供配电工程施工合同.doc

供配电工程施工合同合同编号:发包方:(甲方) 承包方:(乙方) 根据中华人民共和国合同法规定和 电力工业局受理编号 的供电方案协议，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本合同，以便双方共同遵守。第一条工程名称:供配电工程第二条建设地点: 第三条承发包工程的范围及内容:根据甲方招标文件和乙方投标书涉及的工程内容以及供电局批出的供用电方案协议规定的设计要求。第四条本合同所承包工程的工期:工期从甲方预付本合同工程款日起算定为 日。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙双方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期。第五条工程质量标准及保修条件、期限:(一)按照国家及省、市电力管理部门的有关规定执行。(二)保修期从竣工验收送电后起 个月。第六条承包方式:乙方在本合同工程承包范围内以总包的形式进行承包，包工包料(含设备)，包质量、包工期、包安全、包验收、包送电。第七条工程总造价及付款方式:(一)工程总价按上述承包范围和方式，根据 作依据进行编制，总包价为:人民币(大写) 元整即(￥ 元整)。(二)付款方式:施工单位进场后 天内支付 %工程款，余下的工程款，待竣工验收合格送电后 天内一次性付清。第八条材料设备供应: (一)工程所需电气主材设备及材料，按市供电部门及广州市质监部门认可并具有认证的厂家生产的产品，由乙方采购及安装。(二)工程所需土建成品材料，由乙方按市供电部门及 市质监部门认可的厂家采购及安装，其成品单价按市场价执行。第九条甲方责任:(一)向乙方提供有关工程的技术资料和有关部门审批资料及文件:1、原设计的电房土建平面图和结构资料;2、原设计的室内低压电器使用一次系统图;3、城建、规划部门的审批文件。(二)落实解决现场施工条件，提供施工用的水电源接驳点并协助乙方办理施工人员进场手续，施工期间发生的水电费用由乙方支付。(三)甲方派专人为工程代表，对工程进度、工程质量进行监督、检查验收隐蔽工程，负责解决应由甲方解决的问题及其它事宜。(四)甲方因生产或技术使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价则按工程增减的规定进行调整和结算。第十条乙方责任: (一)严格按供用电合同书进行设计和施工，电气及土建设计图应送甲方预审，再送电力部门审批。(二)按合同规定知会甲方后，乙方负责设备招标或议标工作，并负责购置和运到现场。(三)应严格按照安全工作规程进行施工，在施工中造成的设备损坏和人身伤亡，均由乙方承担责任。(四)甲方提供有效完整的有关政府部门批文和图纸资料后，乙方负责向规划部门报批 KV及以上电缆走廊。(五)施工完结后，乙方在 天内向电力管理部门报本合同工程范围内的验收手续。(六)乙方在施工中应严格执行电业安全工作规则和施工现场的有关安全措施，并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。（七）工程竣工后，乙方应绘制竣工图，工程变更不大的，由乙方在送甲方的原施工图上加上注明，盖上章，提交甲方归档。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸， 由乙方在竣工图上签注。 (八)工程所需设备、材料全部由乙方负责，在施工过程中，如设备及材料价格变动，除实行预算包干结算方式外，其他工程结算方式，按有关规定进行调整。第十一条违约责任:(一)乙方逾期完成本工程，从逾期之日起，每逾期一天按工程总价款的千分之 向甲方交纳违约金。(二)乙方未按设计图施工，所提供的材料不符合标准的，乙方负责与有关部门协调、更改，所发生的费用由乙方负责。(三)甲方不按期预付工程款，经书面催告仍未支付的，乙方有权中止施工，工期顺延。(四)因甲方原因造成工程中途停建、缓建或由于设计变更造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，赔偿给乙方由此造成的停工和材料、设备积压的损失。(五)工程(包括单项工程)未经验收，甲方提前使用或擅自动用已安装好的电器设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。第十二条争议解决办法:本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，双方同意按以下第 种方式解决:(一)向广州仲裁委员会申请仲裁;(二)向甲方所在地人民法院起诉。第十三条合同期限及生效本合同经双方盖章签字生效，至工程竣工验收付完款后止。本合同正本 份，双方各执 份，均具同等法律效力。建设单位:(盖章) 施工单位:(盖章)签约代表: 签约代表:年 月 日