建设工程劳务分包合同-(1)

.建设工程劳务分包合同发包方（以下简称甲方）：四川华海建设集团有限公司承包方（以下简称乙方）：四川省渠县第三建筑工程公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广安市经济总部综合体工程的全部相关劳务工作发包给乙方施工，为了明确该工程的劳务事项协商一致，订立本合同。1、工程概况工程名称：广安市经济总部综合体工程地址：广安市经开区建筑面积：80万平方米建筑结构：框剪（框架）高层2、工程劳务承包范围的区段和范围2.1工程劳务承包区段建筑面积贰拾万平方米，建筑工程劳务，承台算起（不含土石方挖填/含垫层捡底、含地梁、砖胎模）至屋顶构架的土建工程。2.2工程劳务承包范围包含本工程设计技术文件（包括不限于施工图纸、设计变更、图纸会审纪要及经济技术核定单）、施工技术文件（包括但不限于施工规范、施工方案、施工措施）散水以内部分的除水电安装、消防、机电安装以外的所有劳务。本次合同中主要单项工程包括但不限于如下劳务内容：钢筋工程、焊接工程、模板工程、砼工程、砌体工程、脚手架工程、抹灰工程、楼地面工程、屋面工程、安全文明施工工程。主要子项：地面捡底（平）、垫层、钢筋制作安装、模板制作安装、砌筑工程、零星混凝土搅拌、混凝土浇筑、内外墙抹灰、部分天棚抹灰、楼地面地面工程、屋面找平、层面找坡、瓦屋面工程、各类抹灰防水防护层、砖砌防水保护层、公共区域（包括但不限于楼梯间、电梯间、走道、大堂）墙地砖所有的洞口吊补、边口的补烂、散水、截水沟、乙方施工时甲方提供的各类材料的现场装卸。仅仅不包括如下项目：水电安装工程、门窗制作安装工程、防水工程、保温防腐工程、铁艺栏杆、钢结构工程、外墙砖粘贴、GRC工程、外墙漆、油漆及涂料、二次结构植筋、刚挂系统、幕墙工程、油漆、涂料、腻子。电梯前室及过道、厨房、卫生间墙砖、地砖。周转材料包括（但不限于）各类模板、拉杆、钢管、扣件、各类支撑架料、安全网、密目网、跳板、高凳、楼梯、爬梯、防水丝杆包含（但不限于）设备：现场拌和机械、各类提升设备（必须专业公司安装，专业人员使用）、各类钢筋加工设备、各类模板制作设备、墙地砖切割设备。包含各类安全设施设备不包括（但不限于）：安全帽、安全带、安全绳、劳保服、施工加班照明灯、各类安全标示标牌。包含（但不限于）主要耗材如下：各类施工工具、各类焊材、各种扎丝、各种铁丝、临时用电设备、每栋楼底主电箱后的各类电线电箱及施工用电设备。2.3主要子项工作内容清单如下：2.3.1本工程施工现场所有生产、生活临时设施的搭设（活动板房由甲方负责），施工现场安全标志标牌悬挂及必要的指导性标示牌等购买、临时用工用电（二级配电箱以后部分的所有设施）、其中施工区和生活办公区的水、电费由甲方承担。2.3.2砼工程：砼前、后操作面的水平、砼浇筑布料机、垂直加固、架子搭拆、浇捣范围内所需的临时跑道、放料、安放溜槽；清除模内杂物、润模；接硷泵、泵管安拆、泵管加固、清洗、堵管疏通、砼浇筑、振捣、找平、收面、覆盖养护之砼的缺陷修整、砼浇筑结束清洗砼料的垂直管道安装、收捡落地砼和座浆；按设计规定处理好施工缝（后浇带）所有工作；不同强度等级砼相交处的钢丝网安装（施工中所用钢丝网由甲方提供）；提供每次砼浇筑的尾料数量及处理剩余的砼（数量不得大于1m3并作有用途处理）；砼浇筑完毕后负责场地清洁。砼震动棒（器）、移动电箱、电缆、照明灯具、水管、砼地面切割机、打夯机其他工具等。2.3.3钢筋工程：提供钢筋分段使用计划、正确的断料、调直、焊接（直径大于1 2 mm的钢筋）、筏板主筋采用焊接、分类堆码（按级别）、场内制作房至操作面的水平、垂直运输、清扫模内杂物、划线、按设计要求放样。制作绑扎成型、入模、铁马凳的制安及预埋铁件、堆码搬运；配合水电预埋和砼浇筑时的钢筋校正、保护层（专人）守护、楼层钢筋收整及吊运、收尾钢筋的合理和完全使用、配合安装作业，保持制做车间整洁，竖钢筋保护层用塑料垫块、钢筋加工机械、焊条、焊剂、扎丝、扎钩等。（注：三级钢机械连接套筒由甲方提供。）2.3.4模板工程：所需模板的制、安、拆，场内地面和楼层的全部模板的购买并承担费用且按批次报甲方验收核量，架料及所有配件的转运；支模用的木坊必须压刨，尺寸满足要求；楼层间的上下传递、修理、清理、清扫、定期刷隔离剂；提供丝杆（包括防水丝杆）和成品砼内撑的制作，木板模刨光拼镶、补缝、定期修补，清理模内杂物和及时封堵危险边口，配合工长抄平、放线，预留孔洞及插筋、浇筑时的值守看模；因支撑原因造成的砼构件膨胀、节点的凹凸不平和墙、柱脚子的处理及木工组的废料的及时清运；拆模后材料分类整齐堆码到指定地点；清除砼构件表面突出的杂物；提供相关工程使用的钉子、铁丝、双面胶、木枋、胶合板、电钻、架管、扣件、蝴蝶卡、电锤、榔头等。