设工程文件B.归档文件C.施工文档资料D.工程档案【正确答案】D23.【真题】组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各工作部门之间的()关系。A.协作B.监督C.指令D.配合【正确答案】C24.【真题】按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行材料检验的验收方式，属于()。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收【正确答案】A25.关于工作流程与工作流程图，说法正确的是（）。A.业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图C.工作流程图可以用来描述工作流程组织D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系【正确答案】C26.单价合同的特点是（）。A.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险B.可以缩短投标时间C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性D.对业主投资控制有利【正确答案】B27.【真题】根据施工技术交底有关规定，项目开工前向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底的人，应该是()。A.项目经理B.项目技术负责人C.项目质检员D.项目专职安全员【正确答案】B28.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制B.管理评审是施工企业对其自身的管理体系进行的审核C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效【正确答案】D29.【真题】根据施工质量控制的特点，施工质量控制应(?)。?A.加强对施工过程的质量检测?B.解体检查内在质量?C.建立固定的生产流水线?D.加强观感质量验收?【正确答案】A30.施工企业职业健康安全与环境管理体系的管理评审是（）A.管理体系接受政府监督的一种机制?B.管理体系自我保证和自我监督的一种机制?C.企业最高管理者对管理体系的系统评价?D.对企业执行相关法律情况的评价【正确答案】C31.施工单价合同“单价优先”原则在结算中主要体现在应支付价款按（）。A.清单工程量和合同单价B.实际完成并经工程师认可的工程量和合同单价C.清单工程量和结算时市场单价D.实际工程量和结算时市场单价【正确答案】B32.施工文件档案管理中规定，在开工前由施工单位现场负责人填写施工现场质量管理检查记录，报()检查，并做出检查结论。A.建设主管部门B.建设审批部门C.设计单位负责人D.项目总监理工程师【正确答案】D33.下列应编制单位工程施工组织设计的是（）。A.一栋楼房B.某栋楼房的土建工程C.某住宅小区D.某栋楼房的土石方工程【正确答案】A34.设备采购合同通常采用()。A.可调单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【正确答案】B35.【真题】编制项目合同编码的基础是（）。A.项目合同文本和项目结构图B.项目结构图和项目结构编码C.项目结构编码和项目组织结构图D.项目合同文本和项目组织结构图【正确答案】B36.某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案、完成了施工总进度计划的编制，则接下来应该进行的工作是（）。A.主要技术经济指标B.编制施工准备工作计划C.编制资源需求量计划D.施工总平面图设计【正确答案】C37.某土方工程项目，按施工进度计划安排，工程进展到3个月底时计划完成土方工程量1000立方米，挖土方的合同单价50元立方米；当工程实际进展到3月底时，完成土方工程量1200立方米，挖土方的实际单价60元立方米，则该土方工程到3月底的成本偏差与进度偏差分别为（）万元。A.-1.2,-1.2B.-1.2,1.0C.1.2，-1.0D.1.2，1.2【正确答案】B38.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D39.根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失可分为（）。A.轻伤事故、严重事故、重伤事故、重大伤亡事故B.重伤事故、严重事故、较大伤亡事故、特大伤亡事故C.重伤事故、重大事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故D.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故【正确答案】D40.【真题】根据标准施工招标文件，对于监理人未能按照约定的时间进行检验且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自行进行了隐蔽。此后，经剥开重新检验证明其质量是符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由()承担。A.承包人B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人和承包人共同【正确答案】B41.根据计日工的有关要求，当承包人按照规定程序提交计日工项目现场签证报告后2天后，发包人未确认也未提出修改意见，则（）。A.承包人提交的现场签证报告已被发包人认可B.承包人重新提交现场签证报告C.承包人修改后重新提交现场签证报告D.承包人放弃提交现场签证报告【正确答案】A42.施工质量保证体系的运行，应以质量()为主线，以过程管理为重心。A.方针B.计划C.检查D.宗旨【正确答案】B43.在双代号网络图中，虚工作（）。A.既不消耗时间，也不消耗资源B.只消耗时间，不消耗资源C.既消耗时间，又消耗资源D.只消耗资源，不消耗时间【正确答案】A44.【真题】根据建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-2013)，关于施工专业分包的说法，正确的是()。A.专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用B.专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地C.