防水施工合同书

.防水工程施工合同工程名称： 承包人： 合同签订时间： 合同签订地点： 防水施工合同书发包人：承包人：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，在平等、自愿、公平和友好的基础上，甲乙双方就本建设工程中分项工程施工协商一致，订立本合同：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：甲方指定的施工范围内容：如（斜屋面、卫生间）二、工程承包范围及性质承包范围：甲方指定范围及区域内的防水工程承包性质：包工包料、包工期、质量、安全及材料运输和建设工程保修，保证现场文明施工三、合同工期开工日期：以甲方进场施工通知为准竣工日期：按发包人现场负责人工期要求进行施工四、工程质量要求及检验标准1、工程质量标准、按国家标准防水工程质量验收规范进行合格验收。2、质量检验标准，根据相关规范，检验标准击评定标准执行，材料进场前必须抽样经正规科研机构检验合格后再施工（必须出具检验合格证），按施工规范要求进行施工及验收。3、工程质量的验收，按实际完成工程量，经双方签字认可按实计算。五、承包人在施工过程中必须执行发包人和总包方的质量、安全、环境体系的有关规定。六、若工程质量达不到合同约定质量标准，出现渗漏问题，承包方必须无条件返工及进行相关处理。七、合同价款与支付：1、合同价款：以实际完成工程量为准2、支付方式：按工程量实际平方面积计算，每月支付80%，其余工程完工后结清。八、双方一般权力与义务：1、发包人现场生产负责人2、承包小现场生产负责人3、发包方提供承包方市工上的用水、电，提供一定范围施工场地4、发包人工作：a、保质、保量、按期完成施工任务；b、必须服从发包人和承包单位及监理公司现场管理规定，听从指挥；c、必须严格按施工规范要求进行施工，严格按照施工工艺施工；d、必须注意防水、防盗等安全事故的发生，一旦出现问题，由承包人承担完全责任；e、必须按当地的不保保要求进行施工，必须承担质量安全事故的全部责任。九、文明安全施工与防护1、承包人进入施工现场必须服从总发包方的文明安全施工管理。2、本着谁施工，谁负责安全的原则，双方各尽自己的职责，做好安全及安全生产的管理和教育，若由于承包方原因发生安全事故，由承包人承担责任。十、本合同自双方当事人完成各自的职责及相关经济往来后失效十一、合同生效合同订立地点： 本合同一式四份，自双方签字盖章后生效，双方各执两份十二、本合同执行过程中未尽事宜，双方本着实事求是，友好协商的态度加以解决，双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力，协商不成的各方均有权向当地人民法院起诉。十三、其他约定，施工工艺见附件，若建设单位依据现场实际情况要改变工艺，则另签订补充协议确定工艺及单价。十四、其他：无发包方： 承包方：代表人: 代表人：身份证： 身份证：云南省顺利防水，每平米35元。5.