2.3.5砌砖工程：包括浇筑砂浆拌制、所需材料的场内水平、垂直运输、工护具准备、选砖发水润湿、砌砖、安放拉墙筋；配合水电安装预埋线管、线盒、水管；预制过梁制作、安装；配合安装预留洞槽、灌缝、勾缝、清扫墙面及处理落地灰；构造柱支模、扎筋、浇砼、拆模、工完后楼层的清扫；多余材料的清运、堆码、搭拆简易操作架。砂浆及砼搅拌机舂架凳、斗丰、灰盆、铲子、广线、皮数杆、施工电梯等。2.3.6脚手架工程：本工程采用工字钢悬挑外架、平土、垫板、安底座、立杆、绑扫地杆、绑墙拉结、找正、横杆、十字拉杆、斜杆、顶撑、剪力撑接杆、留门、绑护身栏杆、翻辅架板；搭设竹笆护栏、水平硬防护、安全网的撵件、设置安全挡板、搭设小飞架、挑架、承重转运平台及“四口五临边”的防护；各类防护、支撑、栏杆、通道、作业平台搭拆，电梯安装脚手架的搭拆等；设置警戒、清理杂物、拆架后材料分类清理到指定地点，所需材料场内的全部水平、垂直运输等全过程；提供卸料钢平台并进行多次安拆；按相关要求对电梯及施工电梯处的相关防护；对因施工过程中多次受损（或拆除）的外架及其他安全设施的及时恢复并承担费用，全部脚手架（含钢管、扣件、顶筒等）材料由乙方自行购买或租赁及保管并取得合格证，按批次报甲方验收方可投入使用。2.3.7屋面工程：混凝土现浇屋面的找坡层、砂浆找平层、砂浆保护层、通（羽）气道、排气管安装、钢性层及割收缩缝（不合防滑地砖粘贴、屋面保温层、种植层、防水层、油膏嵌缝等其它工程施工）。2.3.8装饰工程：由乙方负责施工室内、外的抹灰；砂浆（砼）地坪（拉毛或压光）；厨卫防水找平层。2.3.9安全生产、文明施工、环境保护：按照依据建筑施工安全检查标准达标率到8 0分为合格、（ JGJ59-9 9）和四川省建筑施工现场安全监督检查暂行办法（川建发2006151号）的合格标准和有关部门相关要求，随时保持工地整洁、迎接工地检查的必要及清理用工、按甲方项目部的文明施工现场具体要求用工并承担费用。2.3.10施工现场所有材料的上下车、堆码、转运工作，场地清扫工作。2.3.11乙方负责提供完成本工程所需要的所有周转材料、低值易耗的辅助材料；加工、施工所需的配套的机具、设备。2.3.12由乙方负责提供的所有机械设备（塔吊、搅拌机、焊接机械、施工电梯、钢筋加工用机具等）必须符合国家和甲方现场的相关规定。3、承包方式及承包单价：3.1乙方采用扩大劳务分包方式承包本工程。即采用包人工、包周转材料、低值易耗辅助材料、施工机具、施工设备、垂直运输机械的方式承包。3.2承包单价（包括乙方的人工费、周材费、机械费、管理费、劳保降温费、差旅费、利润及其他不可预知的费用等综合包干价）。但乙方必须按税务部门相关的规定，向甲方提供与其劳务承包总价等额的工人工资卡、周材或机具发票或劳务公司发票，以便甲方履行税务；建筑面积包干承包价： 330 元m2大写：叁佰叁拾元/m2。总承包暂估价为大写：陆仟万元3.4建筑面积按四川省建设工程工程量清单计价定额（2009）面积计算规则计算。4、合同结算和进度款的支付 4.1设计变更当工程施工中，如果建设单位（业主）、设计单位、监理单位发出设计变更，导致工程量增减，按照增减工程量引起的工程费变化在结算时做相应的增减调整。（单栋变更两万元以内不作调整）4.2劳务分包费用的结算：分包工程结算总价款=包干承包价建筑面积+合同外签证价款一应扣除款项。中间进度款支付计量计价方式：计量方式只计算已完成合格子项工程量；计算单价按照子项清单计价表计算。4.3劳务分包工程进度款的支付。劳务分包工程进度款，按照建设单位支付施工单位的进度支付。乙方向甲方报计划时间为每月25日，已完合格工程量计算至每月25日。有地下室工程部分，当主体工程（指第一批开工）修建完成0.00混凝土浇筑，乙方提供票据完善手续后，10个工作日内，甲方按乙方已完工程量的8 0%拨付工程款。无地下室部分。当乙方施工完成三层顶板混凝土浇筑，乙方提供票据完善手续后，1 0个工作目内，甲方按乙方已完工程量的80%拨付工程款。达到首次付款条件后，每月按照进度8 0%支付进度款；初验收或竣工验收合格后30天内，甲、乙双方共同配合办理完竣工结算；甲方在结算完毕后，30日内支付至总结算额度的百分之九十八。余下的百分之二作为质量保修金，按规定返还。5、分包工作期限5.1施工开工时间定为：2013年10月20日，合同总工期（日历工期）为：450天（劳务队施工整体工期从承台施工开始计算工期），即于2015年1月20日必须完工，否则，乙方将承担由此引起的相应损失。但因为甲方、建设单位、监理单位的原因和不可抗力导致的除外。