继续教育练习习题.docx

继续教育练习习题第1节-判断题1.在招投标过程中，在发出中标通知书前的责任均应属于违约责任。（错误 ）正确 错误2.投标保证金一般不得超过投标总价的2%。（ 正确）正确 错误单选题1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（B）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A10B 15C 20D 302.根据招标投标法实施条例，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（ B）万元人民币。A 70B 50C 100D 1203.根据中华人民共和国招投标法，建设工程招标的方式不包括（ D）。A公开招标B 无限竞争性招标C 邀请招标D 议标4.投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（D ）。A要约B要约邀请C承诺D 承诺生效5.下列情形中，经批准可以采用邀请招标的是（A）。A 项目技术复杂的B 公开招标的费用与项目价值相比不值得的C 虽然涉及国家安全，但适宜招标的 D 投资额特别大的多选题1.根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件有（ABC ）。 A.招标人已经依法成立B.初步涉及应当履行审批手续的，已经批准C.招标方式应当履行核准手续的，已经核准D.招标人已经委托了招标代理单位E.相应的资金必须全部到位2.关于招标信息发布于修正的说法，正确的有（DE ）。A.招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告B.招标人对资格预审文件的收费应该合理，应该以微利为原则C.招标文件售出后，在扣除一定的费用后可以退还D.招标人售出招标文件后不得擅自终止招标E.招标人对于招标文件所附的涉及文件可以收取押金3.关于招标信息修正的说法，下列描述正确的有（ABC ）。A.招标人在招标文件发布后，发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和修改B.招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出 C.所有澄清文件必须以书面形式进行D.澄清和修改的内容与招标文件没有关系E.所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人第2节判断题1.法律措施不属于合同控制措施。（ 正确）正确 错误2.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，仍应由设计方承担责任。（ 错误）正确 错误单选题1.建设工程工程量清单计价规范的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（C ）天内预付工程款。 A10B 15C 7D142.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（D ）比例区间预付。A 5%25%B 10%25%C5%30%D10%30%3.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的（B ）天内发出。A 7B 10C 14D 284.根据建设工程价款结算暂行办法规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（B ）。A 半个月内B 1 个月内C1 个半月内D 2 个月内5.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（C ）天后停止施工，业主承担违约责任。 A 7B10C14 D 28多选题1.关于工程预付款结算，下例说法正确的是（ BCDE）。A.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30%，不高于合同金额的60%B.对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付C.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款2.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（AB ）。A.按月结算与支付B.分段结算与支付C.按季结算与支付D.按形象进度结算与支付E.按实际进度结算与支付3.竣工结算的方式有（ABC ）。A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建设项目竣工总结算D.建设项目竣工总结算E.分部工程竣工结算第3节判断题1.承包商提出的工程变更，应该交由发包商审查并批准。（错误 ） 正确 错误2.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，应该由承包人承担责任。（ 正确）正确 错误单选题1.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还应具备的资料有（A ）。A工程量清单报价书和设计变更通知单等B 施工预算书和材料价格变更文件等C 材料限额领料单D 工程现场会议纪要 2.根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。A 14B 28C15D 303.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括（C ）。A 落实合同价款调整数额和按图计算工程造价B 落实工程索赔价款和按图核实工程造价C 落实设计变更签证和按图核实工程数量D落实工程价款签证和按图计算工程数量 4.