招投标索赔练习题及答案.doc

一、填空题( 共5题， 5分 )1、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔具体为（ ）正确答案：单项索赔 你的回答：单项索赔 本题得分 ：1 ( 1分 )2、建筑工程施工合同示范文本规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（ ）内给予答复。正确答案：28天 你的回答：28天 本题得分 ：1 ( 1分 )3、施工过程中最高的行为准则是（ ）。正确答案：合同 你的回答：合同 本题得分 ：1 ( 1分 )4、由于第三方原因造成的损失，承包商应向（ ）进行索赔。正确答案：业主 你的回答：业主 本题得分 ：1 ( 1分 )5、工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类，依据索赔事件的性质分为（ ）。正确答案：工期延误索赔，工期变更索赔，工期加速索赔，合同被迫中止的索赔 你的回答：工程延误索赔，工期变更索赔，工期加速索赔，合同被迫中止的索赔 本题得分 ：0 ( 1分 )二、单选题( 共27题， 27分 )1、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（ ）。A、特定情况下，被迫采用的一种方式B、通常采用的一种方式C、解决起来较容易的一种方式D、容易取得索赔成功的一种方式正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )2、发包方向承包方索赔的事件( ）A、物价暴涨B、发现地下障碍和文物费用增加C、工程质量等级不符合合同约定D、工程师指令错误造成费用增加正确答案：C 你的回答：C 本题得分 ：1 ( 1分 )3、施工中的费用索赔出现的原因是（ ）A、只限定事件引起的补偿B、只限定当事人违约而提出的赔偿C、非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D、不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿正确答案：C 你的回答：C 本题得分 ：1 ( 1分 )4、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（ ）A、建设单位未及时供应施工图纸B、施工单位施工机械损坏C、业主原因要求暂停全部项目施工D、因设计变更而导致工程内容增加正确答案：B 你的回答：B 本题得分 ：1 ( 1分 )5、下列关于施工索赔的说法中错误的是（ ）。A、索赔是一种合法的正当权利要求，不是无理争利B、索赔是单向的C、索赔的依据是签订的合同和有关法律、法规和规章D、在工程施工中，索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失正确答案：B 你的回答：B 本题得分 ：1 ( 1分 )6、下列关于施工索赔的说法不正确的是（ ）。A、索赔是合同管理的重要环节B、索赔要求提高文档管理的水平C、索赔是计划管理的动力D、索赔只是减小损失的一种方法，并不是挽回成本损失的重要手段正确答案：D 你的回答：D 本题得分 ：1 ( 1分 )7、单项索赔（ ）。A、是指在工程实施过程中，出现了干扰原合同的索赔事件，承包商为此事件提出的索赔B、是指承包商在工程竣工前后，将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔C、是指对合同中规定工作范围的变化而引起的索赔D、是以合同条款为依据，在合同中有明文规定的索赔正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )8、下列关于施工索赔的处理过程正确的是（ ） （1）意向通知 （2）证据资料准备 （3）索赔报告的编写 （4）提交索赔报告 （5）索赔报告评审 （6）谈判解决 （7）争端的解决A、（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）B、（2）（3）（1）（4）（5）（6）（7）C、（2）（1）（3）（4）（5）（6）（7）D、（2）（3）（1）（4）（5）（7）（6）正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )9、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔具体为（ ）A、单项索赔B、总索赔C、明示索赔D、默示索赔正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )10、承包人发出索赔意向通知后，（ ）有权不马上处理该项索赔。A、业主B、承包人C、法人D、工程师正确答案：D 你的回答：D 本题得分 ：1 ( 1分 )11、建筑工程施工合同示范文本规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（ ）内给予答复。A、28天B、29天C、.30天D、15天正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )12、施工过程中最高的行为准则是（ ）A、合同B、法律C、建筑法D、事实正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )13、由于第三方原因造成的损失，承包商应向（ ）进行索赔。A、第三方B、业主C、工程师D、.