房屋买卖合同商品房预售范本

合同范本房屋买卖合同（商品房预售）范本出售方(甲方)：地址：_邮码：_电话：_购买方(乙方)：_姓名：性别：出生：年月日国藉：身份证号码：合同范本地址：邮码：电话：第一条甲方经批准，取得位于_市用地面积 _的土地使用权。地块编号：_ 使用年期 _年，自_年_月_ 日起至_年_月_日止。甲方在上述土地兴建楼宇，系_定名_，由甲方预售。第二条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第_幢_ 号(第_层)。建筑面积_ ，土地面积 /( 其中：基底分摊_、公用分摊_ 、其他_ )。第三条甲方定于_ 年 _月_日交付乙方使用。如遇下列特殊原因可延期交付使用，但不得超过_天：1.人力不可抗拒的自然灾害;合同范本2.施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;3.其他非甲方所能控制的因素。上述原因必须凭_ 市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。第四条甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为：_单价元/ ，总金额_币_千_百_十_万_ 千_ 百_十_元(小写_万元)。付款方式：乙方按甲方指定收款银行：帐户名称：_帐号：_分期(一次) 付款( 见附表一)第五条乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方有权追索违约利息。如逾期_ 天以上，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人。合同范本第六条甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用，应按合同规定交付日第二天起计算付款利息，以补偿乙方的损失。第七条甲方出售的楼宇须经市建筑质量检验部门验审合格，并负责保修半年，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将已付款项及全部利息在 30 天内退回乙方。第八条甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后，签订房地产转让合同书 ，经市府主管部门办理转让登记手续，发给房地产权证 ，乙方才能获得房地产权。乙方在使用期间，有权享用与该楼宇有关联的公共通道、设施、活动场所，同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。第九条乙方所购楼宇只作_使用，在使用期间不得擅自改变该楼宇结构和用途，如有损坏应自费修缮。乙方购置的楼宇所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地使用费。第十条预售的楼宇，乙方不许转让、抵押，否则，后果自负。合同范本第十一条后面的附表一、二均为本合同内容的组成部分。第十二条本合同自签订盖章之日起生效，如发生纠纷，双方应友好协商解决，不能解决时，按下列()项解决：1.由仲裁机关仲裁;2.由人民法院裁判;第十三条本合同正本一式四份，甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。甲方：_乙方： _代表：_代表： _年月日 年月日房产纠纷法律知识希望对您有所帮助，赢了网建议大家遇到问题根据实际情况进行判断，必要时可寻求法律援助的帮助。来源：（房屋买卖合同（商品房预售）范本 http:/s.yingle.com/fc/243363.html）合同范本精彩推荐：房屋抵押流程是怎么样的 http:/s.yingle.com/fc/324066.html如何买房才能不吃亏 http:/s.yingle.com/fc/324062.html一房二卖合同被确定无效后怎么处理 http:/s.yingle.com/fc/324059.html2017 年南京房产抵押登记新办理地点 http:/s.yingle.com/fc/324057.html2017 房产继承法全文 http:/s.yingle.com/fc/324050.html买房后想退房怎么办,可以退定金吗 http:/s.yingle.com/fc/324048.html不动产登记发生效力的时间 http:/s.yingle.com/fc/324046.html2017 年农村房屋可以抵押贷款吗 http:/s.yingle.com/fc/324044.html物业管理具体指什么 http:/s.yingle.com/fc/324039.html二手房买卖中未约定房屋家具归谁,按照交易习惯归谁所有 http:/s.yingle.com/fc/324037.html房地产买卖合同无效情形有哪些 http:/s.yingle.com/fc/324036.html新房与二手房房产证办理流程 http:/s.yingle.com/fc/324032.html如何撤销房屋抵押登记 http:/s.yingle.com/fc/324030.html购房合同撤销后可以更名吗 http:/s.yingle.com/fc/324028.html房子抵押贷款需要什么材料 http:/s.yingle.com/fc/324023.html房产预告登记有法律效应吗 http:/s.yingle.com/fc/324021.html北京集体土地房屋抵押权登记 http:/s.yingle.com/fc/324017.html合肥银行房屋抵押贷款如何申请 http:/s.yingle.com/fc/324015.html一房二卖应当如何去处理 http:/s.yingle.com/fc/324013.html房产预告登记权利人是谁 http:/s.yingle.com/fc/324009.html物业管理服务合同标准格式是什么 http:/s.yingle.com/fc/324006.html“住宅商用”房屋租赁合同的法定撤销理由 http:/s.yingle.com/fc/324003.html购买经济适用房,五年后需办理哪些手续才能转为商品房 http:/s.yingle.com/fc/323998.html房屋抵押应办理哪些手续 http:/s.yingle.com/fc/323995.html合同范本房屋抵押贷款怎么办理 http:/s.yingle.com/fc/323990.html可以委托办理不动产登记 http:/s.yingle.com/fc/323988.html东北地区的建筑物光照常识 http:/s.yingle.com/fc/323986.html物业管理的主要内容有哪些 http:/s.yingle.com/fc/323982.html二套房贷款最低首付比例降至四成是真的吗 http:/s.yingle.com/fc/323979.html开发商逾期办理房产证应承担什么责任 http:/s.yingle.com/fc/323974.html办理不动产登记收取费用标准 http:/s.yingle.com/fc/323973.html地下车库的出售与出租的问题有哪些 http:/s.yingle.com/fc/323971.html办预告登记开发商不盖章怎么办 