监理工程师《建设工程合同管理》考试题目31（附答案）

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她监理工程师建设工程合同管理考试题目（附答案）一.单选题(共50题)1.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求()确认无效。A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位正确答案：A2.甲公司与乙公司签订的采购合同约定，10月13日甲公司向乙公司支付50万元预付款，11月13日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在10月10日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，10月13日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（）。A.后履行抗辩权B.不安抗辩权C.同时履行抗辩权D.撤销权正确答案：B3.【真题】施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理正确答案：B4.【真题】某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A、B银行各1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元正确答案：A5.FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()。A.完成合同内注明的全部工程的时间B.完成合同内外全部工程的时间C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期正确答案：D6.合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为（）。A.连带责任B.违约责任C.保证责任D.缔约过失责任正确答案：D7.工程质量保修期限，应()的时间确定。A.按当事人双方具体约定B.按法规规定标准C.由双方约定且不低于法定标准D.参照行业通常习惯正确答案：C8.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑()因素。A.投标价B.交货期C.运输费D.寿命残值正确答案：D9.在FIDIC施工合同条件中，争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括（）。A.对承包合同的履行有经验B.在合同的解释方面有经验C.能流利地使用合同中规定的交流语言D.对该争端所涉及的工程非常熟悉正确答案：D10.FIDIC施工合同条件规定，预付款的数额由承包商在（）内确认。A.合同协议书B.规范C.投标书D.中标书正确答案：C11.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，承包商可以采用（）的方式与分包商签订分包合同。A.邀请招标或议标B.邀请招标或直接指定C.公开招标或邀请招标D.公开招标或议标正确答案：A12.属于按索赔目的分类的索赔是（）。A.工程延误索赔B.工期索赔C.合同中默示的索赔D.合同中明示的索赔正确答案：B13.建设工程监理合同通用条件规定“委托人”是指()。A.进行监理招标的一方B.监督监理招标的一方C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人正确答案：D14.甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是（）。A.在买卖合同纠纷来经审判或者仲裁，丙就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任B.买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C.此保证合同属于共同保证D.此保证属于对将来债务的保证正确答案：B15.【真题】技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案正确答案：C16.【真题】关于工程设计管理的说法，正确的是()。A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析正确答案：B17.不属于约定质量标准的一般度则的是（）。A.按企业颁布的企业标准执行B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行D.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行正确答案：A18.在勘察现场范围内，不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济报失时，由（）承担民事责任。A.勘察人B.政府C.保险机构D.发包人正确答案：D19.根据招标投标法实施条例，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是（）。A.标底只能作为评标的参考B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据正确答案：A20.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购正确答案：A21.（）的招标文件应当根据标准设计施工总承包招标文件编制。A.工期不超过12个月B.技术相对简单C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目D.设计施工一体化的总承包项目正确答案：D22.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()。A.无论上涨还是下降均按新价格执行B.无论上涨还是下降均按原合同价执行C.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行正确答案：B23.【真题】某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。根据建设工程施工合同（示范文本），承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()。A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延正确答案：C24.下列关于建设工程材料设备采购合同的当事人的说法，不正确的是（）。A.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购B.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人C.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人D.采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商正确答案：A25.某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理单位D.钢材供应商正确答案：B26.关于抵押效力的表述中，有误的是（）。A.当事人可以约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况正确答案：C27.