代理人正确答案：B 你的回答：B 本题得分 ：1 ( 1分 )14、下列选项中说法正确的是（ ）A、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多B、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔C、总索赔比单项索赔要更易处理和解决D、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正正确答案：B 你的回答：B 本题得分 ：1 ( 1分 )15、对于审核索赔计算且注意的问题，下列说法有误的一项是（ ）A、工程量表中的单价是综合单价B、停工损失中，以日工费计算C、闲置人员不应计算在此期间的奖金、福利等报酬。通常采取人工单价乘以折算系数计算D、正确区分停工损失与因监理工程师临时改变工作内容或作业方法的功率降低损失的区别正确答案：B 你的回答：B 本题得分 ：1 ( 1分 )16、解决工程建设索赔最理想的方法是（ ）A、提交仲裁解决B、工程师分析、解决C、通过协商解决D、第三方介入解决正确答案：C 你的回答：C 本题得分 ：1 ( 1分 )17、某漫灌沟槽开挖分项工程采用单价合同承包，价格为18000元/km，计日工每工日工资标准30元，管沟长10km。 在开挖过程中，由于建设方原因，造成施工方8人窝工5天，施工方原因造成5人窝工10天。由此，施工方提出的人工费索赔应是（ ）。A、1200B、1500C、1950D、2700正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )18、在施工中发生重大索赔事件，为保证索赔证据具有法律效力，需由（ ）签字认可方可生效。A、建设单位B、施工单位C、公证处D、工程师正确答案：D 你的回答：D 本题得分 ：1 ( 1分 )19、工程师指令承包商加速施工，进行某些工作或变换某些材料时所造成的工程索赔，其原因可归结为（ ）。A、当事人违约B、工程师指令C、不可抗力D、.合同缺陷正确答案：B 你的回答：B 本题得分 ：1 ( 1分 )20、( )不属于工程索赔证据A、来往信件B、各种会议纪要C、工程照片D、工程师现场口头指令正确答案：D 你的回答：D 本题得分 ：1 ( 1分 )21、有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于（ ）A、.因合同文件引起的索赔B、有关工程施工的索赔C、关于价款方面的索赔D、.特殊风险和人力不可抗力灾害的索赔正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )22、( )不是施工索赔的理由。A、发包人延误支付期限造成承包人的损失B、非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用C、非承包人的原因导致工程暂时停工D、承包人工程管理不当造成费用增加正确答案：D 你的回答：D 本题得分 ：1 ( 1分 )23、承包商应在索赔事件发生后（ ）天内向工程师递交索赔意向通知。A、10B、20C、42D、28正确答案：D 你的回答：D 本题得分 ：1 ( 1分 )24、要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（ ）A、工期索赔B、费用索赔C、变更索赔D、其他索赔正确答案：B 你的回答：B 本题得分 ：1 ( 1分 )25、承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（ ）A、工期索赔B、费用索赔C、工程变更索赔D、工程终止索赔正确答案：C 你的回答：C 本题得分 ：1 ( 1分 )26、索赔事件主要表现为（ ）A、工期延长B、工程效率的降低C、工程的工期延长和资料的不全D、工期的延长和费用的增加正确答案：D 你的回答：D 本题得分 ：1 ( 1分 )27、在FIDIC合同条件中，有关索赔内容的论述正确的是（ ）。A、可索赔工期时，一定可索赔费用B、可索赔费用时，一定可索赔工期C、可索赔利润时，一定可索赔费用D、可索赔工期时，一定可索赔利润正确答案：C 你的回答：C 本题得分 ：1 ( 1分 )三、多选题( 共16题， 16分 )1、施工索赔发生的原因大致有（ ）A 建筑过程的难度和复杂性增大B 合同文件前后矛盾和用词不严谨C 建筑业经济效益的影响D 项目及管理模式的变化E 由于管理人员管理不当造成的损失正确答案：A B C E 你的回答：A B C E 本题得分 ：1 ( 1分 )2、施工索赔分类的方法很多，从不同的角度，有不同的分类方法。下列关于其分类方法正确的是（ ）A 按索赔目的，索赔可分为工期索赔和经济索赔B 按索赔处理方式和处理时间不同，可分为单项索赔和一揽子索赔C 按索赔发生的原因， 延期索赔、工程变更索赔和施工加速索赔D 按索赔依据的理由分类，可分为合同内索赔、合同外索赔和道义索赔E 按索赔依据的理由分类，可分为合同内索赔、合同外索赔正确答案：A B C D 你的回答：A B C D 本题得分 ：1 ( 1分 )3、工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类，依据索赔事件的性质分为（ ）。A 工期延误索赔B 工期变更索赔C 合同中默示的索赔D 工期加速索赔E 合同被迫中止的索赔正确答案：A B D E 你的回答：A B D E 本题得分 ：1 ( 1分 )4、下列关于索赔处理原则说法正确的是( )。A 合同条件是处理纠纷的直接依据B 要建立严密的工程日志和业务纪录C 中期付款期间发生索赔最好留待最后综合处理D 对于索赔的控制通常只能在索赔事件发生后进行E 及时处理单项工程索赔对业主和承包商都有利正确答案：A B E 你的回答：A B E 本题得分 ：1 ( 1分 )5、工程索赔的依据有（ ）A 工程检验报告B 工程进度计划C 施工合同文本及附件D 施工许可证E 招标文件正确答案：A B C E 你的回答：A B C E 本题得分 ：1 ( 1分 )6、业主设计变更导致工程暂停1个月，则承包商可索赔的费用有（ ）。