工程造价委托合同通用版

工程造价委托合同通用版 工程造价委托合同通用版 委托合同，又称委任合同。是指受托人以委托人的名义和费用为委托人办理委托事务，而委托人则按约支付报酬的协议。下面是小编搜集的工程造价委托合同范本五篇，希望对你有所帮助。工程造价委托合同范本(一)_(以下简称委托人)与_(以下简称咨询人)经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同是根据中华人民共和国民法典和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的建设工程造价咨询合同示范文本(G-0212)制定的。第二条 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务(一)项目名称(全称)：_(二)建设地址(全称)：_(三)项目咨询所涵盖的业务范围：(A类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;(B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;(C类)建设工程进度申报的编制、审核;(D类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;(E类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。(F类)所有与该工程项目相关，包含计量计价等的所有子项。第三条 咨询人、委托人的义务(一)咨询人的义务1.向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。2.咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。(1)正常服务是指双方约定的工程造价咨询工作;(2)附加服务是指在正常服务以外，经双方书面协议确定的附加服务;(3)额外服务是指不属于正常服务和附加服务。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条第(一)款第4项、第五条第(二)款第3项规定，应增加的额外工作量。3.合同签订后，咨询人应组织人员收集有关资料，主动征询委托人的有关要求，按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方，严格执行，以保证咨询工作顺利进行。4.咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作，维护各方合法权益。5.在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。(二)委托人的义务1.委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。2.委托人应当在约定的时间内，向咨询人提供与本项目咨询业务有关情况及资料。3.委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。4.委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。第四条 咨询人、委托人的权利(一)咨询人的权利1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2. 咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。(二)委托人的权利1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。3.当委托人以事实认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价咨询成果文件错误给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。第五条 咨询人、委托人的责任(一)咨询人的责任1.咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。2.咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失或失职造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。赔偿金直接经济损失或按合同的酬金的一定比率计算，累计赔偿总额最高不应超过建设工程造价咨询酬金总额。3.咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担赔偿责任，按照完成工作量比例扣除咨询费用。4.咨询人应按合同规定及时提供咨询成果文件(含工程量计算书及底稿、编审的概(预)算书、结(决)算书、工程量清单、招标标底、投标报价等及相关书面及其电子文件)的真实性、准确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清晰。(二)委托人的责任1.委托人应当履行合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的所有损失。2.由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。3.委托人对所提供的工程造价咨询项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。第六条 合同生效，变更与终止(一)本合同自双方签字盖章之日起生效。(二)当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在_日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。(三)变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。第七条 合同争议的解决因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向_人民法院起诉。第八条 咨询业务的酬金及其支付办法(一)双方同意用_ _支付酬金。(二)双方同意：该项目整体咨询费(该费用包含所有为该项目造价咨询服务所产生的一切开支)用为整体工程造价的千分之二计算。