造价工程师《建设工程计价》考核内容及模拟试题附答案参考30

造价工程师建设工程计价考核内容及模拟试题附答案参考1. 单选题：专业工程的暂估价一般应是()。A.综合暂估价，应当包括的管理费、利润、规费、税金等取费B.综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费C.综合暂估价，应当包括除规费以外的管理费、利润、税金等取费D.综合暂估价，应当包括除税金以外的管理费、利润、规费等取费正确答案：B2. 多选题：下列费用中属于不可竞争费用的是（）。A.人工费B.机械费C.安全文明施工费D.规费E.税金正确答案：CDE3. 多选题：计时观察法的作用包括（）。A.取得编制劳动定额、材料定额、机械定额所需的基础资料B.研究先进工作法对提高劳动生产率的具体影响C.研究先进技术操作对提高劳动生产率的具体影响D.研究减少工时消耗的潜力E.研究定额执行情况，反馈信息正确答案：BCDE4. 单选题：措施项目清单中的安全文明施工费（）。A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价正确答案：D5. 单选题：下列关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60C.其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与进度款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故，发包人应承担连带责任正确答案：D6. 单选题：下列费用项目中。不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（）。A.构筑物建筑工程费B.工业管道安装工程费C.照明工程的建设单位管理费D.弱电工程安装工程费正确答案：C7. 单选题：【2015年真题】某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为()万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0正确答案：A8. 单选题：招标人在工程量清单中提供了暂估价的材料和专业工程属于依法必须招标的，由（）通过招标确定材料单价与专业工程中标价。A.承包人B.发包人C.招标人D.承包人和招标人正确答案：D9. 多选题：工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的（）。A.项目名称B.项目编码C.计量单位D.措施费计算规则E.项目特征正确答案：ABCE10. 单选题：某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，并约定合同价的70为可调部分。可调部分中，人工占45，材料占45，其余占10。结算时。仅人工费价格指数增长了10，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元。A.51.01B.51.58C.52.25D.52.75正确答案：B11. 单选题：电焊点火用工属于劳动定额中的（）。A.超运距用工B.基本用工C.辅助用工D.人工幅度差正确答案：C12. 单选题：起着控制劳动消耗、材料消耗和机械台班使用的作用，进而起着控制建筑产品价格的作用的是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标?正确答案：A13. 多选题：工艺设计影响工程造价的主要因素包括（）。A.建设规模B.产品方案C.工艺流程D.原材料供应情况E.运输方式正确答案：ABCD14. 多选题：下列属于投资估算编制依据的是（）。A.地方政府规定B.招标文件C.施工方案D.勘察设计文件E.类似工程技术经济指标正确答案：ADE15. 单选题：某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为6500万元、5500万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价为（）万元。A.5240B.5760C.5280D.6240正确答案：C16. 单选题：工程施工项目评标时，下列做法符合有关规定的是（）。A.当评标委员会发现某投标人的施工方案的表述存在含义不明确之处时，则要求该投标人作出书面澄清B.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以双方协商决定的文本为准C.当投标人发现其投标文件对同一问题前后表述不一致时，向评标委员会提出澄清，评标委员会应予接受D.当投标人不接受评标委员会按规定原则对其投标报价的算术错误所作修正时，评标委员会仍可按修正结果评审?正确答案：A17. 多选题：关于无形资产的计价。以下说法中正确的是（）。A.购入的无形资产，按实际支付的价款计价B.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出C.自创的商标权价值，应按照其设计、制作、注册、广告宣传的费用作为无形资产价值D.外购非专利技术可通过收益法进行估价E.无偿划拨的土地使用权通常不能作为无形资产入账正确答案：ABDE18. 单选题：项目决策的（）是工程造价合理性的前提。A.内容B.数额C.正确性D.深度正确答案：C19. 多选题：下列费用中，属于征地补偿费用的是（）。A.土地使用权出让金B.新菜地开发建设基金C.土地补偿费D.土地管理费E.拆迁补偿正确答案：BCD20. 多选题：根据工程建设项目施工招标投标办法和标准施工招标文件的规定，招标公告的内容应包括（）。A.项目概况与招标范围B.发布公告的媒介C.投标文件的递交D.