分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系D.分包工程合同不能采用固定价格合同【正确答案】C45.某施工机械的时间定额是0.391台班100立方米，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为（）立方米台班。A.0.64B.2.56C.64D.256【正确答案】D46.编制项目工作任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后()。A.确定项目管理的各项工作流程?B.分析项目管理合同结构模式?C.明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务?D.分析组织管理方面存在的问题【正确答案】C47.下列有关建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）的表述错误的是（）。A.其他项目费由暂列金额、暂估价、总承包服务费、计日工等内容构成B.措施项目清单均需用具体的工程量来表示C.采用工程量清单计价，招标工程量清单由分部分项工程清单、措施项目清单、其它项目清单、规费和税金清单组成D.采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分【正确答案】B48.下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是()。A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确C.工程结构和技术简单，风险小D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款【正确答案】D49.在建安工程价款动态结算的调值公式中，各成本要素系数与同定系数之和应（）。A.B.1C.=1D.1【正确答案】C50.某施工项目按人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费对施工成本计划进行了编制，这种编制方法属于()。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按子项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.以上三种方法的综合运用【正确答案】A51.合同变更，即双方当事人依法对合同的内容进行修改的时段应是在（）。A.工程开工以后合同履行完毕以前B.合同成立以后和工程竣工以前C.合同成立以后和履行完毕以前D.合同成立以前和履行完毕以后【正确答案】C52.下列属于第一类危险源控制方法的是（）。A.增加安全系数B.个体防护C.改善作业环境D.提高各类设施的可靠性【正确答案】B53.施工总承包模式在费用控制方面的主要特点是（）。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B.在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制C.投标人投标时，投标报价缺乏依据D.在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小【正确答案】A54.建筑材料采购合同中对于材料包装物的约定，通常情况下是（）。A.由建筑材料的采购方负责提供，不另计包装费B.由建筑材料的采购方负责提供，另计包装费C.由建筑材料的供应方负责供应，不另计包装费D.由建筑材料的供应方负责供应，另计包装费【正确答案】C55.进行施工成本控制，工程实际完成量、成本实际支出等信息的获得，主要是通过（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.施工组织设计D.进度报告【正确答案】D56.在施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测的二次搬运费和冬雨期施工费用的计价适宜采用（）。A.实物量法B.综合单价法C.参数法D.分包法【正确答案】C57.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。A.14B.7C.5D.3【正确答案】D58.【真题】专业监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，该监理工程师的正确做法是（）。A.报告建设单位要求设计院改正B.下达停工令C.要求设计院进行设计变更D.下达设计整改通知单【正确答案】A59.应急预案的评审或者论证应当注重应急预案基本要素的（）。A.完整性B.针对性C.实用性D.操作性【正确答案】A60.【真题】某房屋建筑工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元。根据关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知（建质2010111号），该事故等级为（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【正确答案】A61.编制项目进度项编码、合同编码、工程档案编码等项目信息编码的基础是（）。A.项目结构图和项目结构编码B.组织结构图和组织结构编码C.工作流程图和项目结构编码D.工作流程图和组织结构编码【正确答案】A62.【真题】工程建设监理规划编制完成后，必须经()审核批准。A.业主B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理单位技术负责人【正确答案】D63.【真题】关于施工平行承发包特点的说法，正确的是()。A.签订的合同越多，业主的责任与义务就越少B.业主直接管理所有的合同，管理风险小C.业主可以分次招标，每次招标工作量比较小，业主用于招标的时间较少D.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择【正确答案】D64.建设工程安全生产管理条例规定，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当在施工组织设计中编制（?）。A.专项施工方案B.安全施工措施C.安全技术操作规程D.安全措施计划【正确答案】A65.【真题】及时购买补充适用的规范，规程等行业标准的活动，属于职业健康安全体系运行中的()活动。