项目预算整体完成并抽查无误后，一周内，委托人支付咨询人三万元，按照工程进度，发包方每支付一次工程款，按照实际资金到达项目部财务部门日期计算，一周内，委托人支付咨询人一万元，余款在工程整体结(决)算结束后一次性给付。第九条 其他约定(一)因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。(二)咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担。(三)未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。(四)除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。(五)下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。1.委托人是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。2.咨询人是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。3.第三人是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。4.日是指任何一天零时至第二天零时的时间段。(六)建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及有关部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。(七)建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。第十条 附加协议条款：_。第十一条 本合同自_年_月_日开始实施，至_年_月_日终止。第十二条 本合同一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程造价委托合同范本(二)委托方(甲方)：被委托方(乙方)：根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。第一条 工程情况概述工程名称：-基础工程结算工程地点：_市-组团结构类型：钢筋砼框架剪力墙结构第二条 委托范围及内容甲方委托乙方对以下项目提供建设工程造价咨询服务：-基础工程结算。服务类别：结算审核乙方须：1、按甲方提供的资料及甲方对结算的具体要求对本工程的工程量计算、材料结算价按甲方审核确定后执行，定额套用、取费计算等全部项目分别按甲方要求进行编审。2、乙方初审完成后报甲方，根据甲方安排与施工单位对数。3、对数完成后一式四份提供审核报告，同时按甲方要求格式提供经济指标分析表。第三条 审核时间甲方要求在提供完整的审价资料起_日内(包括国家规定节假日)交出审价报告，其中编制结算初稿_日，与施工单位核对工程量及出具结算报告为_日。如甲方提供资料时间延长则审核时间顺延，如对数时施工单位不配合，时间可顺延。第四条 甲方责任1、及时为乙方的审核工作提供与工程有关的全部文件和资料，包括承发包合同主要条款、竣工图、图纸会审记录、隐蔽验收记录、设计变更通知单、现场签证等。2、按合同规定及时足额支付审核费用。第五条 乙方责任1、乙方须按照合同约定，再规定的时间内完成审核业务、出具审核报告，分专业并按甲方要求计算工程造价，并附工程量计算书，保证其真实性、合法性、准确性。2、在执行业务过程中，乙方须对知悉的甲方商业秘密严加保密。除非经甲方同意，否则，乙方不得将其所知悉的甲方商业秘密和甲方提供的资料对外泄露，一经发现，乙方需向甲方赔偿相应损失。第六条 特别规定乙方编制完成提交审核初稿经甲方认可后由甲方组织乙方与施工单位对数，对数须在甲方办公楼内甲方指定的地点进行，每次对数乙方参加人员不少于二人，乙方不得与施工单位单独或私下接触。乙方与施工单位对完数出具审核报告后甲方另行对本工程结算进行二次审核，二审与乙方一审结算结果误差在2%内为乙方工作的合理误差。第七条 审核收费本结算审核收费：基本费用(以甲方送审工程总造价作为计费基础乘以相应费率)成果费用(以甲方送审工程总造价与结算审定额之差值作为计费基础乘以成果费率)，其中相应费率分别为：1、基本费用送审金额1.0;2、成果费用(送审金额-审定金额)2.0%。甲方于乙方与施工单位对完数出具正式审核报告后十四天内支付审核造价部分咨询费的70%，余下30%暂时扣留待二审结算完成后视以下情况决定是否支付：若二审核减额低于一审总造价的2%即认为乙方的工作在本合同第六条约定的合理误差范围内，则余下30%款项在二审结算完成后十四天内支付给乙方;若二审核减额超过一审总造价的2%即认为乙方的工作超出本合同第六条约定的合理误差范围，则剩下30%款项不付，此合同终止。第八条 违约责任1、乙方逾期提交审计报告的，逾期_日内乙方向甲方支付500元的逾期违约金，超过_日的按每日200元累计计算，累计违约金不超过咨询服务费总额。2、乙方有任何与施工单位恶意窜通的行为，甲方有权立即解除本合同。第九条 其它未尽事宜，甲乙双方可另签补充协议，与本合同具有同等法律效力。第十条 发生纠纷双方协商不成时可向_市仲裁委员会申诉。第十一条 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方盖章后具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程造价委托合同范本(三)委托人：(以下简称甲方)受托人：(以下简称乙方)1、合同双方已相互提示就本合同各条款作全面、准确的理解，并应对方要求作了相应的说明，签约双方对本合同的含义认识一致。2、合同双方均承诺自身符合法律对签约要求的强制性规定，并履行了必要的手续。第一条 委托目的第二条 委托工作的内容和期限_第三条 委托权限1、全权委托：_2、有限委托排除某些具体权利a;：_3、专项委托限定仅某些具体权利a;：_第四条 对委托工作的具体要求_第五条 双方的权利和义务1、委托工作完成后，受托人应向委托人提交一份书面的工作报告。2、受托人应严格遵循各项规定，严谨、正确、客观的进行委托工作。3、受托人在进行委托工作时，应对自身的不当或违法行为负责，但获得委托人明示认可的除外。4、受托人有权拒绝委托人提出的违法要求。5、受托人在进行委托工作时，发现存在可能损害或者即将损害委托人利益的情形，应及时将有关情况通知委托人。6、委托人应向受托人提供进行委托工作所必要的文件、资料;受托人在调查过程中向委托人提出合理的协助请求，委托人应予以配合。