一级建造师法规知识资格证书资格考核试题附参考答案34

一级建造师法规知识资格证书资格考核试题附参考答案1. 多选题：【2014年真题】下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有（）?A.不同投标人的投标文件相互混装?B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标?C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件?D.不同投标人委托同一单位办理投标?E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。?正确答案：ABD2. 多选题：下列选项中，当事人可以行使法定解除权的有()。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行义务C.当事人一方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务正确答案：ACDE3. 单选题：企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业()，其资质等级按照最低资质等级核定。A.工程业绩B.注册资本C.技术人员情况D.技术装备情况正确答案：A4. 单选题：【2012年真题】行政责任的承担方式包括行政处罚和()。A.行政复议B.行政处分C.行政赔偿D.行政许可正确答案：B5. 单选题：在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是()。A.质押B.抵押C.留置D.保证正确答案：D6. 单选题：建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位()。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证正确答案：C7. 多选题：下列工程建设地方标准的条文中，经国务院建设行政主管部门确定，可作为强制性条文的有()A.直接采用国际标准的条文B.直接涉及公共利益的条文C.直接涉及环境保护的条文D.直接涉及人体健康的条文E.直接涉及人民生命财产安全的条文正确答案：BCDE8. 多选题：某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有()。A.建筑公司可以解除设备买卖合同B.解除设备合同的效力及于零部件C.解除设备合同的效力不涉及零部件D.建筑公司可以拒绝接收这台设备E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件正确答案：ABD9. 多选题：某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是()。A.承诺分三次偿还B.承诺近期偿还100万元C.承诺由物业公司偿还D.提供还款的银行担保函E.承诺出售其名下房产来偿还正确答案：ABDE10. 单选题：下列属于著作权中人身权的是()。A.保护作品完整权B.使用权C.许可使用权D.转让权正确答案：A11. 单选题：应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是（）。A.项目技术比较复杂B.拟进行公开招标的费用比较多C.采用不可替代的专利的项目D.因特殊要求只有少数几家投标人可供选择正确答案：D12. 多选题：按照相关规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.群体工程竣工结算D.年度工程竣工结算E.建设项目竣工总结算正确答案：ABE13. 单选题：发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业，由总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务，这种承包方式称为()A.工程总承包B.施工总承包C.交钥匙总承包D.设计?施工总承包正确答案：B14. 多选题：【2014年真题】下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险B.试用期C.保守商业秘密D.补充保险E.休息休假正确答案：BCD15. 单选题：以下关于女职工的特殊劳动保护的说法，正确的是()。A.禁止安排女职工从事3级体力劳动强度的劳动B.禁止安排怀孕女职工延长工作时间C.禁止安排怀孕女职工夜班劳动D.女职工生育享受不少于90天产假正确答案：D16. 单选题：某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是()。A.质量监督站B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门正确答案：B17. 多选题：甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。下列说法正确的是()。A.丙的保证方式为一般保证B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C.若甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任D.若甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任E.乙将其债务转让，必须取得丙的书面同意，否则丙不再承担保证责任正确答案：CE18. 单选题：【2015年真题】特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。A.5天B.15天C.20天D.一个月正确答案：D19. 单选题：劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和企业工会代表组成，劳动争议调解委员会主任由()担任。A.职工代表B.用人单位代表C.工会代表D.劳动行政部门正确答案：C20. 多选题：行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明（）A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式C.履行义务的方式D.履行义务的期限E.当事人依法享有的陈述权和申辩权正确答案：BCDE21. 单选题：【2012年真题】根据建设工程安全生产管理条例，安装.拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。A.技术规范B.拆装方案C.设备运至现场的运输方案D.进度控制横道图正确答案：B22. 单选题：【2013年真题】招标投标违法行为的行政处罚决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C.依照当事人申请可停止公告D.公告部门可自行决定是否停止公告正确答案：A23. 单选题：在某工程项目建设中，建筑结构所采用的新材料不符合现行强制性标准规定，施工单位提请建设单位组织并通过了专题技术论证，则()。A.论证通过后可使用B.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门备案C.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定D.报工程监理机构批准正确答案：C24. 多选题：【2017年真题】关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖正确答案：BCD25. 多选题：【2011年真题】建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时()。A.立项B.竣工C.设计D.施工E.投入使用正确答案：CDE26. 多选题：【2017年真题】关于行政纠纷的说法,正确的有()A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C.行政诉讼的被告只能是行政机关D.只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼正确答案：CE27. 多选题：环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，（）环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。A.报装B.维修C.调试D.拆除E.闲置正确答案：DE28. 单选题：【2017年真题】下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权B.使用权C.收益权D.地役权正确答案：A29. 单选题：根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.全国人大常委会B.最高人民法院C.国务院D.全国人民代表大会正确答案：A30. 单选题：下列法律中，属于经济法的是()。A.标准化法B.招标投标法C.物权法D.合同法正确答案：A31. 单选题：【2014年真题】下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训正确答案：A32. 多选题：关于劳动合同中试用期的约定，错误的是()。A.劳动合同期限3个月以下，试用期不得超过1个月B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过3个月C.无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月D.用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过6个月E.完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期正确答案：ABD33. 