资源描述
.1、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。A:现场同期记录B:索赔意向通知C:索赔报告D:索赔证据答案:B解析:索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。2、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交( )。A:索赔报告B:索赔意向通知C:索赔依据和资料D:工期和费用索赔的具体要求答案:B解析:索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。3、某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。A:总索赔B:道义索赔C:默示索赔D:工程变更索赔答案:C解析:按索赔的合同依据分类，索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔。合同中明示的索赔是指承包人所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据；合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。对于该工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。属于默示索赔。4、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是( )。A:在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B:工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C:工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D:工程师的索赔处理决定不需通知发包人答案:A解析:在经过认真分析研究，与承包人、发包人广泛讨论后，工程师应该向发包人和承包人提出自己的“索赔处理决定”。通过协商达不成共识时，承包人仅有权得到所提供的证据满足工程师认为索赔成立那部分的付款和工期顺延。不论工程师与承包人协商达到一致，还是他单方面作出的处理决定：（1）批准给与补偿的款额和顺延工期的天数如果在授权范围之内，则可将此结果通知承包人，并抄送发包人。补偿款将计入下月支付工程进度款的支付证书内，顺延的工期加到原合同工期中去。（2）如果批准的额度超过工程师权限，则应报请发包人批准。通常，工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。5、承包商向监理工程师提交索赔意向通知后的( )，还应递送正式的索赔报告。A:14天B:28天C:工程师同意的其他合理时间内D:业主同意的其他合理时间内E:56天答案:B,C解析:索赔意向通知提交后的28天内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。索赔报告的内容应包括：事件发生的原因，对其权益影响的证据资料，索赔的依据，此项索赔要求补偿的款项和工期展延天数的详细计算等有关材料。6、在下列情形中按照索赔的起因分类，能够引起承包商向业主索赔的是指（ ）。A:工程变更索赔B:意外风险和不可预见因素索赔C:工程项目的特殊性D:工程项目内外环境的复杂性和多变性E:参与工程建设主体的多元性答案:C,D,E解析:引起工程索赔的原因非常多和复杂，主要有以下方面：(1)工程项目的特殊性；(2)工程项目内外部环境的复杂性和多变性；(3)参与工程建设主体的多元性；(4)工程合同的复杂性及易出错性。4.
展开阅读全文