A.信息交流B.执行控制程序C.文件管理D.预防措施【正确答案】C66.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【正确答案】C67.某工程项目在确定了工期目标后，为保证项目按期完成，项目经理进一步确定了每月的进度目标，则这项工作在运用动态控制原理进行进度控制的工作步骤中属于()。A.将工程进度目标逐层分解B.定期比较工程进度的实际值和计划值C.收集工程进度实际值D.确定进度控制周期【正确答案】A68.施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，称为()。A.直接成本B.间接成本C.施工成本D.经营成本【正确答案】A69.（）是项目施工质量保证体系的基础。A.组织保证体系B.思想保证体系C.工作保证体系D.施工质量计划【正确答案】B70.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008，若施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不一致的情况（未进行设计变更），则该项目的综合单价应()。A.按照原工程量清单项目价格确定B.按照新的项目特征重新确定价格C.根据对发包人有利原则，采用原单价或新单价D.根据对承包人有利原则，采用原单价或新单价【正确答案】B71.【真题】根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），劳务合同项目的施工组织设计应由（）负责编制。A.发包人B.监理人C.劳务分包人D.承包人【正确答案】D72.在工程施工技术管理资料中，工程竣工文件作为工程施工技术管理资料的一部分，应包括竣工报告、竣工验收证明书和()。A.隐蔽工程验收资料B.工程施工质量验收资料C.工程质量保修书D.工程质量控制资料【正确答案】C73.某施工企业为施工生产提供预付款担保、履约担保发生的各种费用属于（）。A.办公费B.投标费C.财务费D.其他项目费【正确答案】C74.【真题】施工过程的质量控制中，项目开工前施工项目部应由()向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。A.项目技术负责人B.项目经理C.公司总工程师D.公司技术负责人【正确答案】A75.【真题】对于业主而言，成本加酬金合同的优点是()A.有利于控制投B.可通过分段施工量工期C.不承担工程量变化的风险D.不需介入工程施工和管理【正确答案】B76.【真题】某工程项目承包人在2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2010年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2010年8月20日按照有关规定办理了竣工验收备案手续，本项目的实际竣工日期为（）。A.2010年8月10日B.2010年7月12日C.2010年8月5日D.2010年8月20日【正确答案】B77.工企业在选派项目经理阶段编制的估算成本计划是一种（）成本计划A.指导性?B.实施性?C.作业性?D.竞争性【正确答案】A78.在下列定额中，定额水平需要反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】A79.下列哪一项不是政府质量监督管理的内容（）A.抽查主要建筑材料的质量?B.监督工程竣工验收?C.抽查施工进度计划的执行情况?D.依法处罚违法违规行为?【正确答案】C80.如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应（）。A.承担由此增加的费用，但不承担工期延误B.承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用C.承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失D.承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润【正确答案】D81.【真题】关于利用时间一成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）.A.所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利B.所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利C.项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内D.所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率【正确答案】D82.下列选项中，未违反建设工程安全生产管理条例规定的是（）。A.监理单位依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理B.监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工C.监理单位未对施工组织设计中的技术措施或者专项施工方案进行审查D.施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位未及时向有关主管部门报告【正确答案】A83.下列有关施工组织设计的表述，不正确的是（）。A.施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排B.单位工程施工组织设计是指导分部分项工程施工的依据C.只有在编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划D.对于简单工程，可以只编制施工方案及施工进度计划和施工平面图【正确答案】B84.编制工程量清单时，若有总承包服务费，则应列在()中。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单的招标人部分D.其他项目清单的投标人部分【正确答案】D85.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。办理延期手续的时间为（）。A.期满前1个月B.期满前2个月C.期满前3个月D.期满前6个月【正确答案】C86.以下机械设备中，直接影响到工程项目使用功能的发挥的是（）。A.