价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以（）的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。A.投标截止日B.签订合同日C.基准日D.竣工日正确答案：C28.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式正确答案：A29.【真题】根据标准施工招标文件，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.2B.3C.4D.5正确答案：B30.以货币价格作为评价指标的评标价法，依据标的性质不同划分的比较方法不包括（）。A.最低投标价法B.最高投标价法C.综合评标法D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法正确答案：B31.【真题】根据建设工程设计合同（示范文本），关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是()。A.满足主要材料订货的需要B.满足非标准设备制作的需要C.满足编制施工招标文件的需要D.满足编制施工图设计文件的需要正确答案：C32.【真题】采用建设工程施工合同(示范文本)订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人正确答案：A33.【真题】某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同争议解决方式的说法，正确的是()。A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后诉讼的程序解决争议正确答案：B34.设计施工图应由（）负责报送建设行政主管部门审查。A.承包商B.设计人C.监理单位D.发包人正确答案：D35.下列关于合同解除后的结算说法错误的是()。A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款B.发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失C.合同双方确认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理正确答案：C36.增加监理工作时间的补偿金的计算式为（）。A.报酬一工程费节省额报酬比率B.报酬一额外工作天数(合同约定的报酬合同中约定的监理服务天数)C.报酬一附加工作天数(合同约定的报酬实际监理服务天数)D.报酬一附加工作天数(合同约定的报酬合同中约定的监理服务天数)正确答案：D37.能够作为保证人的为()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园正确答案：B38.FIDIC施工合同条件规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A.7B.14C.21D.28.正确答案：D39.【真题】对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.技术设计正确答案：A40.因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过（）。A.项目的直接损失B.项目勘察费的2倍C.项目的勘察设计费D.返工项目的费用正确答案：D41.FIDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.业主合同内的暂列金B.承包商应交付的定金C.业主应交付的定金D.承包商应得的工程款正确答案：D42.【真题】某工程项目是按照FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月正确答案：B43.()是设计施工合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文件。A.合同协议书B.履约保函C.预付款担保D.专用条款正确答案：A44.【真题】某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师的要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故，则该事件造成的损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.分包人D.工程师与承包人共同正确答案：B45.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，合同双方应在（）内约定成本构成和酬金的计算方法。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件正确答案：C46.设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是（）。A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保正确答案：A47.【真题】工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是()。A.申请资格预审日起，至开标日止B.购买招标文件日起，至开标日止C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止D.投标截止日起，至招标人中标人签订合同日止正确答案：D48.根据标准施工合同，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构正确答案：A49.法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动称为（）。A.行为B.物C.事件D.智力成果正确答案：A50.承包人无权要求追加合同价款的情况不包括()。A.发包人要求的设计变更B.承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰C.由自身原因导致施工进度滞后D.承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低正确答案：A二.多选题(共50题)1.狭义的工程保险包括（）。A.建筑工程一切险（及第三者责任险）B.安装工程一切险（及第三者责任险）C.机器损坏险D.人身意外伤害险E.货物运输险正确答案：AB2.下列关于指定分包商的说法，不正确的是（）。A.对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任B.一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为C.业主选定指定分包商不需征求承包商的意见D.将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中E.业主有权将不涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商正确答案：ACE3.【真题】根据标准施工合同，保险的正确处理方式有()。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外和伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险正确答案：ACD4.