施工内部工程经济承包协议书范本.doc

合同编号：_施工内部工程经济承包协议书范本甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 7 页施工内部工程经济承包协议书范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：风险提示：发包人的相对义务 购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。本着诚实信用、互惠互利的原则，根据中华人民共和国合同法和相关法规、规章，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利义务，经过协商双方达成以下协议。一、承包项目：二、承包方式：三、承包价格：四、价款结算方式：风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 五、工期要求：六、质量要求：风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。1、乙方必须确保工程质量，达到_标准，如因乙方因素而达不到此质量标准的，则处以乙方工程总价的_%处罚。2、除了以上标准，尚应遵守国家有关的标准、规范和行业规程等；并严格执行工程建设强制性标准。七、安全要求：1、进入施工现场必须遵守安全生产有关规定，安全生产，文明施工。2、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽，严禁安全帽放在一边不佩戴。3、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。4、工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。5、工人进场应具有相关证件，国家规定须具备一定资质才能从事的工作，一定得符合相应条件。风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。八、违约责任甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。九、争议解决如若发生劳动争议和经济纠纷，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。十、附则1、本协议经双方签字、盖章后生效。2、本协议于_年_月_日在_（地点）签署。3、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。十一、本协议未尽事宜，双方协商解决甲方：住址：代表人：签订地点：_年_月_日乙方：住址：责任人：签订地点：_年_月_日第 6 页 共 7 页合同编号：_本文至此结束，感谢您的浏览!（模板仅供参考）下载修改即可使用第 7 页 共 7 页