塔吊组装、拆除施工合同.doc

合同协议：_塔吊组装、拆除施工合同甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 9 页塔吊组装、拆除施工合同乙方：甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的塔机的组装、拆除工作达成一致，依据中华人民共和国合同法的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。一、施工地点：汽车站南2米，泰西大街东临二、施工内容：QTZ315塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装车等。三、施工工期：1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为xx 年 月 日，xx 年 月 日达到运行条件。2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于xx年月至月期间，甲方提前十日通知乙方进场。四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件。五、工程造价：本工程总造价。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。六、结算方式：乙方施工人员进场后七日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后15日内甲方再支付总额的20%；进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%；塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%，余额20%在三个月之内付清。七、双方责任和义务：1、甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延。2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙方组织施工。3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏，由责任方承担。4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机（含把线）和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方提供。5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。6、乙方于开工前七日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责，并保证吊车在安装后运转安全、可靠。9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。10、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地使用许可证，甲方予以协助。同时，向甲方提交一份安装原始记录。11、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方负责赔偿。12、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。13、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方提供索赔的权利。八、违约责任：1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。4、如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工损失。九、纠纷处理办法：本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规。十一、本合同一式四份，双发各持两份。十二。上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司乙方：代表：代表：电话：日期：日期： 日期：第 5 页 共 9 页塔吊顶升合同书甲方：中天建设集团有限公司乙方：广东省源天工程公司甲方现将一台由长沙京龙工程机械有限公司生产的QTZ80型的塔式起重机（产权备案号为：粤）承包给乙方顶升，设备信息如下表所示：工程名称：万科金域松湖花园8号楼施工单位：中天建设集团有限公司监理单位：东莞市恒信建设工程咨询有限公司工程所在地：东莞市松山湖产业园工业北四路2号安装位置：8号楼作业高度：95米。为保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、建设工程安全生产管理条例、建设工程安全监督管理规定（建设部令第166号）等有关规定，双方本着平等，自愿的原则，签订本合同。甲、乙双方均应严格遵守本合同规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。经双方协商达成以下几点：一、本次总费用为￥25元（含吊车，人工、生活等费用，注：不含税收），其它开支，甲方概不负责。当乙方进场作业的当天甲方支付￥50元作人工、吊车等费用，剩余尾款待作业完毕后一次付清。二、甲方责任：1、甲方应将设备的全部部件集中，以便乙方作业。2、由甲方并提供一个380V的电源到作业位置。3、负责清理施工现场周边环境障碍物件，作业时吊车停放场地和设备零部件堆放场地、作业所需场地。4、设备的作业时间由甲方按施工要求确定，并提前3天通知乙方，以便乙方安排施工。5、乙方完成作业后，甲方按合同支付乙方服务费用。6、审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。7、审核安装文件、使用单位的资质证书，安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。8、审核安装单位制定的设备的专项施工方案。9、审核使用单位制定的设备生产安全事故应急救援预案。10、指定专职安全生产管理人员监督检查设备作业、使用情况。11、施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制度并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。12、设备起重信号工、起重司机、司索工等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。三、乙方责任：1、乙方（安装单位）应依法取得建设行政主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽安装、拆卸工程。2、应当明确双方的安全责任，施工总承包单位应当和安装单位签订设备作业安全协议书。3、对乙方（安装单位）安全责任的约定。（1）按照安全技术标准及设备性能要求，编制设备专项施工方案，并由本单位技术负责人签字。（2）按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件。（3）组织安全施工技术交底并签字确认。（4）制定设备作业生产安全事故应急救援预案；（5）将设备作业专项施工方案，安装、拆卸人员名单，作业时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核。（6）应当按照设备作业专项施工方案及安全操作规程组织作业。（7）专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。（8）设备安装完毕后，应当按照安全技术标准及安装使用说明有关要求对设备进行自检、调试和运转。自检合格后，应当出具自检合格证明，并向使用单位进行安全说明。（9）设备安装拆卸工等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作证书后，方可上岗作业。（10）应当提供设备安装拆卸工等特种作业人员的劳动合同、社保证明。4、乙方（安装单位）应当建立本次设备安装拆卸工程档案，并对档案作具体约定，要示包括：（1）作业合同及安全协议书。（2）作业专项施工方案。（3）安全施工技术交底的有关资料。（4）作业工程验收资料。（5）作业完毕后，双方（使用单位）应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收。四、责任分割：1、双方必须按合同分工，各尽其责，认真施工。2、乙方只负责作业合同所签定的高度，以后需加高则另行计费。乙方只负责作业到合同所签定的高度，在以后的使用中设备安全由甲方负责。3、甲方由于材料不能及时到现场而影响到乙方的工期拖延，甲方应赔偿。4、设备安装完成后，甲方应及时支付费用，逾期每天按总额千分之五加收延付金。5、合同签订后，如果有一方不履行合同，则需赔付对方合同金额30%的赔付金。6、作业场地以25吊车为准，大于25吨吊车甲方补差额。7、倘若在作业过程中，意外损伤设备部件，乙方负责修复不承担其它赔偿。8、在作业过程中如若因设备某些部件老化形成的故障（非人为）乙方只负责维修不承担材料费用。9、乙方负责协助甲方到东莞市建设工程安全监督站办理申报手续，甲方应给乙方及时提供所需要的相关资料及完成资料内对应的签字盖章并保证其真实性。五、此合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效，有效期为一个月。甲方：乙方：广东省源天工程公司甲方法人代表：乙方法人代表：xx 年 月 日xx 年 月 日第 8 页 共 9 页合同协议：_本文至此结束，感谢您的浏览!（模板仅供参考）下载修改即可使用第 9 页 共 9 页