辅助配套的电梯B.运输设备C.操作工具D.计量器具【正确答案】A87.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用()。A.应由承包人承担B.应由发包人承担C.应视重新检验结果，确定由哪方承担D.因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担【正确答案】C88.【真题】某检验批质量验收时，抽样送检资料显示其质量不合格，经有资质的法定检测单位实体检测后，仍不满足设计要求，但经原设计单位核算后认为能满足结构安全与使用功能要求，则该检验批的质量()。A.应返工重做后重新验收B.需与建设单位协商一致方可验收C.可予以验收D.由监督机构决定是否予以验收【正确答案】C89.以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额，通过编制施工预算而形成的施工成本计划是一种（）成本计划。A.竞争性B.参考性C.实施性D.战略性【正确答案】C90.下列成本计划的编制方法中，属于绘制S形曲线这种编制方法的是（）。A.按施工成本组成编制B.按子项目组成和按工程进度相结合编制C.按工程进度编制D.按施工成本组成和工程进度相结合编制【正确答案】D91.施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（）小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。A.7B.14C.24D.48【正确答案】C92.下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是()。A.投标担保B.履约担保C.支付担保D.预付款担保【正确答案】D93.【真题】某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以()万元的罚款。A.1030B.3050C.50100D.100500【正确答案】D94.根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施不包括的是（）。A.管理措施B.组织措施C.技术措施D.经济措施【正确答案】A95.安全技术措施计划编制可以按照制定安全技术措施计划评价；安全技术措施计划的充分性；工作活动分类；危险源识别；风险确定；风险评价的步骤进行。下列选项中，正确的排序是()。A.B.C.D.【正确答案】C96.项目部对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是()。A.落实管理人员责任?B.优化工作流程?C.改进施工方法?D.强化奖惩机制【正确答案】C97.某工程施工过程中，由于结构设计计算错误而引发质量事故，按质量事故产生的原因划分，该质量事故是由（）原因引发的。A.技术B.社会C.管理D.经济【正确答案】A98.监理人出具竣工付款证书后的（）日内，发包人需将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.42【正确答案】B99.下列属于项目动态控制技术措施的是（）。A.调整进度管理的方法和手段B.调整工作流程组织C.改进施工方法D.强化合同管理【正确答案】C100.第二类危险源的风险控制中，最重要的工作是()。A.设置安全监控系统B.改善作业环境C.制订应急救援体系D.加强员工的安全意识培训和教育【正确答案】D二.多选题(共70题)1.建设工程项目总进度纲要的内容包括（）。A.项目实施的总体部署B.总进度规划C.施工组织设计D.施工方案E.确定里程碑事件的计划进度目标【正确答案】ABE2.职业健康安全管理体系要求实施和运行的内容包括（）。A.能力、培训和意识?B.文件控制?C.记录控制?D.目标和方案?E.沟通、参与和协商?【正确答案】ABE3.建筑安装工程费用的规费中，社会保险费包括（）。A.养老保险费B.失业保险费C.财产保险费D.工伤保险费E.生育保险费【正确答案】ABDE4.【真题】编制人工定额时应入工人有效时间的有()A.准备与结束工作时间?B.基本工作时间?C.辅助工作时间?D.不可避免的中断时间?E.休息时间?【正确答案】ABC5.工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。A.项目施工质量目标B.项目施工质量计划C.项目施工质量实施D.项目施工质量记录E.思想、组织、工作保证体系【正确答案】ABE6.质量管理体系的八项原则，包括以顾客为关注点、全员参与原则、基于事实的决策方法、与供方互利的关系，以及（）。A.管理工具B.领导作用C.过程方法D.持续改进E.管理的系统方法【正确答案】BCDE7.关于业主方项目管理质量目标的说法中，下列正确的有（）。A.质量目标不涉及影响项目运行或运营的环境质量B.满足施工的质量要求就完全实现了项目的质量目标C.项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，它们之间的关系是对立统一的关系D.质量目标包括满足相应的技术规范和设计标准的规定，以及满足业主方相应的质量要求E.质量目标包括对设计、施工、材料、设备及环境质量的要求【正确答案】CDE8.【真题】关于网络计划关键线路的说法，正确的有()。A.单代号网络计划中由关键工作组成的线路B.总持续时间最长的线路C.时标网络计划中没有波形线的线路D.双代号网络计划中无虚箭线的线路E.双代号网络计划中由关键节点连成的线路【正确答案】BC9.在合同工程履行期间，下列()事项可以归入现场签证的范围。A.施工现场所有的零星工程B.工程变更后需要现场确认的工程量C.非承包人原因导致的人员窝工D.确认修改施工方案引起的工程量增减E.工程变更导致的工程施工措施费增减【正确答案】BCDE10.【真题】关于运用动态控制原理控制施工成本的说法，正确的有()。A.相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值B.施工成本的计划值和实际值的比较，可以是定性的比较C.如果原定的施工成本目标无法实现，则应采取特别措施及时纠偏，以免产生严重不良后果D.在进行成本目标分解时，要分析和论证其实现的可能性E.成本计划值和实际值比较的成果是成本跟踪和控制报告【正确答案】ADE11.下列有关施工生产安全事故应急预案评审的说法中，正确的是（）。A.参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的政府部门工作人员B.