建设工程合同管理试卷诉讼时效

.建设工程合同管理试卷诉讼时效篇一：川大XX建设工程合同管理(I)第一次作业答案建设工程合同管理（I）第一次作业答案 你的得分：完成日期：XX年06月23日 09点01分说明： 每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即XX年09月11日)后显示在题目旁边。一、单项选择题。本大题共15个小题，每小题 分，共分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。1. 违反合同承担责任的方式中，（ ）体现了制裁性。 ( B ) A. 赔偿金B. 违约金C. 索赔D. 继续履行2. 施工合同中，（ ）不是业主应承担的义务。 ( B ) A. 获得进入施工现场通行道路的使用权 B. 建立施工现场的安全保护设施 C. 组织设计单位图纸会审并进行设计交底 3. 业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是（ ）。 ( B ) A. 固定总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 可调值总价合同 4. 可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ ）撤销该合同。 ( D ) A. 建设行政主管部门B. 工商行政管理部门 C. 合同管理部门 D. 人民法院 5. 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准， 造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处（ ）有期徒刑，并处罚金。 ( C ) A. 3年以上5年以下B. 5年以上8年以下 C. 5年以上10年以下 D. 10年以上15年以下 6. 合同法第283条规定：“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、 场地、资金、技术资料的，工程中途要求停建、缓建的，应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。”在这里，发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于（ ）。 ( A ) A. 违约责任B. 行政责任C. 刑事责任D. 侵权责任 7. 甲公司与乙公司于XX年5月16日签订了一份设备租赁合同，其中规定乙公司 应于XX年3月2日付租金。甲公司按合同规定履行其义务后，乙公司未按期付租金。则该笔租金的诉讼时效至（ ）期满。 ( C ) A. XX年3月2日B. XX年5月16日C. XX年3月2日D. XX年5月16日 8. 建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的，责令改正，处工程合同 价款（ ）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 ( B ) A. 1%3B. 24C. 35D. 46 9. 建设工程未经验收提前使用的，发现质量问题应由（ ）承担责任。 ( B ) A. 承包方B. 发包方C. 管理方D. 第三方 10. 依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同，法律责任可以分为民事 责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。那么，返还财产和恢复原状应属于（ ）。( A )A. 民事责任B. 行政责任C. 刑事责任D. 违宪责任 11. 违反建设工程质量管理条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注 册执业人员造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，（ ）年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。 ( C ) A. 7B. 6C. 5D. 4 12. 安全生产法规定的安全生产管理方针是（ ）。 ( C ) A. 安全生产，人人有责B. 安全为了生产，生产必须安全 C. 安全第一，预防为主 D. 百年大计，安全第一 13. 缔约过失责任与违约责任的主要区别是（ ）。 ( A ) A. 行为发生在合同订立过程中还是发生在合同成立后B. 当事人是否有过错C. 违约责任与侵权责任是否相竞合D. 有无订立过书面合同 14. 构成合同的法定解除条件的有（ ）。 ( D ) A. 因不可抗力造成迟延履行B. 履行期限届满前，当事人一方财产状况显著恶化 C. 当事人一方迟延履行义务 D. 一方的其他违约义务，造成合同目的不能实现 15. 合同担保常采用定金，保证，抵押，质押和留置权五种形式。下列说法正确的是（ ）。 ( B ) A. 预付款是定金的形式之一 B. 抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人 C. 保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人 D. 留置物的所有人必须是债务人 二、多项选择题。本大题共10个小题，每小题 分，共分。在每小题给出的选项中，有一项或多项是符合题目要求的。 1. 承包单位在分包工程时，应注意（ ）。 ( ABE ) A. 