弱电工程设计施工一体化合同

精选资料 弱电工程设计施工一体化合同工程名称： 工程地点: 合同编号： （由承包方编填）设计证书等级： 发包方： 承包方： 签订日期： 发包方（简称甲方）：_ _承包方（简称乙方）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定、布线设计施工按下列标准：a.ISO11801 国际建筑通用布线标准b.IEEE 100 BASE-T 100兆以太网c.CCITT ISDN 综合业务数据网络标准e.IEEE 8023 10BASE-T 光纤分布数据接口（FDDI）标准f.IEEE 8025 TOKEN RING 网络标准同时满足下列安装与设计规范 e.中国民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92） f.智能建筑设计标准（EBD-03-95） h.工业企业通信设计规范（CECS 09：89） i.建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（CECS 72：97） j.建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（CECS 72：97）以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1甲方系弱电工程合法委托人，乙方为经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关资质证书的企业法人。2弱电施工地点：_区（县）_路_号。3弱电工程实施内容： 。（可附弱电工程实施内容清单）4.承包方式：_ 。5总价款：￥_元，大写（人民币）：_ 其中：材料费：_，人工费：_管理费：_，设计费：_垃圾清运费：_，税金：_其他费用：_经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。6工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期 _天。二、关于材料供应的约定：1甲方提供的弱电布线材料： 。（可附弱电布线材料清单）本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2乙方提供的材料： 。可附主弱电布线材料报价单3乙方对甲方采购的弱电布线材料、设备，均应用于本合同规定的弱电工程，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定1本工程执行建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（CECS 72：97）和智能建筑设计标准（EBD-03-95）的其它同类标准、质量评定验收标准。2本工程由_ 方设计施工方案。 3甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延并承担由此而造成乙方的损失。4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。7工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的安全，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定1工程款付款方式列下表：预算设计认可签订合同之日支付 ，即 元；合同签订后开工前 天支付 ，即 元；施工过程中工程材料到现场或工期进度过半支付 ，即 元；竣工验收后 天内支付 ，即 元。增加的工程项目自签订项目变更表后 天内支付 。2、工程结算：按实结算。工程保修期 年。保修期从竣工验收签章之日起算。双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。六、其它事项甲方工作：（1）甲方应在开工前_天，向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明_份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空施工现场，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的电，钥匙等必备条件，并说明使用注意事项。（2）做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。（3）如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。乙方工作：（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。（2）指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。七、违约责任1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_ 元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。2由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。3甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。4乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。八、纠纷处理方式1因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和工程承包企业开具的统一发票，可向所在区、县建设行政主管部门调解。2当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向 地人民法院提起诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定_ 。十一、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方（签章）： 乙方（签章）：委托代理人： 委托代理人：法定代表人： 法定代理人：住址： 地址： 电话： 电话： 邮编： 邮编： 签订日期： 年 月 日签订地点：THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