单选题：根据建筑工程施工许可管理办法规定，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，由原发证机关()施工许可证。A.吊销B.撤销C.撤回D.暂扣正确答案：B34. 单选题：建设单位与施工单位的合同中约定：双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是A.只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁B.应由甲仲裁委员会进行仲裁C.只能向有管辖权的人民法院起诉D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会准先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁正确答案：C35. 单选题：【2012年真题】若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。A.有权进行修改B.可以按照规范施工C.有权拒绝施工D.应当及时提出意见和建议正确答案：D36. 单选题：【2016年真题】甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。A.甲的地役权因办理等级而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力正确答案：D37. 单选题：注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前()个月内按照规定办理续展手续。A.3B.6C.9D.12正确答案：D38. 单选题：某民营企业对开发的住宅类房地产项目进行施工招标。根据招标投标法实施条例，下列关于招标人权利的说法中，正确的是（）A.一般招标项目可以采取指定或者推荐专家方式组建评标委员会B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动C.招标人有权要求投标人对投标文件作出必要的澄清或者说明D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人正确答案：B39. 单选题：在以下民事诉讼答辩制度的选项中，正确的是()。A.被告应在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状B.被告只能书面答辩C.被告不进行答辩，视为认可D.被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理正确答案：A40. 单选题：某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。A.省政府B.市政府C.西城区政府D.西城区建委正确答案：C41. 单选题：某施工企业请某律师代理诉讼属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理正确答案：A42. 单选题：人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。A.判决驳回上诉，维持原判B.裁定撤销原判，发回重审C.依法改判D.判决变更正确答案：C43. 单选题：【2018年真题】2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（）。A.2017年7月6日B.2017年7月8日C.2017年7月15日D.2017年7月31日正确答案：D44. 单选题：【2012年真题】物权变更自登记时发生法律效力的是()。A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权正确答案：B45. 单选题：【2017年真题】甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于（）。A.不当得利B.侵权C.合同D.无因管理正确答案：A46. 单选题：某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照建筑法的规定，对此，正确的处理方式是()A.责令改正，并处以罚款B.责令改正，可以处以罚款C.责令停止施工，并处以罚款D.责令停止施工，可以处以罚款正确答案：D47. 单选题：【2011年真题】对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人()，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A.提供虚假资质证明B.向评标委员会成员行贿C.因不可抗力提出不能履行合同D.与招标代理机构串通正确答案：C48. 单选题：行政复议机关应当自受理申请之日起()内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。A.30日B.45日C.60日D.3个月正确答案：C49. 多选题：【2016年真题】根据环境噪声污染防治法，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定正确答案：ACD50. 单选题：【2014年真题】甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是（）。A.丁公司对其享有的份额有权转让B.该楼发生的管理费用平均承担C.该楼所有权为共同共有D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜正确答案：A51. 多选题：【2013年真题】施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()。A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E.未按照节能设计进行施工的正确答案：ABCD52. 单选题：建筑施工总承包特级资质企业，应至少配备()名专职安全生产管理人员。A.8B.6C.4D.3正确答案：B53. 单选题：甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市正确答案：B54. 单选题：根据民法通则，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A.1B.2C.4D.20正确答案：B55. 单选题：民事诉讼是指（）在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。A.仲裁委员会B.人民调解委员会C.人民检察院D.人民法院正确答案：D56. 多选题：在合同没有具体约定违约责任的情况下，被违约方可依法要求违约方（）A.继续履行?B.采取补救措施?C.赔偿损失?D.支付违约金?E.定金正确答案：ABC57. 单选题：【2013年真题】根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案和施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件正确答案：B58. 单选题：根据建设工程安全生产管理条例规定，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）A.与合同工期一致?B.与实际工期一致?C.自开工之日起至竣工验收合格之日止?D.自进场之日起至验收撤场之日止正确答案：C59. 多选题：【2015年真题】根据建设工程质量管理条例，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的B.任意压缩合理工期的C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E.欠付工程款数额较大的正确答案：ABCD60. 多选题：我国民事诉讼法规定的特别程序的案件是()。A.宣告失踪或者宣告死亡案件B.确认调解协议案件C.实现担保物权案件D.不动产所有权确认案件E.选民资格案件正确答案：ABCE61. 单选题：人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是()A.没收B.扣押C.查封D.勘验正确答案：A62. 单选题：?用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）的工资。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍?正确答案：B63. 多选题：在建设工程合同中，属于承包人义务的有()。A.及时检查隐蔽工程B.参加工程验收C.提出工期索赔D.自行完成建设工程主体结构施工E.对质量不合格的工程无偿修理正确答案：BDE64. 单选题：按照注册建造师管理规定，下列情形中不予注册的情形是()。A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故正确答案：B65. 单选题：【2016年真题】关于建设工程质量保修的说法，正确的是()A.不同类型的建设工程，其保修范围相同B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还正确答案：C66. 单选题：【2011年真题】经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是()。A.第三人就完成的工作成果向定作人负责B.承揽人不再承担责任C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责正确答案：D67. 单选题：施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于()起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日正确答案：A68. 多选题：下列选项中，用人单位应当与劳动者签订无固定期限劳动合同的有()。A.劳动者在用人单位已经连续工作满8年B.