A 利润B 人工窝工费C 机械设备窝工费D 增加的现场管理费E 贷款利息正确答案：B C D 你的回答：B C D 本题得分 ：1 ( 1分 )7、索赔意向通知，通常包括以下内容（ ）A 事件发生的时间和情况的简单描述B 合同依据的条款和理由C 有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态D 对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度，以期引起监理工程师的注意E 索赔的金额正确答案：A B C D 你的回答：A B C D 本题得分 ：1 ( 1分 )8、证据资料准备包括（ ）A 施工日志B 来往信件C 气象资料D 会议纪要E 合同正确答案：A B C D E 你的回答：A B C D E 本题得分 ：1 ( 1分 )9、索赔报告必须进行反复讨论和修改，它必须准确可靠，应强调以下几点（ ）A 责任分析应清楚、准确B 索赔值的计算依据要正确，计算结果要准确C 用词要委婉和恰当D 用词要恰当E 用词要直接正确答案：A B C 你的回答：A B C 本题得分 ：1 ( 1分 )10、索赔的技巧包括（ ）A 及时发现索赔机会B 商签好合同协议C 对口头变更指令要得到确认D 及时发出“索赔通知书”E 力争一揽子索赔，避免单项索赔正确答案：A B C D 你的回答：A B C D 本题得分 ：1 ( 1分 )11、承包商的索赔要求成立必须同时具备（ ）A 与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B 造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C 按合同规定不应由承包商承担的风险D 承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E 承包商提供的证据足以支持自己的主张正确答案：A B C D 你的回答：A B C D 本题得分 ：1 ( 1分 )12、索赔证据的基本要求是（ ）A 索赔证据必须具备真实性B 索赔证据必须具备全面性C 索赔证据必须具备特定条件D 索赔证据必须具备及时性E 索赔证据必须具备直观性F 索赔证据必须具备逻辑性正确答案：A B C D 你的回答：A B C D 本题得分 ：1 ( 1分 )13、一般认为在具备以下条件时采用总费用法是合理的（ ）A 已开支的实际总费用经过审核，认为是比较合理的B 承包商的原始报价是比较合理的C 费用的增加是由对方原因造成的D 费用的增加有承包商管理不善的责任E 由于该项索赔事件的性质以及现场记录的不同，难于采用更精确的计算方法正确答案：A B C E 你的回答：A B C E 本题得分 ：1 ( 1分 )14、分项法是将索赔的损失费用分项进行计算，其内容包括（ ）A 人工费索赔B 材料费索赔C 施工机械费索赔D 现场管理费索赔计算E 机械闲置费索赔正确答案：A B C D 你的回答：A B C D 本题得分 ：1 ( 1分 )15、一般索赔事件中，由于甲方原因造成工程延误，则对此进行费用索赔时应计算（ ）A 窝工人工费B 机械费C 管理费D 利润E 税金正确答案：A B C 你的回答：A B C 本题得分 ：1 ( 1分 )16、索赔成立的条件有（ ）A 与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失B 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D ABC中只要有一个条件成立，则索赔条件即成立E ABC三个条件同时具备，则索赔条件成立正确答案：A B C E 你的回答：A B C E 本题得分 ：1 ( 1分 )四、问答题( 共12题， 60分 )1、为什么说：“为了签订一个有力的合同而做出的各种努力是最有力的索赔管理”？正确答案：略。 你的回答：切实加强合同管理，全面履行合同条款，健全基础工作，妥善保管签收文件，提高企业管理水平，是开展工程索赔工作的前提，也是索赔工作的必要条件 本题得分(主观题) ： ( 5分 )2、有人将索赔的成功归结为4个要素：合同、证据、逻辑、关系。试说明其理由。正确答案：略。 你的回答：因为合同是索赔的依据，承包商只有通过完善的合同管理，才能发现索赔机会和提高索赔成功率，而整个索赔处理过程又是执行合同的过程，所以合同对索赔至关重要；充分的证据是提出索赔的必要条件，它构成了索赔报告的重要组成部分。没有证据或证据不足，索赔是不能成立的。项目管理人员尤其是资料员、预算人员必须认真填写各种报表、施工日志、台账、会议纪要、收听天气预报、收集报纸有关内容、文件、图片等；还要注意整理积累与索赔有关的各种资料、数据。在处理索赔事件的各个环节中，对索赔事件的责任划分，是正确处理索赔的前提，也是其重点和难点。所以逻辑、关系性必须要很严密。 本题得分(主观题) ： ( 5分 )3、.既然“索赔是以利益为原则”，那么项目经理应采用各种手段搞索赔，索赔的越多越好。你觉得对吗？为什么？正确答案：略。 你的回答：索赔不是越多越好，索赔必须考虑多方面的因素综合考虑，索赔中确定索赔目标，对业主进行分析，也要对自身的经营战略进行分析等一系列 过程，通过合理的分析最终来确定索赔数额。 本题得分(主观题) ： ( 5分 )4、索赔证据有哪些基本要求？正确答案：略。 你的回答：1.从开始施工时就要有目的地收集证据资料；2.系统的拍摄施工现场，妥善保管开支收据。3.