7、受托人对工作中知悉的商业秘密保密。本义务在委托事项结束后，仍然有效。保密承诺书作为本合同的附件。8、未经委托人书面明示许可，受托人不得将委托工作转委托给第三方。9、委托事项完成后，受托人应在_日内将所有委托人提供的文件、资料返还给委托人。10、其他：_第六条 委托费用1、委托费用的计算方式及支付方式：_2、其他费用的种类及分担方式：_第七条 合同解除与违约责任1、出现下列情形的，委托人有权解除本合同，受托人应承担_元的违约金，受托人已收取的委托费用应予以返还：(1)委托人有证据证明，受托人因自身过错，无法完成委托工作;(2)受托人未能按时完成委托工作;(3)因受托人在进行委托工作时有不当或违法行为，导致委托人遭受损失，但该行为获得委托人明示认可的除外。(4)其他： _出现第(3)项的情形，受托人还应赔偿委托人遭受的损失。2、出现下列情形的，受托人有权解除本合同，并要求委托人承担受托人为进行委托工作实际支付的合理费用：(1)委托人未按约支付委托费用;(2)因委托人的原因，导致委托工作无法完成的;(3)其他： _出现第(2)项的情形，受托人还有权要求委托人支付尚未支付的委托费用。3、其他： _第八条 不可抗力1、不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：天灾、水灾、地震或其他灾难，战争或暴乱，以及其他在受影响的一方合理控制范围以外且经该方合理努力后也不能防止或避免的类似事件。政府行为是指国家依据法律、法规、规章或政策实施的强制行为，包括但不限于拆迁、征收、禁令，以及其他本合同当事方无法控制的且对合同履行有实质性影响的事件。2、由于不可抗力或政府行为的原因，而不能履行合同或延迟履行合同的一方可视不可抗力的实际影响免除部分或全部违约责任。但受不可抗力或政府行为影响的一方应在通知可能的情况下立即通知对方,并在不可抗力发生后15天内特快专递邮寄相关的主管部门签发的证明文件,以便其他各方审查、确认。3、发生不可抗力或政府行为事件终止或消除后，受不可抗力或政府行为影响的一方，应立即通知对方, 发生不可抗力或政府行为事件终止或消除后15天内特快专递邮寄相关的主管部门签发的证明文件确认不可抗力或政府行为事件的终止或消除。4、因不可抗力或政府行为导致合同无法继续履行的，双方可以解除本合同，互不承担责任。第九条 双方其他约定的事项_第十条 附则1、在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。未作特殊约定的，通讯地址为本合同首部载明的地址。送达时间以下列规定为准：(1)专人交付之日视为送达之日;(2)邮递以XX部门可以证明的收到日视为送达之日;(3)传真以顺利发出当天后的第一个工作日视为送达之日。2、除国家法律本身明确规定外，后继立法或法律变更对本合同无追溯力。本合同可根据后继立法或法律变更进行修改与补充，但必须采用书面形式提出申请并经双方签字同意后执行。3、本合同执行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可选择下列第 种方式解决：(1) 依法向本合同签订地人民法院提起诉讼。(2)提交 (注：填写双方选择的仲裁委员会的名称)仲裁委员会在 (注：填写双方选择的_市名)按其仲裁规则进行仲裁。4、本合同一式_份，双方各执_份。本合同采用中文和_文字书写，具有同等法律效力。不同文字的文本内容如有不符，以中文为准。5、本合同自 起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程造价委托合同范本(四)委托单位名称(甲方)：咨询单位名称(乙方)：甲乙双方按照中华人民共和国民法典和建筑工程承包合同条例规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。一、工程地点： _县二、工程名称：三、承包内容： 项目的造价工作。四、承包方式：五、核对完成日期：按甲方要求日完成。六、承包价格: 本工程项目总价的。七、付款方式：合同签订日期甲方将预付款 人民币)转入乙方账户，乙方完成工程量时，甲方支付乙方80%合同款，待文件递交有关部门后，付剩余20%。(若甲方不能按时付款，造成的后果，由甲方自行承担责任)。八、甲方责任：1、甲方应提供与该项目的图纸及技术资料，需甲方协调沟通的事项，甲方应尽全力去协调沟通解决，甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。2、甲方应按期支付咨询费。如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后_日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用，由甲方承担。4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。5、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方，由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。九、乙方责任：1、 乙方负责 项目造价工作，乙方有权利给甲方提供合理化建议。2、乙方根据甲方要求时间，保质保量完成任务。3、如因乙方原因造成工作延误，乙方承担相应责任。十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日生效，合同款付清后自动失效。十三、未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程造价委托合同范本(五)(以下简称委托人)与 (以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1.项目名称：西宁经济术_区立义XX室内装饰工程2.服务类别：对委托人提供的新增工程量图纸及工程量签证单进行结算、对量二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：1.建设工程造价咨询合同标准条件;2.建设工程造价咨询合同专用条件;3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价咨询业务自_年_月_日开始实施，至_年_月_日终结。七、本合同一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 第 14 页 共 14 页