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人 B. 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给 他人 C. 建筑工程总承包单位可以在任何情况下，将承包工程中的部分工程发包给具 有相应资质条件的分包单位D. 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工可以由总承包单位自行完成也可以由分包单位完成 E. 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 2. 要约不得撤销的情形有（ ）。 ( ACE ) A. 要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销 B. 撤销要约的通知在受要约人发出承诺之后到达 C. 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 D. 撤销要约的通知在受要约人发出承诺之前到达 E. 在承诺期限内，受要约人未作出承诺 3. 当事人在订立合同过程中有下列（ ）情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害 赔偿责任。 ( ABCD ) A. 假借订立合同，恶意进行磋商 B. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况 C. 有其他违背诚实原则的行为 D. 不正当地使用商业秘密 E. 不接受对方合理条件导致合同未能成立 4. 违反建设工程质量管理条例规定，建设单位有（ ）行为的，责令改正，处20 万元以上50万元以下的罚款。 ( ABCD ) A. 明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建筑强制性标准，降低工程质量 B. 施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的 C. 建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的 D. 未按照国家规定办理工程质量监督手续 E. 未取得施工许可证，擅自施工的 5. 有关承包人的保修责任，下列说法正确的是（ ）。 ( ACD ) A. 承包人通常以签订质量保修书的形式明确其保修责任 B. 承包人的保修责任不是法定责任 C. 双方可约定比建设工程质量管理条例中最低保修期限较长的保修期，但 不得短于法定最低保修期限篇二：建筑工程招投标与合同管理考查试卷考查试卷一、单项选择题（每小题1 分，共20 分）1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ ）关系。A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人C、权利与义务 D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。A、施工企业 B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员3、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。A、2、 B、3 C、5D、74、合同争议的解决顺序为（）。A、和解调解仲裁诉讼B、调解和解仲裁诉讼C、和解调解诉讼仲裁D、调解和解诉讼仲裁5、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求6、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间7、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告8、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ ）。A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿9、中标的承包商将由（）决定。A评标委员会 B业主C上级行政主管部门 D监理工程师10、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。A. 招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件11、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( )。A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作D、意外工作12、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求13、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈14、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸15、委托任务并负责支付报酬的一方称（ ）。A 承包人 B 发包人C出资人D出工人16、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ ）。