有意识的为索赔文件积累必要的证据资料 本题得分(主观题) ： ( 5分 )5、索赔争执的解决通常有几种方法？各有什么适用条件和优缺点？正确答案：略。 你的回答：协商解决，途径较简单，双方都方便。2.仲裁，结果可能不是很公平。3诉讼，比较麻烦 本题得分(主观题) ： ( 5分 )6、建设工程承包人提出索赔的起因有哪些方面？正确答案：略。 你的回答：1.业主未按合同规定的时间和数量交付设计图和资料，未按时交付合格的施工现场及行驶道路、接通水电等，造成工程拖延和费用增加。2.工程实际地质条件与合同描述不一致。3.业主或工程师不按原合同规定的施工顺序，打扰了工程施工计划。4.设计变更、设计错误、或业主、工程师错误的指令或是提高错误的数据等造成工程更改、返工、停工或窝工。5.工程数量变更，是实际工程量与原定工程量不同。6.业主指令提高设计、施工、材料的质量标准。7.业主或工程师指令增加额外工程。8.业主指令工程加速。9.不可抗力因素。10.业主未及时支付工程款11.合同缺陷12.物价上涨13.国家政策法令修改14.货币贬值 本题得分(主观题) ： ( 5分 )7、承包商索赔管理的任务是什么？正确答案：略。 你的回答：1.预测、寻找和发现索赔机会。2.收集索赔证据，调查和分析干扰事件的影响。3.提出索赔意向。4、计算索赔值，起草索赔报告和递交索赔报告。5.索赔谈判。 本题得分(主观题) ： ( 5分 )8、索赔成功的条件是什么？正确答案：略。 你的回答：1.索赔必须符合所签订的建设工程合同的有关条款和相关法律法规。2.索赔所反映的问题，必须客观实际，经得起双方的调查和质证。3.索赔要有具体的事实依据。4.索赔证据必须具备真实性，全面性。5.索赔要在合同规定的时间内提出。简而言之。依据可靠、证据充分、主张合理、实际得当是成功索赔的条件。 本题得分(主观题) ： ( 5分 )9、作为索赔的合同文件是什么？正确答案：略。 你的回答：双方签订的各种工程合同文件，承包商只有通过完善的合同，才能发现索赔机会和提高索赔的成功率。而整个索赔过程又是执行合同的过程。 本题得分(主观题) ： ( 5分 )10、在施工索赔中，能作为索赔依据使用的有哪些证据？正确答案：略。 你的回答：1.法律。如合同法、建筑法、找投标法等。2.行政管理。如建筑工程质量管理条例等。3.司法解释。如最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释等。4.部门规章。如建筑工程价款结算办法等。5.地方法规。如*省（市）建筑市场管理办法等。6.双方签订的合同。7.工程建设惯例 本题得分(主观题) ： ( 5分 )11、业主或工程师如何进行索赔的反驳？正确答案：略。 你的回答：一、审查论证索赔证据是否合理 1、索赔理由是否与合同条款、有关法规文件相抵触，论述索赔理由是否有理有据，具有说服力，索赔依据是否充分合理。 2、索赔事项发生是承包商责任？业主自身责任？双方责任？第三方责任？划分责任范围各负其责。同时，索赔事项发生时承包商是否采取有效措施，制止事态扩大，以防造成更大损失。 3、承包商是否按照法定期限提供索赔报告、索赔依据、索赔费用。 二、审查论证费用索赔要求、计价办法是否合理 1、索赔费用计算内容一般包括：人工费、材料费、机械使用费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费，应严格审查其款项，公正合理地审查其索赔报告申请，剔出不合理费项，确定合理费项。 2、确定索赔合理的计价方式。索赔计价方法通常有：实际费用法、总费用法、修正费用法。我们必须采用合理的计价方式才能避免计价重复，如工程量表中的单价是综合单价，已包含许多费项，若计价方式不合理很容易使一些费项重复。 3、停工损失费计取。停工不应计日工费用计算，通常应采取人工单价乘以折算系数计算，停工机械补偿应按机械折旧费或设备租赁费计，但不包含运转操作费用。 4、正确区分停工损失费和作业方法降效费。我们知道凡是改做其它工作都不能计停工损失费，但可以计适当的补偿降效损失。然而由于承包商引起工期滞后而加速赶工期的也不应计增效费用。 三、审查论证工期顺延要求是否合理 1、划清工期拖延的责任，分清是承包商、还是发包商、或是第三方责任，是否给予工期补偿和费用补偿。 2、确定工期补偿是否在施工网络中的关键线路上的施工内容。否则，对非关键线路上工期影响应考虑自由时差情况，然后再考虑相应工期调整情况。 3、承包商是否有明示和暗示放弃施工工期索赔的要求。 同时工程师要尽可能参与全施工过程，预料索赔有可能发生的情况，及时要求承包商采取有效预防措施，降低不必要的损失，并且工程师应尽可能避免返工，减免材料浪费，施工成本加大，从而减轻承包商心理压力，减少承包商因成本上升而造成的利润损失。 总之索赔反驳应做到公正合理，正确反映工程造价，更好地维护双方利益，维护国家和人民的利益。 本题得分(主观题) ： ( 5分 )12、承包商的索赔策略有哪些？正确答案：略。 你的回答：索赔策略师承包商工程经营策略和索赔想到的重要环节，包括承包商的基本方针和索赔目标的制定、分析实现目标的优劣条件、索赔对承包商利益和发展的影响、索赔处理技巧等。要做好索赔总体谋略，承包商应把握以下几个方面：1.确定索赔目标。2.对业主进行分析3.承包商自身经营战略分析。4.承包商的主要对外关系分析。5.对业主索赔的估计。6.承包商的索赔值估计。7.合同双方索赔要求对比分析。8.可能谈判过程 本题得分(主观题) ： ( 5分 )五、案例分析( 共6题， 90分 )1、背景：某工程项目施工采用了包工包料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上有发生了几种原因造成的临时停工：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；6月7日至6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月11日至6月14日的该地区的供电全部中断。 