参加应急预案评审的人员应当包括有关安全生产及应急管理方面的专家C.评审人员与所评审预案的施工单位有利害关系的，应当回避D.评审由地方各级城乡建设管理部门负责组织E.应急预案评审必须召开听证会【正确答案】ABC12.【真题】下列分部分项工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有（）。A.开挖深度超过5m的基坑支护工程B.预应力结构张拉工程C.高大模板工程D.悬挑脚手架工程E.大体积混凝土工程【正确答案】AC13.费用索赔的计算方法主要有（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正总费用法D.修正实际费用法E.统计法【正确答案】ABC14.下列建设项目中，需要编制施工组织总设计的项目有（）。A.地产公司开发的别墅小区B.新建机场工程C.大量土石方工程D.定向爆破工程E.标志性特大构件的吊装【正确答案】AB15.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于企业投标报价编制原则的说法，正确的有（）。A.投标报价由投标人自主确定B.为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本C.投标人必须按照招标工程量清单填报价格D.投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标E.投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件【正确答案】ACDE16.工程流程组织包括()组织。A.管理工作流程B.信息处理工作流程C.物质流程D.工作任务分工E.管理职能分工【正确答案】ABC17.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证审查的分部分项工程有（）。A.拆除工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.起重吊装工程E.深基坑工程【正确答案】BCE18.【真题】与一般工业产品的生产相比较，建设工程施工质量控制的特点有（）。A.需要控制的因素多B.控制的难度大C.过程控制的要求高D.控制的标准化程度高E.“终检”的全面性强【正确答案】ABC19.评标中的商务评审主要是对()等进行评审。A.人员配备B.组织结构C.报价构成D.支付条件E.价格调整【正确答案】CDE20.环境管理体系标准的应用原则包括（）A.标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任?B.保护和改善施工现场的环境?C.实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防?D.建立可持续发展的管理体系?E.有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系【正确答案】ACE21.【真题】下列工程质量问题中，一般可不作专门处理的情况有()。A.混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mmC.某一结构件截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求D.混凝土结构表面出现蜂窝、麻面E.某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30%【正确答案】BC22.下列各选项中，关于安全检查的论述正确的是（）。A.安全检查的目的是为了清除隐患、防止事故、改善劳动条件B.通过安全检查可以发现工程中的危险因素，以便有计划地采取措施，保证安全生产C.安全检查内容包括查思想、查材料、查隐患、查整改、查事故处理等D.安全检查可分为日常性检查，专业性检查，季节性检查，节假日前后的检查，班组自检、互检、交接检查以及不定期检查等E.安全隐患的处理应按照“登记一整改一复查一销案”的程序【正确答案】ABDE23.在承包商进行工程量清单计价模式的投标报价计算时，下列费用中不能作为竞争性费用的有（）。A.总承包服务费B.规费C.税金D.风险费用E.措施项目中的安全文明施工费【正确答案】BCE24.为加强工程项目质量管理，项目经理部制定了以下保证措施，其中属于组织措施的是()。A.制定质量控制点，进行质量预控B.对违反操作规程处以罚款C.制定质量管理工作流程D.进行职能分工明确质量责任E.分包合同中有明确的质量条款【正确答案】CD25.相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是()中的相应成本项。A.投标价B.施工成本规划C.工程款支付D.实际施工成本E.类似工程实际成本【正确答案】CD26.施工质量事故发生的原因，属于勘察设计失误的是（）。A.勘察报告不准确B.结构设计方案不正确C.使用不合格的工程材料D.施工人员不具备上岗的技术素质E.施工管理混乱【正确答案】AB27.与施工总承包模式相比较，施工平行发承包模式的优点有（）。A.平行发承包的工作程序比施工总承包模式更为简单?B.施工图设计为基础招标，投标人进行投标报价较有依据?C.可以实现边设计边施工，缩短建设周期?D.符合质量控制上的“他人控制”原则，对业主的质量控制有利?E.业主在合同管理与组织协调方面的工作量较小?【正确答案】CD28.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括()。A.确保资源充足B.设计工作进度C.控制设计准备阶段的工作进度D.项目动用前准备阶段的工作进度E.确定项目的工作编码【正确答案】BCD29.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理的权限有()。A.向外筹集项目建设资金B.自主选择分包人C.参与组建项目经理部D.制定项目内部计酬办法E.主持项目经理部工作【正确答案】CDE30.施工进度计划调整的内容，包括（）。A.工作关系的调整B.工程量的调整C.资源提供条件的调整D.工程质量的调整E.必要目标的调整【正确答案】ABCE31.质量事故的处理依据应当包括()。A.有关质量事故的观测记录、照片等B.有关合同及合同文件C.施工记录、施工日志等D.事故造成的经济损失大小E.相关的法律法规【正确答案】ABCE32.下列关于工伤和意外伤害保险制度的说法中，正确的有（）。A.