A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位17、自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A 15天B 21天C 30天 D 35天18、确定中标人后（）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天 B、21天 C、30天 D、35天19、在进度控制中，（）不属工程师的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收20、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（ ）。A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责C、采用改进措施后，必须顺延工期D、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准二、填空题（每空1 分，共10 分）1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。2、工程承发包方式，是指与承包人双方之间的经济关系形式。3、建筑市场主体主要有业主 、 等。4、我国的建设工程交易中心是按照信息服务功能 、 三大功能进行构建的。5、直接工程费指人工费、 。6、合同的形式有书面形式、 和 。三、判断题（每题1分,共10 分）。判断下列各题正误,正者在括号内打,误者在括号内打。1、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（ ）2、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（ ）3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（）4、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件。（ ）5、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（ ）6、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（ ）。7、工程建设监理委托合同是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（ ）8、工程招标必须采用公开招标方式（ ）。9、监理委托合同经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（ ）。10、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（ ）四、简答题（每题5分,共20 分）1、建设工程招投标的特点是什么？2、施工合同的特点是什么？3、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？4、工程合同管理的原则是什么？五、案例分析题（每题10分,共40 分）案例1【背景】某建设项目概算已批准，项目已列入地方年度固定资产投资计划，并得到规划部门批准，根据有关规定采用公开招标确定招标程序如下，如有不妥，请改正。1、向建设部门提出招标申请；2、得到批准后，编制招标文件，招标文件中规定外地区单位参加投标需垫付工程款，垫付比例可作为评标条件；本地区单位不需要垫付工程款；3、对申请投标单位发出招标邀请函（4家）；4、投标文件递交；5、由地方建设管理部门指定有经验的专家与本单位人员共同组成评标委员会。为得到有关领导支持，各级领导占评标委员会的1/2；6、召开投标预备会由地方政府领导主持会议；7、投标单位报送投标文件时，A单位在投标截止时间之前3小时，在原报方案的基础上，又补充了降价方案，被招标方拒绝；8、由政府建设主管部门主持，公正处人员派人监督，召开开标会，会议上只宣读三家投标单位的报价（另一家投标单位退标）；9、由于未进行资格预审，故在评标过程中进行资格审查；10、评标后评标委员会将中标结果直接通知了中标单位；11、中标单位提出因主管领导生病等原因2个月后再进行签订承包合同。 案例2 【背景】某市政协的综合办公楼进行施工招标，要求投标企业为房屋建筑施工总承包一级及以上资质。资格预审公告后，有 15家单位报名参加。资格预审时，有招标人代表提出不能使用民营企业，应选择国有大中型企业。资格预审文件中规定资格审查采用合格制，评审过程中招标人发现合格的投标申请人达到12家之多，因此要求对他们进行综合评价和比较，并采用投票方式优选出7家作为最终的资格预审合格投标人。现场踏勘时，有 2家单位因故未能参加，招标人按该 2家单位放弃投标考虑。到投标截止时间有1家投标人因路上堵车迟到了5分钟（己事先电话告知招标人）招标人拒绝接收其投标文件。开标仪式上，有 1家投标人未派代表出席，但其投标文件提前寄到了招标人处，招标人因该投标人代表未在场为由，没有开启其投标文件。发出中标通知书之前，招标人书面要求中标人做出了 2的让利。【问题】1、工程施工招标资格审查方法有哪两种？合格制的资格审查办法的优缺点是什么？2、上述程序中，有哪些不妥之处？试说明理由。 案例3 【背景】 某单位投资兴建科研楼工程，为了加快工程进度分别与A、B、C三家承包商签订了土建施工合同、电梯安装合同、室内装饰合同。在一个甲方、四个乙方的工程中，四个合同都对甲方提出了一个相同的条款：甲方应协调现场及其他施工单位为乙方创造如垂直运输等可利用条件。A承包商开槽后发现一输气管道影响施工。