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100 万m，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单位，每立方米10 元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9 元。某月施工单位完成土方工程量25 万m，截至该月累计完成的工程量120 万m，则该月应结工程款为（ C ）万元。A 240B 237.5C 228D 236.6 5.某分项工程发包方提供的估计工程量1500m，合同中规定单价16 元/m，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15 元/ m，实际经过业主计量确认的工程量为1800 m，则该分项工程结算款为（A ）元。A 28650B 27000C 28800 D 28500多选题 1.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（BE ）。 A.是建设单位组织竣工验收的先决条件 B.是加速资金周转的重要环节 C.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据 D.是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据 E.是反应工程进度的主要指标 2.竣工结算编制的依据包括（ABCD ）。 A.全套竣工图纸 B.材料价格或材料、设备购物凭证 C.双方共同签署的工程合同有关条款 D.业主提出的设计变更通知单 E.承包商单方面提出的索赔报告 3.工程竣工结算的审核一般从以下（ABCE ）入手。 A.核对合同条款 B.落实设计变更签证 C.按图核实工程数量 D.严格按决算约定计价 E.注意各项费用计取第4节判断题 1.建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种。（ 正确） 正确 错误 2.根据工程管理，承包人应该无条件地执行工程变更的指示。（ 正确） 正确 错误单选题1.在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是（B ）。A 因业主提出的设计变更而增加的工程量B 因承包商原因造成工程返工的工程量C 因延期开工造成施工机械台班数量增加D 因地质原因需要加固处理增加的工程量2.合同双方应该在合同专用条款第26 条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和（C）。A 按季结算与支付B 按年结算与支付C 分段结算与支付D 目标结算与支付3.承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理（业主）提交已完工程量的报告。监理（业主）接到报告后（C ）天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的，按合同执行。A 7B10C14D28 4.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（B ）。A因发包人原因造成返工的工程量B因承包商原因造成返工的工程量C 因不可抗力造成返工的工程量D 因不利施工条件造成返工的工程量5.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）提出支付工程进度款申请，监理（业主）应在（C ）天内向承包商支付工程进度款。A 7B 10C 14D 28 6.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（C）。 A 按实际计量B 按图纸计量C 不予计量 D 双方协商计量多选题1.专制机械设备的结算一般分为（ABC ）阶段。 A.预付款B.阶段付款 C.最终付款 D.进度付款E.竣工付款2.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为（ AB）。 A.卖方信贷 B.买方信贷 C.商业发票 D.商业信用E.商业汇票第5节判断题1.反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。（ 正确） 正确 错误 2.发包人违反合同给承包人造成事件、费用损失不是构成施工项目索赔条件的事件。（错误 ） 正确 错误单选题1.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）应在规定时间内按工程价款的（B ）向承包商支付工程进度款。 A 30%60%B 60%90%C 10%90%D 30%90%2.监理（业主）超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（C ）天起计算应付款的利息。A 14B 28C 15D 303.根据建设工程价款结算暂行办法的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（B ）。A 业主B 承包商C 总承包商D 监理咨询机构4.竣工结算的方式不包括（D ）。A 单位工程竣工结算B 单项工程竣工结算C 建设项目竣工总结算D 分部分项工程竣工结束5.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（C ）编制。A 业主B 承包商C 总承包商 D监理咨询机构多选题1.常见的建设工程施工索赔有（ ACDE）。A.因合同文件引起的索赔B.有关工程设计方案的索赔C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔D.关于工程暂停、终止合同的索赔E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔2.