建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费B.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费C.工伤保险是属于法定的强制性保险D.建筑施工企业可以不为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费E.工伤保险不属于法定的强制性保险【正确答案】ACD33.下列选项中，属于材料消耗净用量的确定方法（）。A.理论计算法B.测定法C.图纸计算法D.经验法E.统计分析法【正确答案】ABCD34.承包人根据已办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请中包括的主要内容有()。A.竣工结算合同价款总额B.累计已实际支付的合同价款C.累计已扣除的各种款项金额D.实际应支付的竣工结算款金额E.应扣留的质量保证金【正确答案】ABDE35.质量监督机构在工程竣工阶段质量监督工作的主要内容有（）。A.对在质量监督检查中提出的质量问题的整改情况进行复查B.编制单位工程质量监督报告C.编制单项工程质量监督报告D.参加竣工验收的会议，对验收的程序及验收的过程进行监督E.检查参与工程项目建设各方的质量保证体系【正确答案】ABD36.下列质量事故中属于社会、经济原因引起的质量事故的有（）。A.采用了不适宜的施工方法或施工工艺等引发质量事故B.施工单位或监理单位的质量管理体系不完善C.某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量D.严重的自然灾害等不可抗力的原因造成的质量事故E.在投标报价中恶意压低标价，中标后则采用随意修改方案或偷工减料等违法手段而导致发生的质量事故【正确答案】CE37.下列属于项目目标动态控制组织措施的有()。A.调整项目组织结构B.调整项目进度管理的方法C.强化合同管理D.调整项目管理职能分工E.调整项目管理班子人员【正确答案】ADE38.在合理劳动组织与合理使用机械的条件下，完成单位合格产品所必须的施工机械工作时间包括()。A.正常负荷下的工作时间B.施工过程中的停工时间C.不可避免的中断时间D.有根据地降低负荷下的工作时间E.不可避免的无负荷工作时间【正确答案】ACDE39.【真题】采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有()。A.工期风险B.价格风险C.工作量风险D.工作量风险施工技术方案引发的风险E.政治风险【正确答案】BC40.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有()。A.参与项目招标、投标和合同签订B.制定内部计酬办法C.参与组建项目经理部D.选择建立单位E.选择分包人【正确答案】ABC41.建设工程项目施工成本控制的主要依据包括（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.工程进度报告D.工程变更资料E.工程质量水平【正确答案】ABCD42.下列有关物资采购合同的表述，正确的有（）。A.进行建筑材料采购时，其包装物的回收办法可以采用押金回收或折价回收B.进行建筑材料采购时，其包装物一般应由建筑材料的供货方负责供应C.设备采购合同价款的支付一般分三次，其中，设备制造前，采购方支付设备价格的20%作为预付款D.建筑材料采购方逾期付款，应按同期银行同期贷款利息支付逾期付款利息E.进行建筑材料采购时，供货方发货时所采用的计量单位与计量方法应该与合同一致【正确答案】ABE43.根据建设工程施工合同(示范文本)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。A.市场价格的任何波动?B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款?C.工程造价管理部门公布的价格调整?D.一周内非承包人原因停水，停电，停气造成的停工累计超过8h?E.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】BCD44.某工程施工期间发生工程变更，导致措施项目费用调整，下列调整措施正确的有（）。A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动C.采用单价计算的措施项目费，按照已标价工程量清单项目的规定确定单价D.按总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目调整E.承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人，视为放弃调整【正确答案】ACDE45.企业应有完整的和科学的质量体系文件，这是企业开展质量管理的基础，也是企业为达到所要求的产品质量，实施（）的重要依据。A.质量体系审核B.质量体系认证C.进行质量改进D.进行质量控制E.进行竣工验收【正确答案】ABC46.下列属于工程环境风险的包括（）。A.自然灾害B.水文地质条件C.现场与公用防火设施的可用性及其数量D.引起火灾和爆炸的因素E.岩土地质条件【正确答案】ABDE47.当计算工期不能满足要求工期时，需要压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时宜考虑()。A.缩短持续时间对质量影响不大的工作B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C.有充足备用资源的工作D.持续时间最长的工作E.缩短持续时间对安全影响不大的工作【正确答案】ABCE48.施工过程中，可以作为工程量计量依据的资料有（）。A.质量合格证书B.计量规范C.招标工程量清单D.技术规范E.设计图纸【正确答案】ABDE49.对施工现场大气污染的处理正确的是（）。A.施工现场道路应硬化B.施工现场外围围挡不得低于1.5mC.施工现场垃圾杂物要及时清理D.易飞扬材料入库密闭存放E.禁止施工现场焚烧有毒、有害烟尘和恶臭气体的物资【正确答案】ACDE50.在施工测量控制中，民用建筑的测量复核通常包括（）。A.建筑物定位测量B.墙体皮数杆检测C.架空管线施工检测D.楼层间高程传递检测E.设备基础与预埋螺栓定位检测【正确答案】ABD51.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)，下列应计入建筑安装工程材料费的有()。A.材料原价B.材