劳动者在用人单位已经连续工作满10年C.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满15年D.用人单位与劳动者已连续订立2次固定期限劳动合同E.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年正确答案：BE69. 多选题：【2018年真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,关于安全生产许可证的说法正确的有（）。A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动B.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目,不得颁发施工许可证D.施工企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件E.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期正确答案：ACD70. 单选题：某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是()。A.直接修改设计B.要求设计单位修改C.报告建设单位提出修改建议D.报告工程建设行政主管部门要求修改正确答案：C71. 单选题：【2015年真题】关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊，情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准正确答案：C72. 多选题：【2014年真题】根据担保法，除双方认为需要约记的其他事项外，下列条款中，诚于保证合同应当包含的内容有（）?A.被保证的主债权种类?B.保证人的资产状况?C.保证的期间?D.保证的方式?E.保证担保的范围?正确答案：ACDE73. 单选题：某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括()A.旧城改造项目批准文件B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证D.国有土地使用权批准文件正确答案：C74. 多选题：建设工程勘察企业资质分为()。A.工程勘察综合资质B.工程勘察专业资质C.工程勘察总承包资质D.工程勘察行业资质E.工程勘察劳务资质正确答案：ABE75. 多选题：房屋拆迁管理部门在发放房屋拆迁许可证的同时，应当将房屋拆迁许可证中载明的（）事项予以公告。A.拆迁人?B.拆迁范围?C.拆迁补偿?D.拆迁安置E.拆迁期限?正确答案：ABE76. 单选题：某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意，总承包单位将部分专业工程分包，经结算，总承包单位支付人工、材料、设备费用等共计2500万元，支付给分包单位工程价款1000万元。根据营业税暂行条例的规定，总承包单位应纳税营业额是()万元。A.4000B.3000C.2500D.1500正确答案：B77. 单选题：工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。A.重新取得资格证书B.提供达到继续教育要求的证明材料C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件正确答案：B78. 多选题：下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是()。A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷B.设计原因导致的质量缺陷C.自然灾害导致的屋面板损坏D.劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷E.使用者装修改造致使墙体损坏正确答案：BCE79. 单选题：关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是()A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼正确答案：A80. 单选题：【2014年真题】关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任正确答案：C81. 单选题：甲建筑公司承建一住宅项目，采用租赁方式向乙建筑机械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是()。A.不能出租使用B.可以出租使用C.经建设单位批准后可以出租使用D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用正确答案：A82. 单选题：某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则现场防护所需费用由()承担。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工企业正确答案：A83. 多选题：商事仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。A.作出裁决的仲裁委员会B.申请人住所地的中级人民法院C.被执行人住所地的中级人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院E.被执行财产所在地的中级人民法院正确答案：CE84. 多选题：国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有()。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C.技术复杂，工程量大的项目D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择E.自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择正确答案：ABDE85. 多选题：根据注册建造师管理规定，在下列情形中，不予注册的情形包括()。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请在两个单位注册D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人正确答案：ACDE86. 单选题：甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告，2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计算。A.2014年1月8日B.2014年1月15日C.2014年1月31日D.2014年2月10日正确答案：C87. 单选题：【2013年真题】根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）A.施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包正确答案：A88. 单选题：根据物权法，建设用地使用权属于()A.所有权B.用益物权C.担保物权D.留置权正确答案：B89. 单选题：在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地正确答案：C90. 单选题：甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于()。A.甲开发商B.乙设计公司C.丙设计师D.乙、丙共有正确答案：B91. 多选题：某建筑施工企业在项目投标过程中不慎将安全生产许可证遗失，则其应()。A.立即向建设行政主管部门报告B.立即向原颁证机关报告C.立即向投标单位报告D.在公众媒体上申明作废后补办E.直接到原颁证机关补办正确答案：BD92. 单选题：建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关报告D.向发证机关备案正确答案：A93. 单选题：下列法律中，不属于民商法的是()。A.合同法B.劳动合同法C.公司法D.物权法正确答案：B94. 单选题：【2012年真题】根据特种设备安全监察条例，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。A.旁站检验B.型式检验C.平行检验D.破损检验正确答案：B95. 单选题：在建设工程施工合同中，解除权可以针对()行使。A.无效合同B.有效合同C.效力待定合同D.可撤销合同正确答案：B96. 单选题：甲、乙双方于2014年4月1日签订的合同中约定：当某种条件成就时，当事人一方即可通知对方合同终止。这种合同属于（）A.附解除条件的合同B.附生效条件的合同C.附成就条件的合同D.附期限条件的合同正确答案：A97. 多选题：根据建设工程质量管理条例，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.建设工程质量监督机构E.建设工程质量检测机构正确答案：ABD98. 多选题：发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除正确答案：AD99. 单选题：【2015年真题】某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。A.职工本人B.工商治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门正确答案：C100. 多选题：【2012年真题】下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.被依法追究民事责任的D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的正确答案：ABE