5.2如进场时间有延迟，工期相应顺延。6、质量标准工程质量：按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工程必须达到质量评定为合格等级。7、合同文件及解释顺序本合同解释顺序由先至后依次如下：补充合同；本合同附件；本合同；施工图纸；图纸会审纪要；设计变更；技术核定单等技术文件；标准、规范及有关技术文件。合同履行中，当发现合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人、承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同中关于争议条款的约定处理。8、图纸甲方应在劳务分包7天内开工，向乙方提供图纸（结构图和建筑图）叁套。9、甲方的权利和义务9.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行合同，组织实施管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；9.2甲方完成乙方施工前期的下列工作；9.3向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，并具备开工条件。9.4开工前完成水、电等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的电源供应和施工道路畅通。9.5向乙方提供本工程劳务人员住宿和管理人员办公的生活临时活动板房。9.6负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。9.7负责工程测量定位、放设轴线、控制标高、沉降观测、技术交底组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。9.8统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。9.9按时提供图纸。9.10按本合同约定，组织工程完工验收，并向乙方按时足额支付劳动报酬。9.11负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。9.12严格审查乙方的施工能力，审查按合同进场人员身份情况，并对乙方所有进场人员分类建档。10、乙方的权利和义务10.1对本合同劳务分包范围内的工程质量、安全、进度、文明施工向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度10.2乙方必须按合同规定和甲方项目部规定的阶段性工期确保工程进度。10.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。10.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局10.5按甲方统一规划堆放材料、机具。搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作10.6乙方进场人员必须是年满18周岁以上，55周岁以下的工人（普工可延长至58周岁）10.7乙方施工现场必须配备一名施工员、一名技术员、一名安全员和一名质量员，以上人员必须持证并有上岗资格。并有能力履行自己的职责。10.8当乙方在施工过程中遇到图纸中的错、碰、漏、缺时应当立即停止施工并及时上报甲方工程技术负责人，由甲方工程技术负责人将问题解决后可按修改过的指令继续施工。10.9乙方必须无条件接受事前由建设单位、设计院和总包单位对本工程的技术变更和相关修改。10.10乙方应派专人负责材料管理和守护，且乙方根据施工所需材料的时间提前一周将材料计划以准确、系统、全面和完整的书面形式提供给甲方。否则，由此引发的不良后果由乙方负责.10.11乙方必须配合甲方建立员工花名册、夜校培训、安全三级教育等工作的开展10.12乙方要负责本施工区域或甲方项目部规定的相关区域的安全和文明施工，且要密切配合上级相关部门的检查工作。10.13乙方在特种作业人员上岗前必须向甲方提供其有效的上岗证和其他相关材料供甲方审查。10.14乙方必须配合甲方办理民工工资卡、劳务公司每次发放民工工资应当在甲方监督下进行。10.15乙方未按3.2条中的规定向甲方提供相关票据的，甲方有权按相关规定( l%)扣除乙方的劳务工程款进行缴纳税收。10.16除甲方不能按规定支付乙方劳务工程款时，乙方不得擅自停工；乙方不得以施工人员的数量所需。