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（ AD）可以提出索赔。A.承包人向发包人B.承包人向勘察单位C.分包人向发包人D.分包人向承包人E.发包人向监理3.下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（ ABDE）。A.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费B.质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主索赔重新检验费C.由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔E.合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔烟雾期损害赔偿费第6节判断题1.反索赔的工作内容包括两个方面：一是防止对方提出索赔，二是反击或反驳对方的索赔要求。（正确 ）正确 错误单选题1.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（D）。A 竣工验收资料B 造价对比资料C工程竣工图D竣工结算报告2.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45 天，则单项工程竣工结算报告的金额应该为（ C）。A 500 万元以下B 500 万2000 万元C 2000 万5000 万元D 5000 万以上3.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15 天内汇总，送业主后（ D）天内审查完成。A 20B 45C 60D 304.当某单项工程竣工结算报告金额为1500 万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（B ）天。A 20B 30C 45D 605.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（C ）。A 乙方仍应设法继续施工B 乙方如停止施工则应承担违约责任C 乙方可停止施工，甲方承担违约责任D 乙方可停止施工，由双方共同承担责任6.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的（A ）。A 不可撤销的信用证B 可撤销的信用证C 不可撤销的商业保函D 可撤销的商业保函7.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算方式是（A ）。A 卖方信贷B 买方信贷C 商业发票D 商业汇票多选题1.下列各项资料，可作为索赔依据的有（ABC ）。A.工程各项会议纪要B.中标通知书C.工程建设惯例D.监理工程师的意见E.法律法规2.索赔意向通知应该包括的内容有（ACD ）。A.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述B.索赔的依据和理由C.索赔事件的发展动态D.索赔工期的网络分析E.索赔费用的计算第7节判断题1.保证，是指保证人和债权人约定，当债务人按期不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。（正确） 正确 错误单选题1.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（ C）。A 30%B 25%C 20%D 10%2.债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（C ）。A 某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务B 某丙必须以某甲名义行使某甲的债权C 某丙可以行使代位权，代*某甲向某乙主张债权D 某丙可以行使不安抗辩权3.根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（B ）中列明。A 最终详细索赔报告B 竣工报表C 最终报表D 详细索赔报告4.某承包商甲与某建材供应商*订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙某承包商甲与某建材供应商*订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙承包商丙因为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（C）承担违约责任。A 承包商乙、丙B 承包商乙、丙C 承包商甲D 承包商丙5.FIDIC合同条件内规定， 承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（ B）。A 应经业主批准后才能运出工地B 经监理工程师批准后才能运出工地C 可自行运出工地D 不能运出工地多选题1.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（ACD ）的特点。 A.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议B.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院 C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼则实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院 D.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的E.当事人对仲裁庭的组成有权选定2.下列情况下，承包人有权延长工期的有（ABCD ）。A.由于雇主责任造成的干*B.非承包人责任的其他特殊情况C.