问题： 由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。你批准该索赔要求吗？为什么？ 由于几种情况的暂时停工，承包商在6月15日向业主的造价工程师提交延长工期25天，成本损失费人民币2万元/天（此费率已经造价师核准）和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔额572万元。作为一名造价师你批准该索赔款额多少万元？ 索赔成立的条件是什么？ 若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工窝工损失按工日计价是否合理？如不合理应怎样计算？ 你认为应该在业主给承包商工程进度款的支付中扣除竣工拖期违约损失赔偿金吗？正确答案：问题1： 答：因砂厂地点的变化提出的索赔不能被批准，原因是： （1）承包商应对自己就招标文件的解释负责并考虑相关风险； （2）承包商应对自己报价的正确性与完备性负责； （3）材料供应的情况变化是一个有经验的承包商能够合理预见到的。 问题2： 答：可以批准的费用索赔为32万元人民币。原因是： （1）5月20 日至5月26日出现的设备障碍，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的费用索赔要求。 （2）5月27日至6月9日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，可以索赔。但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为： 14天 2万/天=28万元 （3）6月10日至6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，不应考虑承包商的费用索赔。 （4）6月13日至6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为 2天 2万/天=4万元 问题3： 承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件： （1）与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失； （2）造成费用增加或工期随时的原因不是由于承包商的过失； （3）按合同规定造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险； （4）承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知。 问题4： 答：不合理。应窝工闲置的设备按折旧费或停止台办费或租赁费计价，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调作其他工作时工效降低的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。 问题5： 答：由上述事件引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。原因是：如果不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误，支付中要扣除拖期违约金；如果能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误，不产生拖期违约金，支付中不扣。 你的回答：问题1：答：因砂厂地点的变化提出的索赔不能被批准，原因是：（1）承包商应对自己就招标文件的解释负责并考虑相关风险；（2）承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；（3）材料供应的情况变化是一个有经验的承包商能够合理预见到的。 问题2：答：可以批准的费用索赔为32万元人民币。原因是：（1）5月20 日至5月26日出现的设备障碍，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的费用索赔要求。（2）5月27日至6月9日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，可以索赔。但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为： 14天 2万/天28万元（3）6月10日至6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，不应考虑承包商的费用索赔。（4）6月13日至6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为 2天 2万/天4万元 问题3：承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：（1）与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；（2）造成费用增加或工期随时的原因不是由于承包商的过失；（3）按合同规定造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；（4）承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知。 问题4：答：不合理。