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，关于交付设备检验的说法，正确的有（）。A.买方既可自己参加检验，也可以派代表参加B.检验只能在交货地点进行C.需要协助的检验费用均应由买方承担D.卖方应交付制造商的检验证书E.制造商检验的细节应附在检验证书后面正确答案：ADE5.【真题】根据FIDIC施工合同条件，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有（）。A.延误发放图样B.延误移交施工现场C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示E.由于传染病的影响而暂时停止的施工正确答案：CDE6.按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同可以有不同的分类建设工程材料设备采购合同的买受人可以是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.生产厂家E.供货人正确答案：AC7.FIDIC施工合同条件规定，如果由于工程缺陷致使业主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段(视情况而定)，在此情况下，业主有权获得的承包商的赔偿包括（）。A.业主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用以及融资费用B.承包商为部分工程(视情况而定)所垫支的全部费用C.清理现场所支付的费用D.拆除工程所支付的费用E.将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用正确答案：ACDE8.标准资格预审文件各章规定的内容包括（）。A.资格预审公告B.招标人须知C.资格审查方法D.资格自查办法E.资格预审申请文件正确答案：ACDE9.无处分权人处分他人财产订立的合同，一般情况下是无效的。但是，在（）情况下合同有效。A.相对人知道或应当知道其无权处分的B.无处分权人通过订立合同仍未取得处分权的C.无处分权人处分他人财产，但权利人拒绝追认的D.无处分权人处分他人财产，经权利人追认的E.无处分权人通过订立合同取得处分权的正确答案：DE10.FIDIC施工合同条件规定，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及的影响因素包括（）。A.合同的有效期限B.合同类型特点C.发生应由业主承担责任的事件D.可调价合同E.承包商延误工期或提前竣工正确答案：BCDE11.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，关于工程师对分包合同的管理，表述正确的是（）。A.依据主合同对分包工作内容审查，行使确认权或否定权B.依据主合同对分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权C.对分包商使用的材料、工程质量进行监督管理D.对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准E.对分包商的施工进行监督、管理和协调正确答案：ABC12.合同法律关系由（）要素构成。A.法律关系主体B.法律关系客体C.法律关系内容D.法律事实E.权利和义务正确答案：ABC13.工程设计资质分为（）。A.工程设计综合资质B.工程设计行业资质C.工程设计专业资质D.工程设计专项资质E.工程设计劳务资质正确答案：ABCD14.【真题】材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有（）。A.不按合同约定的时间支付货款B.拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款C.不按合同约定接受运抵的货物D.拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物E.变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用正确答案：ACE15.【真题】合同法规定，合同被撤销的法律后果有()。A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.记入不良信用名单E.对经办人进行行政处分正确答案：AB16.对于标的额较小的中小型工程评标可以采用定性比较的专家评议法，下列关于专家评议法的表述中，正确的是()。A.评标过程简单B.以得分最高的投标书为最优C.在较短时间内即可完成D.科学性较差E.将评审内容分类后分别赋予不同权重正确答案：ACD17.勘察合同示范文本（一）适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（）。A.工程测量B.水文地质勘察C.岩土工程勘察D.材料设备的供应E.变更及工程费的调整正确答案：ABC18.担保法规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。A.留置B.定金C.保证D.抵押E.动产质押正确答案：CDE19.关于保证在建设工程中的应用，下列说法正确的有（）。A.建设工程中常用的保证有投标保证、履约保证、施工预付款保证等B.投标保证的有效期一般从投标截止日起到确定中标人止C.施工履约保证的有效期从提交履约保证起到保修期结束止D.中标的单位拒签合同的可以没收其投标保证金E.预付款保证有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止正确答案：ABDE20.承包人可索赔的费用中，管理费可分为（）。A.保函手续费B.现场管理费C.材料费D.公司管理费E.贷款利息及利润正确答案：BD21.保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。A.设计原因B.自然事件C.原材料缺陷或工艺不善D.意外事故E.维修保养费用正确答案：ACE22.保险合同分为（）。A.人身保险合同B.财产保险合同C.建筑工程一切险合同D.安装工程一切险合同E.人身意外伤害险合同正确答案：AB23.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有（）。A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准正确答案：ABD24.合同生效应当具备的条件有（）。A.意思表示真实B.不违反法律或者社会公共利益C.合同的生效必须附条件D.合同的生效必须附期限E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力正确答案：ABE25.【真题】施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据建设工程施工合同(示范文本)，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法正确答案：ABCD26.按合同是否要求在当事人意思表示一致的基础上，交付标的物或者其他给付义务为标准，可将合同划分为（）。A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.计划合同正确答案：AB27.根据招标投标法的规定，招标组织形式包括（）。A.议标B.邀请招标C.公开招标D.自行招标E.