恶劣的气候条件D.额外或附加工程E.其它3.施工合同履行过程中，发生( ACD)等情况，应给承包人顺延合同工期。 A.设计变更B.承包人采购的材料供货商未能按时交货C.发包人延误移交施工现场D.开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E.其它4.下列事项中，（ABCD ）属于邀约邀请的范畴。A.招标公告B.拍卖公告C.招股说明书D.寄送价目表E.其它第8节判断题1.合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效。（错误 ）正确 错误2.甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是不安抗辩权。（ 错误 ） 正确 错误单选题1.某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，则损失承担为（ C）。A 甲方赔偿乙方1万元损失B 甲方赔偿乙方4.2万元损失C 甲方赔偿乙方3万元损失D 甲方赔偿乙方4万元损失2.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（C ）。 A 承诺是法律行为B 承诺不能撤回C 要约是法律行为D 要约可以撤回3.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（C ）内予以追认。A 10日B 15日C 一个月D 三个月4.对于协议书工期的填写不正确的是（A）。 A 合同工期：三个月B 开工日期：签订合同后第45日C 竣工日期：签订合同后第365日D 开工日期：2003年4月24日5.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（B ）。 A 承包人B 雇主C 国家D 挖掘人多选题1.正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择（ ABCD）作为合同纠纷的管辖法院。 A.建筑材料买卖合同签订地人民法院 B.东方建材公司住所地人民法院 C.正大建筑公司住所地人民法院 D.建筑材料买卖合同履行地人民法院 E.其它2.某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程款。就此情形，下列选项中正确的是（BD ）。 A.建筑公司可以自己的名义行使代位权 B.建筑公司必须向法院请求行使代位权 C.建筑公司不能以自己的名义行使代位权 D.建筑公司只能以自己的名义行使代位权 E.其它3.合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有（ABCD ）。 A.履行期限 B.违约责任 C.价款或者报酬 D.标的 E.其它第9节判断题1.合同解除包括约定解除和法定解除。（ 正确） 正确 错误2.当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。 （正确 ） 正确 错误单选题1.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下面说法正确的是（B ）。 A 是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定B 监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标C 如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标D 所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标 2.施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有（B）。A 动乱B 建设项目依据国家计划被取消C 战争D 协议条款内约定等级以上的地震3.根据合同法的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（ A）。 A 承诺可以撤销B 承诺须由受要约人向要约人作出C 承诺人必须在承诺期限内作出承诺D 承诺的内容应当与要约的内容完全一致 4.下列说法正确的有（B）。A 已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务B 国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册C 监理工程师岗位证书终身有效D 监理工程师-书终身有效5.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ A）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。A 15B 20C 30D 10多选题1.下面关于仲裁的说法正确的有（ABCD ）。 A.仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担B.仲裁分国内仲裁和涉外仲裁 C.仲裁是一种法律制度 D.仲裁与诉讼只可选其一 E.其它 2.下列选项中，（BCD ）属于我国担保法规定的担保形式。 A.订金 B.保证 C.抵押 D.质押 E.合同3.对于下列对于责任的认定正确的有（ CD）。 A.工程师有权免除承包人的责任 B.经过工程师的检查合格的工程，承包人无责 C.雇主有权免除承包人的责任 D.工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任 E.其它第10节判断题1.合同中免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款。 （正确 ）。 正确 错误2.甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司法人代表委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运送过程中，由于刘某的过失发生交通事故，导致建筑材料受损。乙公司未及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司只能向甲公司要求赔偿损失。（正确 ） 正确 错误单选题1.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（ C）。A 承诺是法律行为B 承诺不能撤回C 要约是法律行为D 要约可以撤回2.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（C ）内予以追认。A 10日B 15日C 一个月D 三个月3.对于协议书工期的填写不正确的是（A ）。A 合同工期：三个月B 开工日期：签订合同后第45日C 竣工日期：签订合同后第365日D 开工日期：2013年4月24日4.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（B ）。A 承包人B 雇主C 国家 D 国家多选题1.下列情况下，（ ABD）违反了担保法关于保证人资格的规定。 A.某中学为校长的私人借款作保证人 B.某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人 C.某中学校长为该校的借款作保证人 D.某医院为院长的私人借款作保证人 E.其它 2.下列合同中，（AD ）属于可变更或可撤销的合同。 A.小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同 B.承包商某甲购买走私钢材的合同 C.15岁的小明购买笔记本电脑的合同 D.订立合同时显失公平的合同 E.其它 3.下面属于自行招标应具备的条件有（ABC ）。 A.具有项目法人资格 B.熟悉和掌握招标投标法及有关规定 C.有从事同类工程建设项目招标的经验 D.有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员 E.其它第11节判断题1.招标是要约，而发出中标通知书则是承诺。（错误 ） 正确 错误 2.法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。 （正确 ） 正确 错误单选题1.下列选项中构成承诺的是（ C）。A 甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，过期则视为承诺，但是乙却没有如期作出答复 B 甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容C 甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品，该公司将甲指定的产品送货馒头，同时收取货款 D 甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容2.承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材一批，要求某乙在一周内予以答复。乙在半个月后，向某甲表示愿意接受交易。对于乙的该意思表示（B ）。A 某甲不得接受B 某甲可以承认其效力，但必须及时通知某乙C 某甲必须接受D 如果某甲未对此作出回应，则表示某甲接受交易3.甲公司欠银行的贷款。由于业务发展的原因，现该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下责任，其中正确的是（D ）。A 应当由甲公司承担清偿责任B 应当由乙公司承担清偿责任C 应当由丙公司承担清偿责任D 应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任4.某集团公司的总公司由于工作失误，将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司，乙公司据此与施工单位丙签订了合同。该合同在执行过程中，总公司发现有错误，决定纠正错误，命令乙子公司停止执行合同，乙与丙因此遭受了损失。关于此例，下列表述中正确的是（B ）。 A 原合同无效，乙与丙应各自承担损失B 乙应赔偿丙的损失，再请求总公司负责处理C 甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责D 总公司应直接赔偿丙的损失 5.下列选项中，（ D）不属于不可抗力的范畴。A 政府法律修改B 火山爆发C 罢工 D 盗窃多选题1.张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后，张三未能履约，关于相应的债权债务关系，下列说法错误的是（BCD ）。 A.张三向李四承担违约责任 B.张三向王五承担违约责任 C.张三和李四共同向王五承担违约责任 D.李四向王五承担违约责任 E.2.综合索赔的主要做法有（ABCD ）。 A.带有综合性质的索赔可以单独列出条目 B.索赔报告应编号 C.每一项索赔应附单独的说明资料 D.应有一份给现场工程师的致函 E.3.发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由(ACD )。 A.检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期 B.发包人负责检查试验 C.费用由发包人负责 D.承包人负责检查试验 E.第12节判断题1.行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同，属于无效合同。(错误 ) 正确 错误2.甲公司欠银行的贷款，由于业务发展的原因，现将该公司分成了乙公司和丙公司，则甲公司所欠银行债务应该由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任。 (正确 ) 正确 错误3.无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。 ( 正确) 正确 错误单选题1.施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了(C )。 A 避免风险B 克服风险C 转移风险D 控制风险2.FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于(D)的暂停施工，承包商可能得到补偿。A 合同中有规定B 由于不利的现场气候条件影响C 为工程施工安全来源：学易网D 现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致3.施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（B ）。 A 承包人办理申报手续，发包人承担费用B 承包人办理申报手续，承包人承担费用C 发包人办理申报手续，承包人承担费用D 发包人办理申报手续，发包人承担费用 4.不属于委托监理合同监理人义务的是(A )。A 工程建设外部协调工作B 按合同约定派驻监理人员C 不泄露委托人申明的秘密D 运用合理技能认真勤奋地工作5.工程师有权处理的索赔是承包商(A )。A 依据合同条款提出的索赔B 依据法律法规提出的索赔C 提出的道义索赔 D 提出的缺少证据索赔多选题1.在停工损失中的审核索赔的说法正确的是（CD ）。 A.以计日工费计算 B.以机械台班费计算 C.按设备折旧费计算 D.按设备租赁费计算 E.以人工单价为准 2.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括(AD )。 A.以评标价最低的标书为最优 B.以投标报价最低的标书为最优 C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价 D.中标后按投标价格签订合同价 E.中标后按评标价格签订合同价第13节判断题1.若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。(错误 ) 正确 错误 2.应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( 错误) 正确 错误 3.建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。( 错误) 正确 错误单选题1.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（D ）关系。A 债权与债务B 代理与被代理C 法人与自然人D 权利与义务2.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（C）对修改后的设计文件负责。A 发包人B 原设计人C 修改单位D 承包人3.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( D)。A 没收全部定金补偿损失B 要求发包人支付双倍的定金C 要求发包人补偿实际发生的损失D 要求发包人付给合同约定设计费用的50%4.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差,（D ）。A 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担5.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以(C )为准。A 现场考察时招标人口头解释B 招标文件规定C 书面回函解答D 仲裁机构裁定6.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（ D）。A 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担C 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( C)为准。A 现场考察时招标人口头解释B 招标文件规定C 书面回函解答 D 仲裁机构裁定多选题1.有资格代理招标的机构应满足的条件包括(BCDE )。 A.必须是法人组织 B.不得与行政机关有隶属关系 C.有从事招标代理义务的场所 D.有编制招标文件的能力 E.有自己的评标专家库2.FIDIC条件中的“费用”，包括(AD )。 A.管理费 B.利润 C.利息 D.合理分摊的其他费用 E.3.正常监理工作的酬金，由(ABC )构成。 A.直接成本 B.间接成本 C.利润和税金 D.监理人员工资 E.业务培训费4.依照担保法，( AC)不能作为施工合同的保证人。 A.建筑协会 B.担保公司 C.建筑大学 D.施工企业 E.建设银行5.下列属于采购方违约责任的情况有（BCE ）。 A.拒绝提前提货 B.中途退货 C.不按期自提产品 D.拒绝接收有质量问题的材料 E.逾期付款 6.属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效(ABCD )。 A.未按期送达的资格预审申请文件 B.未经法定代表人或其授权的代理人签字 C.未加盖投标人印章的资格预审申请文件 D.内容虚假的资格预审申请文件 E. 第14节判断题单选题1.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（C ）对修改后的设计文件负责。A 发包人B 原设计人C 修改单位D 承包人2.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( D)。 A 没收全部定金补偿损失B 要求发包人支付双倍的定金C 要求发包人补偿实际发生的损失D 要求发包人付给合同约定设计费用的50%3.