应窝工闲置的设备按折旧费或停止台办费或租赁费计价，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调作其他工作时工效降低的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。问题5：答：由上述事件引起的工程进度拖延不等于竣工工期. 本题得分(主观题) ： ( 15分 )2、某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下： （1）特别严重的降雨； （2）现场劳务不足； （3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作； （4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大； （5）施工场地使用权提供延误； （6）工程款不到位。 问题: 1.监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。 2.哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？正确答案：问题1：上述1、3、4、5、6种原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。 问题2：上述原因中3、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对3可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对5要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期；对6要求业主按合同规定准时拨付工程款。 你的回答：问题1：上述1、3、4、5、6种原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可以批准延长工期。 问题2：上述原因中3、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对3可以要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对5要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期；对6要求业主按合同规定准时拨付工程款 本题得分(主观题) ： ( 15分 )3、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。 问题： 1招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？ 2定金与预付款有何区别？ 3监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？ 4监理工程师对两次索赔申请应如何处理？正确答案：答：1.对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。 2.定金与预付款的区别：目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。性质不同，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。处理不同，定金视合同履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。 3.监理工程师判定承包商索赔成立的条件：承包商受到了实际损失或损害；损失不是因承包商的过错造成；损害也不是承包商应承担的风险造成；承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。 4.对第一次索赔：判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。监理工程师根据监理记录核实延误天数。监理工程师签发工期变更指令。 对第二次索赔：判定索赔不成立，因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复，表示索赔不成立。 你的回答：1.对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。2.定金与预付款的区别：.目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。.性质不同：定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。处理不同：定金视合同履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。3.监理工程师判定承包商索赔成立的条件：承包商受到了实际损失或损害；损失不是因承包商的过错造成；损害也不是承包商的风险造成；承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。4.对第一次索赔：判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。监理工程师根据监理记录核实延误天数。监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔：判定索赔不成立，因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复，表示索赔不成立。 