否则，如上述任何一种情况发生，视情节轻重甲方有权对乙方进行处罚，或要求乙方赔偿其对甲方造成的相关损失，或甲方有权单方面增派施工队伍，或甲方有权单方面解除双方合同（乙方无条件立即撤出工地后按本合同单价及乙方实际完成工程量总价的80%进行结算）。11、合同履约保证金缴纳及退还11.1本合同甲方锁定发包劳务给乙方施工面积为贰拾万平方米，保证金的金额伍佰万元。11.2乙方正式进场施工时，按照开始施工面积与保证金比例补足对应的履约保证金。进场时间订在2013年10月20日前。11.3如有地下室部分正负零混凝土浇注施工完毕（如无地下室的在乙方施工完3层顶板混凝土浇筑后），甲方返还乙方已达进度面积比例的三分之二的保证金（该保证金不计利息）。主体结构封顶混凝土浇筑完毕，1 0个工作日内，甲方返还给乙方已达进度面积比例的剩余三分之一保证金。如超过规定期限30天甲方未退还乙方保证金，甲方按照月利率2%支付乙方借款利息。 11.4如非乙方原因致使工地连续停工超过贰个月，甲方应立即返还乙方履约保证金。12、保险与故事处理12.1甲、乙方均必须在正规保险公司购买建安工程一切险，并且购买金额不低于1元平方米。保额不低于40万人、乙方需购买10万+1万元的团体费（人平100元人）12.2乙方必须提交购买保险单的复印件给甲方。12.3普通工伤（2万元以下事故）乙方自行报保险处理。重大事故双方除去保险理赔后，剩下金额由甲方承担70%，乙方承担30%的责任。13、临时水、电提供13.1甲方提供施工现场临时用电的起至位置：现场总配电箱至二级配电箱（每个单元一层配电箱）由甲方提供；二级配电箱后的开关箱、楼层配电箱及电线、移动照明等由乙方提供、安装并自行维护，并承担其全部费用。13.2施工、消防用水和加压设备的所有设备由甲方负责安装和维护，乙方负责出水口（支管和开关）的维护。13.3由乙方负责的所有临时水、电设施必须要符合相关的性能和使用要求进行采购和安装。14、施工变更14.1当施工过程中发生设计变更增加工程项目时，甲、乙双方参照市场合理价格协商定价(如果双方价格相差过大而不能达到一致时，就按四川省建设工程工程计价清单定额(2009)的计价标准计算为准，并在完成变更工程后1 0日内办理签证。14.2施工过程中，乙方不能对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此造成的其他损失，由乙方承担，且工期不予顺延。15、质量保证15.1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。15.2全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）一经发包人验收合格，乙方即向甲方交工，乙方不再承担任何责任。甲方扣留乙方工程款的2%作为质量保证金，于竣工之日起1年内退还。16、违约责任16.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：甲方不按约定核实乙方完成的工程量，超过期限在3 0日内的，不按约定支付劳务报酬、劳务报酬尾款时，甲、乙双方协商不好的，甲方应按银行利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息（最多不能超期30天）。（若超过30天，自本合同签订之日起30个工作日，非因乙方原因，导致乙方不能进场施工，视为甲方违约，不能开工超过30日，乙方可解除合同。甲方应退还已收保证金，甲方按月息3分支付。16.2.1因乙方原因乙方没有完成甲方项目部规定的阶段施工工期的。16.2.2乙方没有做好对本施工段内的安全防护，经甲方或其他相关部门检查不合格的。16.2.3乙方的施工质量达不到本合同规定的。16.2.4乙方在施工过程中，没有按程序要求直接进入下一道工序时。16.2.5乙方在施工过程中，不服从甲方项目部指挥或对甲方现场人员进行殴打、谩骂、威胁等。16.2.6乙方故意浪费甲方材料（无故损耗率超定额）。16.2.7乙方施工人员在现场打架斗殴、偷盗以及其他严重违反治安管理处罚条例行为。17、争议处理17.1甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或调解不成的，双方约定向合同履行地人民法院提起诉讼。17.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果，一方或双方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；调解要求停止合同工作，且为双方接受；法院要求停止履行合作。