施工图设计文件审查合同

. 合同编号： （由承接方编填）施工图设计文件审查合同（房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件审查合同）项目名称： 项目建设地点： 委托方： 承接方： 青岛市建设工程施工图设计审查中心 审查资质等级： 建筑一类、市政二类 项目等级： 项目规模： 委托方（甲方）： 承接方（乙方）：青岛市建设工程施工图设计审查中心甲方委托乙方承担 施工图设计审查工作，经双方协商一致，签订本合同：第一条 本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法和房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法；1.2国家和地方有关施工图设计审查管理的法规、政策；1.3建设工程批准文件。第二条 甲方在委托审查时向乙方提交的有关资料：序号资料名称份数提交时间备注1经审查合格的工程勘察报告2属于应做地震安评的重大工程项目，应提供地震安全评价报告3按专业装订的全套施工图设计图纸（住宅项目应包括燃气专业设计图纸）4结构计算书及计算软件名称和相应的数据文件软盘5建筑、结构设计的图形文件电子版（图形文件应绘制外墙外包线）6建筑节能设计计算书和建筑节能暖通空调设计计算书7建筑节能设计表。居住建筑应提供建筑节能设计技术经济指标登记表、建筑节能采暖设计登记表和节能设计详图；公共建筑应提供建筑节能设计技术经济指标登记表、建筑节能采暖设计登记表和节能设计详图，有冷、热源的项目还应提供暖通空调主要设备效能设计表（各一式三份）8采用山东省以外的地方标准设计的，应经省建设厅批准，并提供所采用的标准设计图集甲方在设计单位按照乙方意见修改成果文件后，要求乙方复核时仍应提交上述资料。第三条 乙方向甲方交付的资料：序号资料名称份数提交时间备注1施工图设计文件审查意见书和甲方委托审查时提交的纸质资料1份甲方提交委托资料后 个工作日。初次审查结束时2施工图设计文件审查合格书/份甲方提交修改合格后的成果文件后 / 个工作日。施工图审查结束时3甲方将修改合格后的设计文件再次委托复核审查时提交的资料（除一套施工图和存有施工图的电子文件由乙方存档之外）3套甲方提交修改合格后的成果文件后 / 个工作日。施工图审查结束时第四条 甲方应支付合同项目的审查费用为项目应支付设计费用的 %。其中“应支付设计费用”根据项目施工图和现行工程勘察设计收费标准据实核算。本合同生效后 / 个工作日内，甲方支付预估审查费总额的 30%作为定金，且报审材料齐全，方可进入审查程序（本合同履行后，定金抵作审查费）。乙方提交 施工图审查意见 时，甲方支付其余的审查费。第五条 双方责任：5.1甲方责任：5.1.1甲方按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料，并对其完整性、正确性、真实性和时限负责。甲方向乙方提交二套以上设计文件时，应对各套设计文件的一致性负责；5.1.2负责指派一名有权做出决定和提供相关资料的人员出任其代表，全面负责与乙方的联系，及时处理本工程在施工图设计文件审查过程中涉及的有关问题；5.1.3甲方提交上述资料超过规定时限15个工作日以内，乙方按本合同第三条规定交付有关资料的时间顺延；甲方提交上述资料超过规定时限15个工作日以上的，乙方有权要求重新确定提交有关资料的时间；5.1.4甲方变更委托审查项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方审查需返工时，双方除需另行协商签定补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费；5.1.5在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始审查工作的，不退还甲方已付的定金；已开始审查工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按审查费的一半支付；超过一半时，按审查费的全部支付；5.1.6甲方应按本合同第四条规定的金额和时间向乙方支付审查费用，每逾期支付一天，应承担其应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 / 天以上时，乙方有权暂停下阶段工作，并书面通知甲方。本项目停缓建，甲方均应支付应付的审查费用；5.1.7甲方要求乙方比本合同规定时间提前提交审查意见或审查合格书时，甲方应支付赶工费。5.2乙方责任：5.2.1乙方应在建设行政主管部门认定的资质等级和类别范围内依法进行施工图审查，由于超越施工图审查机构资质等级或类别范围等违法违规行为造成审查合格书无效，给建设单位造成经济损失的，乙方承担相应的赔偿责任；5.2.2乙方应按现行法规、政策规定的审查内容进行审查，对施工图审查工作负责，承担审查责任。施工图经审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，给建设单位造成损失的，审查机构依法承担相应的赔偿责任； 5.2.3乙方应按本合同第三条规定的内容、时间和份数向甲方交付有关资料；5.2.4由于乙方自身原因，延误了本合同第三条规定的有关资料交付时间，每延误一天，应减收该项目应收审查费的千分之二；5.2.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还定金；5.2.6乙方不得向政府相关部门之外的第三方扩散、转让甲方提交的文件图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。第六条 其他6.1甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用；6.2按照相关规定，施工图一经审查批准，不能擅自进行修改，如遇特殊情况，需进行涉及审查主要内容的修改时，必须委托乙方重新进行审查，甲方应与乙方另行约定有关事项；6.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；6.4甲乙双方对施工图审查意见如有重大分歧，应经项目所在地建设行政主管部门同意后，报山东省建设工程施工图审查专家委员会进行技术裁决。山东省建设工程施工图审查专家委员会的复审结论为终结结论；6.5本施工图设计文件审查合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由 青岛 仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）；6.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力；6.5本合同一式 份，甲方 份，乙方 份；6.7双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止；6.8其他约定事项： 8.委托方单位名称：（盖章）法定代表人：单位地址：邮政编码：电话：电传：传真：开户银行：银行帐号：签订合同代表（签字）：日期：年 月 日承接方单位名称：（盖章）法定代表人：单位地址：邮政编码：电话：电传：传真：开户银行：银行帐号：签订合同代表（签字）：日期：年 月 日工商行政管理部门签证意见（盖章）签证号：签证日期： 年 月 日