本题得分(主观题) ： ( 15分 )4、某承包商于某年3月6日与某业主签订了一项施工合同，合同规定：业主应于3月14日提交施工场地；开工日期为3月16日，竣工日期为4月12日，合同日历工期为38天；工期每提前一天奖励3000元，每延误一天罚款5000元。承包商按时提交了施工方案和网络进度计划（如图见附件）并得到了业主代表的批准。 在施工过程中发生如下事项：因部分原有设施搬迁，致使施工场地的提供时间被延误，业主直到3月17日才提供全部场地，从而影响了A、B两项工作的正常作业，使该项工作的持续时间均延长了2天，并使得这两项工作分别窝工6个和8个工日，工作C没有受到影响。承包商与设备租赁商原约定工作D使用的机械在3月27日进场，但由于运输问题推迟到3月30日才进场，造成工作D持续时间增加了1天，同时多用工7个工日。E工作施工过程中，因设计变更，造成其施工时间增加了2天，多用工14个工日，另增加其他费用15000元。 问题： 1.在上述事项中，承包商可以就那些向业主提出索赔的要求？简述其理由。 2.该工程实际工期为多少天？可得到的工期补偿为多少天？ 3.假设双方规定人工费标准为30元/天，双方协商的窝工人工费补偿标准为18元/天，管理费利润等不予补偿，则承包商可得到的经济补偿是多少？ 附件正确答案：问题1：事项可以提出工期补偿和费用补偿的要求，因为按合同要求提供施工场地是业主的工作内容，因此延误提供场地是与承包商的责任。并且工作A处于关键路线上。 事项不可以提出索赔要求，因为租赁设备延迟进场属于承包商自身承担的责任。 事项索赔成立。因为设计变更的责任在业主。但由于受影响的工作E不在关键路线上，且工期增加时间（2天）没有超过该项工作的总时差（10天），故承包商之可以提出费用补偿的要求。 问题2：该网络进度计划元计算工期为38天，关键路线为：A-F-H-I或1-2-3-4-6-7-8. 如果只考虑应由业主承担责任的各项变更，将其延误的工期计算到总工期中，则此时计算工期为40天，关键路线仍为：A-F-H-I。 40-38=2（天）。因此，承包商可得到的工期补偿为2天。 问题3： 承包商可得到的费用补偿为：（6+8）18+1430+15000=15672（元）。 你的回答：问题1：事项可以提出工期补偿和费用补偿的要求，因为按合同要求提供施工场地是业主的工作内容，因此延误提供场地是与承包商的责任。并且工作A处于关键路线上。事项不可以提出索赔要求。因为租赁设备延迟进场属于承包商自身承担的责任。事项索赔成立。因为设计变更的责任在业主。但由于受影响的工作E不在关键路线上，且工期增加时间（2天）没有超过该项工作的总时差（10天），故承包商可以提出费用补偿的要求。 问题2：该网络进度计划原计算工期为38天，关键路线为：A-F-H-I或1-2-3-4-6-7-8.如果只考虑应由业主承担责任的各项变更，将其延误的工期计算到总工期中，则此时计算工期为40天，关键路线仍为：A-F-H-I.40-38=2(天）。因此，承包商可得到的工期补偿为2天。 问题3：承包商可得到的费用补偿为：（6+8）*18+14*30+15000=15672（元） 本题得分(主观题) ： ( 15分 )5、案例5：某商住办综合楼工程合同价款1500万元，工程价款按季度动态结算。合同原始报价时间为2000年3月，开工日期为4月1日，预计年末完工，各季度人工、材料价格支出等资料如表1所示，其中占合同总价的比例不可调值部分是15%，人工费是28%，钢材是18%，水泥是13%，集料是7%，砖是9%，砂是4%，木材是6%。各季度产值如表2所示。合同中规定的内容如下： （1）开工前业主向承包商支付合同价款20%的工程预付款，预付款在后两个季度结算时均摊抵扣。 （2）业主自第二季度起，每季度从承包商的工程价款中按3%的比例扣留保留金，保修期满后，保修金和保修金利息扣除已支付费用后的剩余部分退还承包商。另外，未调值前工程实际情况记录如下。 A.第2季度业主提供部分材料，总计32万元。 B.4月份由于工程师在指定时间内未提供所需的工程图纸导致工程拖延，使承包商承受费用损失2万元，工期拖延2天，另外在基础开挖过程中因工程遭遇飙风袭击，导致承包商费用损失3万元，工期延误1周。 C.5月份业主为减少由于飚风袭击导致的工期延误期，令工程师发布加速施工命令，双方协商加速施工款在本季度结算，提前一天完工，奖励2000元，结果承包商加速施工使工程按原定计划完成了第2季度的任务。 D.8月份由于施工中采用的水泥强度未达到等级要求，工程师要求重新返工，使承包商费用增加6万元，工期延误3天期 E.11月份工程师对合格工程要求拆除予以检查，导致承包商延误工期2天，损失1万元。 表1各季度人工、材料费用支出情况 项目 人工费 材料费 不可调值费 钢材 水泥 集料 砖 砂 木材 第1季度 100 100 102 95 100 95 94 第2季度 105 102 104 98 102 106 101 第3季度 106 102 105 99 103 104 104 第4季度 106 103 106 101 103 106 101 表2 各季度产值 季度 第2季度 第3季度 第4季度 产值（万元） 430 580 490 问题： 1.施工单位对施工中发生的上述事件可索赔工期几天？总费用多少？ 2.若个索赔时现在各季度及时得到解决，请协助工程师进行第2、第3、第4季度的工程价款结算。 附件正确答案：问题1：（1）对于4月份由于工程师在指定时间内未能提供所需工程图纸导致的工程拖延和费用损失，施工单位可索赔供气2天，费用2万元。 另外，基础开挖过程中遭遇飙风袭击为不可抗力因素，属于业主和施工单位的共同风险，因此，施工单位只能索赔工期7天。 （2）8月份由于施工单位水泥强度未能达到等级要求，属于施工单位的责任，不能向业主索赔。费用损失施工单位可以要求索赔，计工期2天，费用1万元。 