http:/s.yingle.com/fc/323968.html有房产证没有土地证的影响是什么 http:/s.yingle.com/fc/323966.html办理房产证需要的费用是多少 http:/s.yingle.com/fc/323964.html小区车位的产权归属问题 http:/s.yingle.com/fc/323962.html南京房地产抵押登记办理包括哪些内容 http:/s.yingle.com/fc/323959.html撤销预告登记和合同多久可以重签 http:/s.yingle.com/fc/323957.html“住宅改为商用”扰民,该如何维权 http:/s.yingle.com/fc/323950.html办理房产证的流程是怎样的 http:/s.yingle.com/fc/323949.html婚房房产证上写父母名字可行吗 http:/s.yingle.com/fc/323947.html商品房现房买卖加抵押如何办理 http:/s.yingle.com/fc/323942.html哪些房产可以办理抵押登记 http:/s.yingle.com/fc/323940.html一套房贷款还清二套房多少税 http:/s.yingle.com/fc/323938.html物业税的功能有哪些 http:/s.yingle.com/fc/323934.html什么是小产权房，小产权房合法吗 http:/s.yingle.com/fc/323931.html吉林市房屋租赁税清缴见到了效果 http:/s.yingle.com/fc/323929.html开发商一房二卖可以要求双倍赔偿吗 http:/s.yingle.com/fc/323924.html房屋抵押手续如何办理 http:/s.yingle.com/fc/323922.html房屋质量保修期的认定,房屋质量保修期及规定 http:/s.yingle.com/fc/323921.html合同范本个人房屋抵押借款合同的格式 http:/s.yingle.com/fc/323919.html夫妻共有房屋只有一方签字,能取消买卖合同吗 http:/s.yingle.com/fc/323918.html不动产的查封期限是多少 http:/s.yingle.com/fc/323914.html上海物业费收取标准 http:/s.yingle.com/fc/323913.html商品房买卖预告登记与商品房买卖合同备案登记有何区别 http:/s.yingle.com/fc/323909.html如何办理房屋抵押登记手续 http:/s.yingle.com/fc/323907.html怎样预防开发商一房二卖 http:/s.yingle.com/fc/323900.html房屋抵押应办理哪些手续 http:/s.yingle.com/fc/323898.html廉租房申请条件 2017http:/s.yingle.com/fc/323896.html小区地下停车位归谁所有 http:/s.yingle.com/fc/323895.html办理房地产经纪机构备案手续应提交哪些资料 http:/s.yingle.com/fc/323889.html北京最高额抵押登记办理指南 http:/s.yingle.com/fc/323885.html签了房屋买卖合同却没有房产证,有什么法律风险 http:/s.yingle.com/fc/323881.html房产抵押贷款怎么办理 http:/s.yingle.com/fc/323879.html购房置业需要了解的一些小问题 http:/s.yingle.com/fc/323877.html如何判断租房合同免责条款是否有效,有什么法律规定 http:/s.yingle.com/fc/323875.html延期交房违约金标准 http:/s.yingle.com/fc/323870.html商品房预告登记流程 http:/s.yingle.com/fc/323864.html房屋产权证抵押登记程序 http:/s.yingle.com/fc/323862.html买底层要注意哪些事项 http:/s.yingle.com/fc/323860.html房屋产权转移登记费如何收取 http:/s.yingle.com/fc/323859.html买小产权房如何网签,需要什么材料 http:/s.yingle.com/fc/323856.html房产继承如何办理 http:/s.yingle.com/fc/323854.html房屋出租不登记怎么处罚,房屋租赁登记有哪些条件 http:/s.yingle.com/fc/323849.html验房最重要的四点细节你需要知道 http:/s.yingle.com/fc/323847.html房屋抵押贷款手续模板 http:/s.yingle.com/fc/323842.html合同范本物业乱收费那里投诉 http:/s.yingle.com/fc/323839.html一房二卖如何判定确权顺序 http:/s.yingle.com/fc/323838.html房屋抵押贷款注意事项有什么 http:/s.yingle.com/fc/323834.html住宅如何办理营业执照 http:/s.yingle.com/fc/323832.html动迁房买卖纠纷案例分析 http:/s.yingle.com/fc/323830.html房屋买卖和房屋继承哪个办理更省钱 http:/s.yingle.com/fc/323824.html新办房产证需要哪些材料 http:/s.yingle.com/fc/323822.html商业地产租赁 6 大法律风险 http:/s.yingle.com/fc/323815.html新房产税如何征收 http:/s.yingle.com/fc/323814.html好房子应满足这四点 http:/s.yingle.com/fc/323810.html中国农业银行住房按揭贷款流程是什么 http:/s.yingle.com/fc/323807.html工行房屋抵押贷款手续 http:/s.yingle.com/fc/323801.html付了全款,签了购房合同可以退房吗 http:/s.yingle.com/fc/323800.html工业用地转让税费有哪些 http:/s.yingle.com/fc/323798.html不同年龄阶段如何买房有什么讲究呢 http:/s.yingle.com/fc/323795.html房屋抵押银行贷款需要什么材料 http:/s.yingle.com/fc/323790.html买房综合实地考察时需要注意哪些问题 http:/s.yingle.com/fc/323789.html最新房地产买卖契约范本 http:/s.yingle.com/fc/323782.html房屋预告登记证明时效 http:/s.yingle.com/fc/323780.html房屋抵押贷款买车有哪些风险 http:/s.yingle.com/fc/323778.html房屋预告登记注销所需资料 http:/s.yingle.com/fc/323776.html开发商延期交房违约金怎么算 http:/s.yingle.com/fc/323773.html开发商延期交房注意事项有哪些 http:/s.yingle.com/fc/323768.html