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师( B)之后，退还承包商合同约定的全部保留金。 A 签发工程移交证书B 签发解除缺陷责任证书C 签发分部工程移交证书D 退还履约保函多选题1.索赔按目的划分包括(CE )。 A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔 D.合同内索赔 E.费用索赔 2.根据FIDIC施工合同条件规定，应由工程师签发(ACE )。 A.期中付款证书 B.最终报表C.竣工结算证书 D.结清单 E.最终支付证书第15节判断题1.工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。（正确 ） 正确 错误单选题1.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据合同法，应在( B)履行。A 支付货币一方所在地B 接受货币一方所在地C 货币存放地D 货币使用地2.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件(C)。 A 承包商承担部分责任B 业主可要求承包商承担全部责任C 如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任D 应由指定分包商承担全部责任3.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人（ D）。A 有权要求赔偿B 只能获得增加成本的一定比例的赔偿C 由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D 无权要求赔偿4.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用( D)确定。A 补充协议B 合同有关条款C 交易习惯 D 在不动产所在地履行多选题1.评标的条件是( BCDE)。 A.投标单位技术力量强 B.标价合理、工期适当 C.有较好的信誉 D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施 E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行2.监理单位的义务包括( CDE)。 A.选择承担工程项目建设的实施单位 B.与承包商签订施工合同 C.公正地维护有关各方的合法权益 D.不得泄露与本工程有关的保密资料 E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动 3.合同无效的法律后果有（ABC ）。 A.返还财产 B.赔偿损失 C.追缴财产收归国有 D.折价处理 E.追究刑事责任 4.属于招标文件主要内容的是( ABD) 。 A.设计文件 B.工程量清单 C.施工方案 D.投标书的编制要求 E.选用的主要施工机械第16节判断题1.招标是要约，投标是承诺。（ 错误） 正确 错误单选题1.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师(A )。A 不承担责任B 承担连带责任C 承担全部责任D 同意扣除一定数量的酬金2.施工合同的总纲性文件是（ A ）。A 协议书B 通用条款C 专用条款D 附加条款3.定标签订合同时，应对( D)作为中标的合同价。A 评标价B 标底价C 修正后的标底价D 投标价4.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是( D)。A 市场行为B 企业行为C 正当竞争行为 D 不正当竞争行为多选题1.勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（ABE ）。 A.岩土工程勘察B.水文地质勘察C.变更及工程费的调整D.材料设备的供应E.工程测量2.要约邀请的主要形式有(A BD)。 A.商品价目表 B.招标公告 C.投标书 D.广告 E.3.施工合同(示范文本)规定，( ABE)属于发包人的工作。 A.使施工现场具备施工条件 B.提供施工现场的工程地质资料 C.提供施工进度计划 D.提供工程师办公用房 E.开通施工现场与城乡公共道路的通道 4.有关变更的说法，正确的是（AB ）。 A.工程变更分为设计变更和其他变更两类 B.工程中常发生的变更是设计变更 C.其他变更仅指工程质量标准变更 D.承包人不可要求设计变更 E.只有发包人才能提出设计变更第17节判断题1.建筑业发展十二五规划技术进步目标中提出施工总承包特级企业年度科技经费支出占企业年度营业收入的比例不低于0.5%。（ 正确） 正确 错误 2.进一步完善建筑市场监管法规不属于建筑市场监管目标的要求。（错误 ） 正确 错误 3.质量安全监管目标属于建筑业发展十二五规划提出的六大发展目标之一。（正确 ） 正确 错误单选题1.至“十二五”期末，应努力实现全国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长（ A ）以上。A 15%B 20%C 25%D 30%2.在建筑业“十二五”规划人才队伍建设目标中提出要加强劳务人员培训考核，提高劳务人员技能和标准化意识，施工现场建筑工人持证上岗率达到（ D ）以上。 A 60%B 70%C 80%D 90%3.下列不是建筑业调整优化产业结构措施的是（ C ）。A 支持大型企业提高核心竞争力B 促进中小建筑企业向专、特、精方向发展C 建立完善建筑企业的创新机制 D 大力发展专业工程咨询服务多选题1.下列属于建筑业发展“十二五”规划指导思想的有（ ABC ）。 A.以保障工程质量安全为核心 B.以加快建筑业发展方式转变和产业结构调整为主线 C.以建筑节能减排为重点 D.以完善法规制度和标准体系为支撑 E.以技术进步和创新为着力点2.下列属于建筑业发展十二五规划基本原则的有（ABCD ）。 A.坚持市场调节与政府监督相结合 B.