地质灾害防治工程设计.docx

地质灾害防治工程设计 合 同 书工程名称： 工程建设地点： 合 同 编 号： （由设计人填写） 设计证书等级：甲级（国土资地灾设资字第2009273001号） 发 包 人： 设 计 人： 签 订 日 期： 发包人: 设计人: 发包人委托设计人承担 设计任务。 根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保地质灾害治理工程质量，经发包人、设计人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3工程规模、特征： 滑坡治理设计，拟采用抗滑桩治理 1.4设计任务委托文号、日期： 1.5地质灾害设计任务(内容)：、地质灾害工程勘查、设计；、地质灾害防治工程实施阶段环境保护提出初步设想；、编制施工设计初步方案；、编制防治工程预算。 1.5设计人采用的主要技术标准： （1）滑坡防治工程设计与施工技术规范 (DZ/T0219-2006); （2）建筑边坡工程技术规范 (GB50330-2002); （3）建筑地基基础设计规范 (GB5007-2002); （4）建筑抗震设计规范 (GB50011-2001); （5）中国地震动参数区划图（GB18306-2001）; （6）建筑结构荷载规范（GB50009-2001）； （7）混凝土结构设计规范（GB500102002）； （8）崩塌、滑坡、泥石流监测规范（DZ/T02212006） 1.6设计人拟投入的勘查工作 量。 1.6承接方式: 一次性包干 第二条：设计人负责向发包人提交设计成果资料 6 份，发包人要求增加的份数另行收费。 第三条：设计工期 本设计工作定于 年 月 日开工， 年 月 日提交成果资料。 第四条：收费标准及付费方式 本设计费为 元（大写 ）。合同签订后，发包人向设计人支付预付款 元（大写 ）；评审通过提交设计成果资料后，发包人向设计人付至设计费的80%，即再付 万元（大写 ），工程结束后，发包人向设计人支付剩余费用计 元（大写 ）。 第五条：发包人、设计人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向设计人明确设计任务。 5.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。由于发包人原因造成设计人停、窝工，工期顺延。 5.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 5.1.4发包人应保护设计人的投标书、报告书、文件、资料图纸、数据和合理化建议，未经设计人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目。 5.2设计人责任 5.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行设计，按本合同规定的时间提交质量合格的设计成果资料，并对其负责。 5.2.2由于设计人提供的设计成果资料质量不合格，设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若设计人无力补充完善，需另委托其他单位时，设计人应承担全部设计费用。 5.2.3设计人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。 5.2.4邀请并组织技术专家进行报告评审并承担其费用，协助甲方办理主管部门的备案登记。 第六条：本合同未尽事宜，经发包人与设计人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第七条：其它约定事项： 第八条：本合同发生争议，发包人、设计人应及时协商解决，也可由当地行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、设计人同意由仲裁 委员会仲裁。发包人、设计人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 第九条：本合同自发包人、设计人签字盖章后生效；发包人、设计人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、设计人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式四份，发包人 两 份、设计人两份。 发包人名称： 设计人名称： （盖章） （盖章） 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）： 住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 行政主管部门备案： 鉴证意见：