甲方代表察看现场后，认为A承包商放线有误，提出重新复查定位线。乙方配合复查，没有查出问题。一天后，甲方代表认为前一天复查时仪器有问题，要求更换测量仪器再次复测。乙方只好停工配合复测，最后证明测量无错误。A承包商向甲方提出了合同中未确定输气管道技术处理及甲方代表反复检查两次的配合费用的索赔要求。另外，A承包商在工程顶层结构楼板吊装施工的同时，电梯安装单位进入施工现场，而后装饰公司也在往施工现场大量垂直运输，三家乙方因卷扬机吨位不足发生了很大矛盾。由于甲方没有协调好三个承包单位的协作关系，他们互相之间有没有合同约束，最终引起了C公司和B公司的索赔要求，理由是甲方没有能够按协议条款为乙方创造垂直运输条件，使乙方改变方案，推迟进度，增大了开支。最终，整个工程的竣工期被迫推后了50天。【问题】(1)甲方代表在任何情况下要求重新检验，乙方是否必须执行(2)乙方索赔是否有充分的理由(3)若再次检验不合格，乙方应承担什么责任(4)B、C公司能否就工期延误向甲方索赔 案例4 【背景】 工承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为12个月，合同固定总价为1500万元。XX年2月1日开工，工程进行才3个月，建立工程师于XX年5月2日自主决定，要求承包商于XX年11月1日竣工，承包商不予理睬，至XX年5月21日仍不作出书面答复。XX年5月31日，业主以承包商以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发文通知该施工企业：“本公司决定解除原施工合同，望贵公司予以谅解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架，致使承包方无法继续履行原合同义务，承包商由此损失工程款工程器材费及其他损失费609万元，该承包商于XX年6月25日向人民法院提起诉讼，要求业主承担违约责任。注：经法院委托专业权威单位调查鉴定，确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量，如期竣工。篇三：建设工程合同管理习题集第一章 合同法律制度一、单项选择题1、中华人民共和国民法通则其调整对象是 ()。A平等主体之间的财产关系 B平等主体之间的财产关系和人身关系C平等主体之间的人身关系 D以上说法都不对2、平等主体之间的人身关系包括人格关系和身份关系，其特点错误的是 ()。 A人身关系是与财产关系相对应的关系 B当事人处于平等的地位C以经济利益为内容 D与作为民事主体的公民、法人密切相关，不可分离3、下列不属于联营的形式的是 ( )。A法人型联营 B合伙型联营 C协作型联营D工商户型联营4、普通讼诉时效适用于一般民事权利，诉讼时效期间为 ()。A一年 B二年 C五年D三年5、中华人民共和国合同法于 ()全国人大会议通过。A，、 D6、合同法对合同生效规定了三种情形，不属于这三种情形的是 ( )A成立生效 B批准登记生效 C约定生效 D签字生效7、下列选项中不属于合同法对无效合同的法律责任的规定的是 ()。A返还财产 B赔偿损失C、追缴财产D、扣押财产8、合同法规定了合同转让的三种情况，其中不属于三种情况的选项是 ( )。A合同权利转让B合同义务转让 C合同权利义务一并转让 D合同书的转让9、违约责任，是指当事人任何一方违约后，依照法律规定或者合同约定必须承担的法律 制裁。关于违约责任的方式，合同法规定了三种主要方式，下列不属于其中之一的 是 ()。A继续履行合同B解除合同C采取补救措施D赔偿损失10、合同争议的解决方式和解是 ( )。A指争议的合同当事人，自愿对争议事项达成协议而解决合同争议的方法B争议当事人在第三方的主持下解决合同争议的方法C双方当事人负有履行裁决义务的解决方式D、因当事人相互间发生合同争议后在法院进行的11、下列对合同概念理解错误的一项是 ( )A合同的当事人必须具有平等的民事主体资格 B合同是一种协议C合同是自愿、平等的 D合同的签订可以不经协商，由执法部门强制执行12、代理人代理授权人、委托人签订合同时，应向( )出示授权人签发的授权委托书，并在授权委托书写明的授权范围内订立合同。A债务人 B第三人 C债权人 D法院13、合同关系的主体是 ( )A债权人 B债务人C债权人和债务人 D债务和债权14、合同无效的根本原因在于 ( )。A未经合同当事人协商订立 B合同当事人一方毁约C合同违反或不具备法定条件D合同超过其执行期限15、当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后当事人的权利和义务 ( )。A结束 B不完全结束C待定 D执法部门决定16、合同法的核心内容是 ( )A合同的订立 B合同的生效C、债权人D合同的履行17、合同中的自然人指 ( )。A中国公民 B外国公民 C代理人 D中国人和外国人18、民事活动最重要的基本原则 ( )。A平等自愿 B公平、诚实信用C遵守法律，维护社会公共利益D，依法成立的合同对当事人具有约束力19、合同法律关系的客体也即合同的核心是 ( )。A数量 B质量 C价款 D标的20、解决争议的方法，是指合同当事人 ( )。A选择解决合同纠纷的方式，地点 B选择改变合同内容的方式C选择违约的责任人 D通过共同商议法21、当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款，事后又没有达成仲裁协议，那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷 ()。A审议 B仲裁 C诉讼 D毁约22、合同法第一百零七条规定:当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时， 就要承担违约责任，只有 ( )原因方可除外。