坚持国内与国际两个市场发展相结合 C.坚持行业科技进步与规模增长相结合 D.坚持深化改革与稳定发展相结合 E.坚持节能减排与技术进步相结合3.属于建筑业发展十二五规划提出的六大发展目标的有（ABCD ）。 A.产业规模目标 B.人才队伍建设目标 C.技术进步目标 D.建筑节能目标 E.节能减排目标 4.属于建筑业发展十二五规划提出的九大措施的有（ABCD ）。 A.调整优化产业结构 B.加强技术进步与科技创新 C.全面提高行业信息化水平 D.积极推动建筑工业化 E.坚持深化改革与稳定发展第18节判断题1.严格落实治疗安全责任是建筑企业强化质量安全监管的有效措施之一。（正确 ） 正确 错误2.加强信用体系建设，完善全国统一的企业和注册人员诚信行为标准是进一步健全建筑市场监管制度的要求。（正确 ） 正确 错误3.依托建筑工地农民工业余学校、开展安全生产、执业道德、标准规范培训不是建设稳定的建筑产业骨干工人队伍的有效措施。（ 错误） 正确 错误4.对于建筑企业而言，劳动者与生产资料在工程项目上的结合才能把生产要素变为生产力。（ 正确） 正确 错误单选题1.下列不是创新和完善建筑市场管理体系要求的是（A）。A 加强建筑市场的政府监督B 完善法律法规体系C 完善市场准入制度D 加强信用体系建设2.为了大力开发建筑业人力资源应该做到（D ）。A 创造良好的竞争环境B 提高企业核心竞争力C 增强建筑企业的风险识别能力和防范能力D 维护建筑业从业人员的基本权益多选题1.落实五方负责人的个人质量终身负责制中的五方除了建设方还有（ABCD ）。 A.勘测方B.设计方C.施工方D.监理方E.建造师2.为了规范建筑市场秩序可采取的有效措施有（ AB）。 A.加快法规建设步伐 B.进一步健全市场监管制度 C.提升从业人员素质 D.优化行业人才发展环境 E.坚持节能减排与技术进步相结合3.为了推动建筑企业组织结构和工程建设实施放肆的深层次变更，可以采取的措施有（ABCD ）。 A.深化改革工程建设实施组织方式 B.促进建筑企业扩展一体化服务功能 C.做强、做大核心建筑企业 D.扶持中小建筑企业健康发展 E.加快法规建设步伐 4.项目生产力理论的主要来源有有（ AB）。 A.以鲁布革工程建设为代表的我国建筑施工生产方式改革的实践 B.马克思主义关于生产力理论的启迪 C.项目法施工 D.西方经济学理论 E.劳动论第19节判断题1.建筑业项目层次与劳务作业层次是双方平等的合同关系。（正确 ） 正确 错误2.建筑企业法人代表与项目经理不是委托授权与授权管理的关系。（ 错误） 正确 错误3.建筑企业的四控制、三管理、一协调中的一协调是指合同管理与组织协调。（正确 ） 正确 错误4.工程质量和安全生产是建筑企业的生命，是企业发展的永恒主题。（正确 ） 正确 错误单选题1.下列不是适应工程项目管理的新型运行机制中的三个主体之一的是（ D）。 A 市场的竞争主体B 履约合同的责任主体C 企业利益的主体D 市场的参与主体2.下列不是建筑企业的四控制的是（D）。A 进度控制B 质量控制C 安全控制D 现场控制多选题1.下列属于项目生产力的特征的有（ABCD）。A.效益性B.创新性 C.集约型 D.多元性 E.单一性2.项目经理责任制的特征包括（ABCD ）。 A.对象终一性 B.内容全面性 C.主体直接性 D.责任风险性 E.客体唯一性3.建筑企业组织结构是两层建设，三层关系，其中;三层关系指（ ABC）。 A.项目经理与企业法人代表的关系 B.项目层次与企业层次的关系 C.项目经理部与劳动作业层的关系 D.项目经理与企业层次的关系 E.项目经理部与项目层次的关系4.建筑企业管理目标的“四个一包括（ABCE ）。 A.形成一套具有中国特色并于国际管理接轨、适应市场经济、操作性强、比较系统的工程项目管理理论和方法 B.培养和造就一支具有一定专业知识、懂法律、会经营、善管理、敢负责、作风硬的工程项目管理人才队伍 C.开发应用一代较快促进建筑生产力水平，提高企业有机构成和技术含量的新材料、新工艺和新技术 D.积极推动建筑工业化 E.建设和总结推广一批高质量、高速度、高效益，充分展示建筑行业科技水平和当代管理实力，具有国际水平的代表工程第20节判断题1.坚持管理创新，大力推进以工程总承包为主流模式的建设工厂生产组织方式变革，是提升项目生产力水平，促进建筑业发展方式转变的重要举措。（正确 ） 正确 错误2.依靠科技进步，持续推进建筑节能减排，走绿色低碳经济发展之路不是提升项目生产力水平，促进建筑业发展方式转变的强大技术支撑。（错误 ) 正确 错误3.建筑行业为适应高端市场的发展，应探索鼓励企业间联合经营，推进工程总承包。（正确 ） 正确 错误4.建设创新型国家，加快转变经济发展方式、赢得发展先机和主动权，最关键的是要大幅度提高自主创新能力。（正确 ） 正确 错误单选题1.建设创新型国家，加快转变经济发展方式、赢得发展先机和主动权，最根本的是要（A ） A 依靠科技的力量B 确保工程质量C 提高自主创新能力D 控制施工成本2.建设工程总承包项目管理规范和建设工程项目管理规范都明确规定了在工程建设中要坚持和实行（D ）。A 企业法人制B 注册建造师责任制C 工程总承包制 D 项目经理责任制多选题1.国际高端建筑市场体现在（ABC ）。 A.强业主 B.大项目 C.高投资 D.高质量 E.低风险2.市场经济条件下建筑业三大管理主体指（ ABC）。 A.政府 B.企业 C.协会 D.人事部门 E.注册建造师3.属于建筑业发展十二五规划提出的六大发展目标的有（ABCD）。 A.产业规模目标 B.人才队伍建设目标 C.技术进步目标 D.建筑节能目标 E.节能减排目标4.属于建筑业发展十二五规划提出的九大措施的有（BCD ）。 A.调整优化产业结构 B.加强技术进步与科技创新 C.全面提高行业信息化水平 D.积极推动建筑工业化 E.坚持深化改革与稳定发展第21节判断题1.为适应当前建筑业技术迅速发展的形势，加快推广应用促进建筑业结构升级和可持续发展的共性技术和关键技术，住建部对建筑业10项新技术（2005）又进行了修订。（正确）正确错误2.强调实际应用成果要求实际应用新技术应至少