行洪论证报告编制合同.doc

防洪评价报告编制合同项目名称：齐河县“雍和家园”项目1#人行景观桥项目地点：齐河县XX镇XX大道原XX厂片区合同编号：合同内容：行洪论证与河势稳定评价报告发包人：亚泰（齐河）房地产开发有限公司承包人：XX县水利电力勘测设计队签订日期：2016年4月14日 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：亚泰（齐河）房地产开发有限公司承包人：XX县水利电力勘测设计队发包人委托承包人承担齐河县“雍和家园”项目1#人行景观桥行洪论证与河势稳定评价报告编制工作，项目地点为齐河县XX镇XX镇XX大道原XX厂片区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件第二条编制依据2.1发包人给承包人的委托书2.2发包人提交的基础资料2.3承包人采用的主要技术标准：略第三条合同文件3.1合同书：齐河县“雍和家园”项目1#人行景观桥行洪论证与河势稳定评价报告3.2发包人委托书：亚泰（齐河）房地产开发有限公司关于齐河县“雍和家园”项目1#人行景观桥行洪论证与河势稳定评价报告编制的委托书第四条本合同项目的名称和编制内容报告名称：齐河县“雍和家园”项目1#人行景观桥行洪论证与河势稳定评价报告书编制内容：河道走势及行洪论证分析评价第五条 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间2016年4月13日前，发包人向承包人提交政府批准文件和桥的施工图纸等基础资料。第六条承包人向发包人交付的编制文件、份数、地点及时间2016年4月25日前，承包人向发包人交付的有关资料及文件：齐河县“雍和家园”项目1#人行景观桥行洪论证与河势稳定评价报告书8份（含电子版）。交付地点：齐河县XX镇城南香樟社区亚泰地产公司一层办公室第七条评估总价双方商定，本合同的编制总价为肆万元整（￥4.00万元），含评审费。第八条支付方式8.1本合同签订后预付评估款壹万元整（￥1.00万元）8.2承包人提交成果经政府水务部门审查合格后10日内，发包人应一次性结清编制费余款。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行编制。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按本合同第六条规定的交付编制文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包人有权重新确定提交编制文件的时间。9.1.2发包人变更委托编制项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人编制返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始编制工作的，不退还发包人已付的定金；已开始编制工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段编制费的一半支付；超过一半时，按该阶段编制费的全部支付。9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为承包人编制开工的标志。未收到定金，承包人有权推迟编制工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付编制费，每逾期支付一天，应承担应支付金额2的逾期违约金，且承包人提交编制文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或编制审批部门对编制文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的编制费。9.1.6发包人要求承包人比合同规定时间提前交付编制文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理编制周期，且发包人应支付赶工费。9.2承包人责任9.2.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行编制，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付报告书（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付报告书的时间顺延的情况除外）。并对提交的报告书的质量负责。9.2.2编制合理使用年限为20年。9.2.3承包人对报告书出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人编制错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的编制费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。9.2.4由于承包人原因，延误了报告书交付时间，每延误一天，应减收该项目应收编制费的2。9.2.5合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人已支付的定金。9.2.6承包人交付报告书后，按规定参加有关上级的审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付报告一年内项目开始施工，由承包方负责派12人至工地向发包人及施工单位进行交底、配合处理技术疑难及有关问题、参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，承包人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条仲裁本建设工程编制合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由相应仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 第十二条合同生效及其他12.1承包人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。12.2本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.3发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.5本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，甲乙双方各执叁份。12.6双方认可的来往传真、电话、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称：（盖章） 承包人名称：（盖章） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）住所： 住所：邮政编码： 邮政编码：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 日期：年月日 日期：年月日