消防工程空白合同文本范本.doc

消防系统工程合同甲方： 乙方： 按照合同甲乙双方在施工过程中的权利义务关系，经甲乙双方充分协商，依据中华人民共和国合同法特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况一、 工程名称： 二、 工程地点：黄骅三、 工程内容：消火栓系统中不包含灭火器安装，消火栓管道保温中去除电伴热保温和复合玻璃钢保护层（一律采用橡塑保温），去除管道外刷一丹二银的工作内容。消防电中不包含主体的预留预埋及火灾自动报警调试等工作内容（仅包含接线盒及导线敷设内容），消火栓报警按钮报价包含在消火栓箱报价内（未单独报价）。本工程不包含挖管道沟、砌阀门井的工作内容，且不包含室内的涉及土建部分及装修装饰工程施工。四、 工程期限：1、 开工日期： 年 月 日（需与土建工程配合）2、 总工程累计日历天数： 天。 第二条：施工的技术要求1、执行建筑设计防火规范(GB16-2003）等国家、行业相关标准及规范。2、甲方提供的施工图：如施工图发现问题及时沟通。第三条：设备材料供应一、 本工程为包工包料工程。乙方必须采购正规厂家的产品，并对其质量负责；保管好设备、材料的相关技术资料说明书、合格证等。乙方负责设备、材料的保管以及管理。二、 工程所需设备材料如因规格品种不能满足工程所需或提出变更的，应办理有关手续后再购置。三、 凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，其质量必须达到国家有关质量标准的才准许使用。第四条：工程延误对以下造成竣工日期推迟或延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。1、 工程质量变化和设计变更；2、 一周内非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时；3、 不可抗力；4、 合同中约定或甲方代表同意给予给予顺延的其他情况； 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。第五条：工程质量等级工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。第六条：竣工验收与保修一、 乙方在工程竣工前3日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，需提前通知乙方并另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。二、 竣工工程经检验合格，从检验合格之日起7日内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使乙方验收工程发生损失，应有甲方负担。三、 在进行竣工验收中，如发现不合格需返工或修补的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限。四、 工程竣工乙方须向甲方提供工程竣工资料以及设备、材料的相关技术资料。五、 质保期为一年，质保期内发现由乙方责任而发生的质量问题，乙方负责免费处理。第七条：工程价款结算一、 工程价款共计： 二、 合同签订后三日内甲方向乙方支付合同总价的30%。三、 主材和设备到达现场三日内甲方向乙方支付到合同总价的60%。四、 工程竣工三日内甲方向乙方支付到合同总价的90%。 五、工程验收合格后三日内，甲方向乙方一次性付清工程余款。第八条：违约责任一、 违约的处理：甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准。不按合同约定履行自己各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同；应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，违约方承担违约责任。第九条：安全施工一、 乙方须遵守甲方场地的各项管理制度二、 与土建施工方配合施工，及时沟通。三、 签写“安全责任书”四、 乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。第十条：附则一、 合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更和解除合同。本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任一方均可向人民法院提起诉讼。二、 本合同一式二份，双方各执一份。三、 本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后终止。第十一条：合同双方签章甲方：（公章） 乙方：（公章）代表人： 代表人：年 月 日 年 月 日