A不可抗力B承诺超期C缔约过失D重大误解 二、多项选择题 1、县级以上工商行政管理部门是统一的合同管理机关，其主要职责是 ()。A统一管理和监督检查所属地区合同的订立和履行情况B根据当事人双方的申请，对合同进行鉴证C查处危害国家利益、社会公共利益的违法合同D协调所属单位之间的关系，调解合同纠纷E指导所属单位建立合同管理机构，健全合同管理制度2、合同中关于不可抗力的约定称为不可抗力条款，一般来说，不可抗力条款应包括（ ）A、不可抗力的范围B不可抗力发生后，当事人一方通期另一方的期限C出具不可抗力证明的机构及证明的内容D不可抗力发生后对合同的处置E不可抗力期限3、一个不可抗力事件发生后，可能引起的法律后果是 ( )。A合同不能按期履行 B合同部分不能履行C合同全部不能履行 D、撤销合同 E改变合同履行条件4、根据合同法的规定，可以知道不可抗力的构成条件是 ( )。A可预见性B不可预见性C可避免性D不可避免性 E不可克服性5、法定解除是指当具有了法律规定可以解除合同的条件时，当事人即可依法解除合同。下列情形符合解除合同的是（）。A因不可抗力致使不能实现合同目的B在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要债务C当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的E因不可抗力致使能实现合同目的6、合同法对合同终止的情形的规定中，下列选项中正确的是 （）A债务己经按照约定履行 B债务相互抵销C债务人免除债权 D合同解除E债务人依法将标的物提存7、合同义务的转让 （）A也称债务承担B是指债务人将合同的义务全部或部分地转移给第三人的行为C债务人将合同的义务全部或者部分地转移给第三人的，可以不经债权人同意D债务人转让义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩E债务人转让义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于 原债务人自身的除外8、合同法对债权让与作出了规定，其中不得转让的情形正确的是 ()A根据合同性质不得转让 B按照当事人约定不得转让C依照法律规定不得转让 D债权人不同意转让E债务人不同意转让9、 合同法中规定的无效合同，下列选项属于无效合同的条款有 ( )。A一方因故不能履行合同B一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益C恶意串通、损害国家、集体或他人利益D以合法形式掩盖非法目的，损害社会公益E违反法律，行政法规的强制性规定10、合同法对要约效力的规定正确的是（ ）A要约的订立 B要约的撤回 C要约的撤销D要约失效E要约的重签 第二章 招投标与合同管理的相关法律 一、单项选择题1建筑法有狭义和广义之分。狭义的建筑法系指一九九七年十一月一日由第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的，于( )起施行的中华人民共和国建筑法。 A B C D2下列不属于国内外通常采用的招标方式的是()。A公开招标B邀请招标 C议标 D要约招标3.根据工程建设监理规定,建筑工程实施强制监理的范围包括几个方面，不属于其中的是()A小、中型工程项目 B大、中型工程项目C，市政公用工程项目D外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目4地域管辖是指()。A司法机关在直接受理案件方面和审判第一审案件方面的职权分工B各级人民法院在审判第一审案件上的职责分工C同级人民法院在审判第一审案件时的职责分工D法律规定的某些案件必须由特定的法院管辖，其他法院无权管辖，当事人也不得协议变更财产保全无论是诉讼前的还是诉讼财产保全，都应作出书面裁定。5、下列关于财产保全裁定具有的效力中的说法不正确的是（）。A时间效力 B对当事人和利害关系人的拘束力C对有关单位和个人的拘束力D对人民法院无拘束力6、仲裁是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，双方有义务执行的一种解决争议的办法。下列纠纷中可以仲裁的是( )。A婚姻纠纷 B平等主体的公民之间的合同纠纷 C，依法应当由行政机关处理的行政争议 D收养纠纷7、仲裁法第五十一条一款规定:仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。调解应坚持 的原则下列说法错误的是 ( )A自愿原则B合法原则C调解不是裁决前的必经程序 D调解是裁决前的必经程序8、保证是保证人与（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。A、法人 B、代理C、合伙人 D、债权人9、保证人与债权人所订立的保证合同的形式应当为（ ）A、口头 B、书面C、可口头可书面D、任意10 保证人须是具有代为清偿债务能力的人，既可以是法人，也可以是其他组织或公民。 下列选项中可以作保证人的是 ( )A国家机关 B企业法人的分支机构 C具有一定经济能力的公民D学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体11抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是 ( )。A抵押人所有的房屋和其他地上定着物B土地所有权C宅基地土地使用权 D依法被监管的财产 29.