18、不可抗力因素处理18.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。18.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方拒绝暂停工作，并造成损失时，由相关责任方负责造成的损失。不可抗力事件结束后4 8小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报次受害情况。不可抗力事件结束后1 4日内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。18.3因不可抗力事件导致的停工费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：工程本身的损害和因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和机械设备的租赁费由甲方承担；停工期间，乙方应向甲方项目经理部要求留施工场地的必要管理人员、保卫人员及施工机具、架管租赁费用由乙方承担；工程所需清理、修复费用，由甲方解决；延误的工期相应顺延。18.4因甲方原因导致本工程工期延误累计合计在3 0日历天内甲方不给予乙方任何补助，累计超出3 0日历天后，根据超出的天数每天甲方给予乙方每人每天生活补贴30元补助给予乙方包干。19、合同解除19.1如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不按约定支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同。甲方并赔偿乙方因此而遭受的损失。19.2如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总分包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。甲方应支付乙方己完工程的劳务报酬。19.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失，合同结束后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。19.4如因为乙方原因，劳务公司中途退场，按照已完成合格工程量计算完成量，按照附件清单价80%计算乙方产值。临电、周转材及设备按照清单计算单价的说明计算产值：设备由甲方与设备商另行签订租赁协议。钢管、扣件、顶筒按照进场时甲方过磅计录重量计算10%损耗后，由甲方与租赁商另外签订租赁协议，10%损耗由乙方承当并直接从结算款中扣除。甲方支付乙方款项后，乙方将进场的所有物料移交甲方。19.5如果因甲方原因造成乙方退场，甲方应向乙方承担违约责任。双方另行商议。双方也可协议解除本合同。20、其他约定乙方除履行本合同条款外，另应当履行进场后由甲方主管人员根据本公司约定所规定的质量、安全、进度、文明施工等所有管理制度和发包人制定相关项目管理规章制度。21、合同终止双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即终止。22、合同生效条件和份数本合同经甲、乙双方盖单位公章、法定代表人印章或委托代理人签字后即日生效。本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份；本合同副本陆份，甲、乙双方各执叁份。23、补充条款23.1此劳务单价是按正常施工进度下的劳务费用，如因甲方要求加班产生的增加费用按劳动法等相关法律执行。23.2如因非乙方原因产生的二次搬运费，发生时由甲、乙双方共同协商。23.3本着节约的原则出发，为甲方创造更高利润。在满足质量要求的同时，劳务公司拟加大技术投入优化方案，争取达到清水凝土的质量要求，内墙混凝土墙面平整度不用抹灰即能满足要求。24、本合同未尽事宜双方另行签订补充协议。25、时间、地点合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（代理人）： 法定代表人（代理人）：身份证： 身份证：年 月 日 年 月 日 欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求ppt课件设计制作,word文档制作,图文设计制作、发布广告等，公司秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！感谢您下载我们文档23.