委托招标正确答案：DE28.下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有（）。A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交监理人处理决定B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向监理人提交索赔报告D.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔。承包商审查确认索赔成立后。以承包商的名义向监理人提交索赔报告E.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告正确答案：CD29.FIDIC施工合同条件规定，业主或承包商无法预测、防范和控制而保险公司又不承保的风险事件包括()。A.不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等B.业主提供的设计不当造成的损失C.战争、敌对行动、入侵、外敌行动D.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战E.超音速或亚音速飞行物产生的压力波正确答案：ACDE30.按照法律是否要求合同要具备一定形式和手续为标准，将合同划分为（）。A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.双务合同正确答案：CD31.【真题】关于监理合同性质和特点的说法，正确的是()。A.监理合同是委托合同的一种B.监理合同是建设工程合同的一种C.监理合同的标的是服务D.监理合同的标的是工程E.监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序正确答案：ACE32.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（）。A.发包人应提供的有关资料和文件B.委托设计任务的范围和内容C.项目投资要求D.工程用地规划E.双方的责任正确答案：ABE33.设计人配合施工的义务包括（）。A.设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.工程验收D.编制商务标E.编制技术标正确答案：ABC34.大批量采购钢筋的供货合同，在交货质量检验的条款内应当约定（）等内容。A.质量应达到的标准B.抽样检查的抽样方法C.制造方法D.检测单位E.提出质量异议的时间正确答案：ABDE35.在美国AIA合同文本中，关于风险型CM承包商的说法，正确的有（）。A.了解施工成本的组成B.要有很高的施工管理C.工作内容一般只包括施工前阶段的咨询服务D.应非常熟悉施工工艺和方法E.要有基本的组织协调能力正确答案：ABD36.根据建设工程设计合同（示范文本）的规定，设计人配合施工的义务有()。A.向发包人和施工承包人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.解决施工人员分配问题D.参加重要部位的隐蔽工程验收E.对外商的设计资料的审查正确答案：ABD37.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（）。A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程C.由于地面下沉引起基础部分的损失D.发生火灾后的修复费用E.发生地震后的修复费用正确答案：CDE38.在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用()。A.指明竣工日期B.转移工程照管责任C.颁发证书日就是缺陷责任期起始日D.作为办理竣工结算的依据E.表明施工合同的终止正确答案：CE39.监理人对分包工程的管理职责有（）。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协调分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程正确答案：BD40.建设项目施工招标中，履约担保的方式可以是（）。A.提供第三人信用担保B.银行出具履行保函C.提交履约保证金D.担保公司出具履约保函E.提交工程预付款正确答案：ABCD41.施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（）。A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.承包人可以留置工程D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任正确答案：BD42.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的()。A.重心B.合同号C.目的港D.起吊点E.发货标记正确答案：BCE43.关于代理，以下各项表述中正确的是()。A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任B.无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任C.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任D.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任正确答案：ADE44.承担缔约过失责任的情形有()。A.提供格式条款一方免除其责任B.没有得到进口许可证而谎称已取得C.违反缔约中的保密业务D.施工企业不具有相应资质等级而谎称具有E.故意提供与订立合同有关的虚伪情况正确答案：BCDE45.在建设工程委托监理合同履行的过程中，委托人可以行使的权利包括（）。A.选定施工合同的承包人B.审核承包人的索赔C.确定工程规模D.批准施工合同承包人选定的分包人E.主持工程建设有关协作单位的组织协调正确答案：ACD46.以下有关招标过程中的现场踏勘，说法正确的是（）。A.现场踏勘由招标人组织B.现场踏勘的费用由招标人承担C.现场踏勘中，有投标人对相关内容提出异议，招标人需要澄清说明的，招标人必须将澄清内容以书面形式通知异议提出人D.现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前进行E.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和周边环境情况，投标人由此作出的判断，招标人应承担责任正确答案：AD47.【真题】根据担保法，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿正确答案：ACDE48.承担违约责任的方式包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.恢复名誉正确答案：ABCD49.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其主要表现形式为（）。A.发生与否的不确定性B.发生顺序的不确定性C.发生时间的不确定性D.发生后果的不确定性E.发生原因的不确定性正确答案：ACD50.【真题】世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有()。A.运输费用B.技术性能，维修运行费C.售后服务D.标准备件E.企业财务状况及银行信用正确答案：ABCD