影视城四合院建设工程施工合同.doc

影视城四合院建设工程施工合同建设单位： （以下简称甲方）施工单位： （以下简称乙方）现甲方将 工程项目委托乙方施工，根据中华人民共和国合同法等有关规定，经双方协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：仿古建筑，按双方确认的施工图纸施工。四、承包方式：包工包料。五、工期：六、结算标准：1、乙方交付甲方押金贰拾万元整，在工程完工后由甲方退还给乙方。3、按江西省仿古建筑及园林工程预算定额（2000年）为结算依据。工程总造价按本定额的定额直接费再加25%为取费标准。3、人工工资调差按2001年江西省仿古建筑及园林工程项目预算定额等定额人工费单价调整的通知为准。4、主材调价差：主材价格按*市当地市场价进行调整。当月购料价格以双方签字确认为准（其中：水泥240元/吨，钢筋3500元/吨进入取费，差额部分按市场价进行增补，但不进入取费）。七、结算方式：按进度付款，工程完工付工程总造价100%，余款在3个月内付清。乙方不承担税费。八、甲方的工作1、负责与周围有关单位和人员的协调工作。2、负责有关单位手续的办理。3、协调有关单位部门做好保卫、消防、建筑垃圾的处理工作，并承担相关费用。4、负责“三通”。即：路通、水通、电通，并免费提供住宿。九、乙方的工作1、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全条例，环境保护。严格按图纸或作法说明进行施工，参加竣工验收、编制工程结算。2、施工中未经甲方同意乙方不得随意拆除周围建物及设施。3、工程施工中，如遇到不可预见的情况，乙方应及时通知甲方，并协商解决。十、工期约定1、因甲方未按约定完成工作而影响工期，则工期顺延。2、因乙方责任不能按期完工或中途无故停工而影响工期，则工期不顺延。3、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗拒因素影响，导致连续停工8小时以上，则工期顺延。十一、工程质量验收1、本工程的施工图纸、作法说明、设计变更和国家有关规定为质量验收标准。2、甲乙双方办理的隐蔽工程手续也是验收的依据。3、工程竣工后，甲方在接到乙方验收通知后七日内应组织相关人员验收，并办理验收和移交手续。十二、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿因停工、窝工造成的损失，每停工、窝工一天，甲方应支付乙方1 000元违约金。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方应支付甲方1 000元违约金。十三、保修期：按国家有关规定执行。十四、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门调解。2、当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时，双方同意由*市劳动仲裁委员会仲裁，仲裁不成时，可向*市人民法院起诉。十五、未尽事宜双方协商解决。 十六、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲方： 乙方：（签字） （签字） 年 月 日第 4 页 共 4 页