问题2： 工程预付款：150020%=300（万元） 每季度应支付的工程结算价款为： 第2季度： 430（0.15+105/10028%+102/10018%+104/10213%+98/957%+102/1009%+106/954%+101/946%）+2 (1-3%)-32+0.29=402.71（万元） 第3季度： 580（0.15+106/10028%+102/10018%+105/10213%+99/957%+103/1009%+104/946%） (1-3%)-300/2=435.13（万元） 第4季度： 490（0.15+106/10028%+103/10018%+105/10213%+101/957%+103/1009%+106/954%+101/946%）+1 (1-3%)-300/2=346.35（万元） 你的回答：问题1：（1）对于4月份由于工程师在指定时间内未能提供所需工程图纸导致的工程拖延和费用损失，施工单位可索赔工期2天，费用2万元。另外，基础开挖过程中遭遇飙风袭击为不可抗力因素，属于业主和施工单位的共同风险，因此，施工单位只能索赔工期7天。（2）8月份由于施工单位水泥强度未能达到等级要求，属于施工单位的责任，不能向业主索赔。费用损失施工单位可以要求索赔，计工期2天，费用1万。 问题2：工期预付款：1500*20%=300（万元）每季度应支付的工程结算价款为：第二季度：【430（0.15+105/100*28%+102/100*18%+104/102*13%+98/95*7%+102/100*9%+106/95*4%+101/94*6%）+2】*（1-3%)-32+0.2*9=402.71(万元）第三季度：【580*（0.15+106/100*28%+102/100*18%+105/102*13%+99/95*7%+103/100*9%+104/94*6%+2】*（1-3%）-300/2=435.13（万元）第四季度：【490*（0.15+106/100*28%+103/100*18%+105/102*13%+101/95*7%+103/100*9%+106/95*4%+101/94*6%）+1】*（1+3%）-300/2=346.35（万元） 本题得分(主观题) ： ( 15分 )6、A县教疗局利用财政拨款采购多功能教学仪20台。该设备供货项目概算1000万元人民币。考虑到教学仪技术复杂，经批准采用邀请招标方式实施采购。教宵局依法委托政府采购中心采购。政府采购中心于2011年5月10日向教育局指定的5家供应商发出招标文件。招标文件中投标人须知前附表的部分内容见下表（见附件）。 问题： 1.本项目评标委员会组成中招标人代表与抽取的专家可各为多少人? 2.投标价每低于评标基准价1%，扣1分，最多扣10分，每高于1%扣2分，扣分不保底。写出价格分计算公式。 3.逐一指出投标人须知前附表中的不妥之处，并简要说明理由。 附件正确答案：1.本项目评标委员会组成中招标人代表与抽取的专家可各为1人和6人、2人和5人。 2.投标报价得分= 3.投标人须知前附表中的不妥之处及理由。 (1)不妥之处：招标项目概况中编列项目概算1000万元人民币。 理由：应该编列资金来源、出资比例、资金落实情况。 (2)不妥之处：邀请的投标供应商由采购人指定。 理由：应该从资格评审合格的投标人名单中采用随机抽取方式选择邀请3家以上的投标人。 (3不妥之处：投标人的资格要求具布两个以上A县政府采购项目的中标业绩 理由：禁止招标人以不合理的条件限制或排斥潜在投标人，以及对潜在投标人实行歧视待遇。 (4)不妥之处：投标保证金数额为15万元人民币。 理由：政府采购货物和服务招标投标管理办法第36条规定，招标采购单位规定的投标保证金数额，不得超过采购项目概算的1%。 (5)不妥之处：投标截止时间为2011年5月25日10时 理由：自发出招标文件至投标截止时间(即投标文件编制时间)不少于20天。 (6)不妥之处：开标时间为2011年5月25日11时。 理出：开标疢当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。 (7)不妥之处：评标办法中的综合评价法的权重。 理由：综合评价法应当对每一项评价内容赋予相应的权重，其中价格权重小计不得低于30% ,技术权重小计不得高于60% 你的回答：1.本项目评标委员会组成中招标人代表与抽取的专家可各为1人和6人、2人和5人 2.投标报价得分= 权重-|投标价-评标基准价|/评标基准价*100E 3.投标人须知前附表中的不妥之处及理由。 (1)不妥之处：招标项目概况中编列项目概算1000万元人民币。 理由：应该编列资金来源、出资比例、资金落实情况。 (2)不妥之处：邀请的投标供应商由采购人指定。 理由：应该从资格评审合格的投标人名单中采用随机抽取方式选择邀请3家以上的投标人。 (3不妥之处：投标人的资格要求具布两个以上A县政府采昀项目的中标业绩。 理由：禁止招标人以不合理的条件限制或排斥潜在投标人，以及对潜在投标人实行歧视 13 / 49 待遇。 (4)不妥之处：投标保证金数额为15万元人民币。 理由：政府采购货物和服务招标投标管理办法第36条规定，招标采购单位规定的投标保证金数额，不得超过采购项目概算的1%。 (5)不妥之处：投标截止时间为2011年5月25日10时 理由：自发出招标文件至投标截止时间（即投标文件编制时间）不少于20天。 (6)不妥之处：开标时间为2011年5月25日11时。 理出：开标疢当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。 (7)不妥之处：评标办法中的综合评价法的权重。 理由：综合评价法应当对每一项评价内容赋予相应的权重，其中价格权重小计不得低于30% ,技术权重小计不得高于60% 本题得分(主观题) ：