资格预审的方法E.招标文件的获取正确答案：ABCE21. 单选题：由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整工程时，现场价格指数应采用（）。A.计划进度日期的价格指数B.实际进度日期的价格指数C.A和B中较低者D.A和B中较高者正确答案：D22. 单选题：下列关于中标人的确定的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起5d内公示中标候选人B.评标委员会可以向招标人推荐中标候选人以确定中标人，也可以直接确定中标人C.中标人若不能按要求提交履约保证金，视为放弃中标，招标人应向其退还投标保证金D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示正确答案：D23. 单选题：全部工程竣工验收不包括哪个阶段（）。A.正式验收B.初步验收C.验收准备D.预验收正确答案：B24. 单选题：根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，建设工程施工合同可以采取的合同类型为()。A.只能采用单价合同B.只能选择单价合同或总价合同C.实行工程量清单计价的工程，必须采用单价合同D.根据工程的具体情况，可采取单价合同、总价合同或成本加酬金合同正确答案：D25. 多选题：【2017年真题】下列费用中应计入到设备运杂费的有()。A.设备保管人员工资B.设备采购人员工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.运输中的设备包装支出E.设备仓库所占用的固定资产使用费正确答案：ABCE26. 单选题：（）是建设项目已按设计规定全部建成，达到竣工验收条件，由发包人组织设计、施工、监理等单位和档案部门进行全部工程的竣工验收。A.分部工程验收B.单位工程验收C.单项工程验收D.工程整体验收正确答案：C27. 单选题：建设项目竣工验收的最小单位是（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程正确答案：B28. 单选题：某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天D.若施工暂停5天，则承包人可获得工期补偿1天正确答案：D29. 单选题：某施工现场有塔式起重机1台，是由施工企业租的，台班单价5000元/台班，租赁费为2000元/台班，人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐藏工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔式起重机1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为（）元。A.2250B.2925C.5800D.7540正确答案：D30. 单选题：的通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6h，辅助工作时间占工序作业时间的2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、18%。则该人工挖二类土的时间定额是（）。A.0.765工日m3B.0.994m31日C.1.006工日m3D.1.307m332日正确答案：B31. 单选题：关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。A.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和C.工程费用为分部(分项)工程费、措施费、其他项目费、规费和税金之和D.固定资产投资为建设投资、建设期利息、固定资产投资方向调节税之和正确答案：D32. 单选题：在建设项目施工招标过程中，修改招标文件应该以书面的形式在投标截止（）天前修改招标文件，并通知招标人。A.10B.15C.20D.25正确答案：B33. 单选题：下列关于合同价款纠纷的解决途径说法不正确的是（）。A.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)的规定，发承包双方和解的方式分为协商和解和监理或造价工程师暂定B.总监理工程师在收到发承包任何一方提交的文件后14天内应将暂定结果通知发承包双方C.发承包双方在收到总监理工程师的暂定结果之后28天内，未确认且提出不同意见的，视为双方已认可暂定结果D.发承包双方选择仲裁解决合同纠纷时，仲裁机构要求停止施工时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担正确答案：C34. 多选题：流动资金估算应注意的问题有()。A.在采用扩大指标估算法时，需要分别确定现金、应收账款、存货和应付账款的最高周转天数B.在采用分项详细估算法时，需分别确定现金、应收账款、预付账款、存货、应付账款和预收账款的最低周转天数C.用扩大指标估算法计算流动资金，需以经营成本及其中的某些科目为基数，因此实际上流动资金估算应在经营成本估算之后进行D.流动资金属于长期性流动资产，流动资金的筹措可通过长期负债和资本金方式解决E.流动资金属于永久性资产，流动资金的筹措不能以权益融资的方式解决正确答案：BCD35. 单选题：建设工程施工合同可以采取的合同类型为（）。A.单价合同B.单价合同或总价合同C.成本加酬金合同D.单价合同、总价合同或成本加酬金合同正确答案：D36. 多选题：关于工程承包条件下工程师签发期中支付证书的说法正确的是（）。A.在业主收到并批准承包商的履约保证之后，工程师不得开具任何支付证书或支付承包商任何款项B.在收到承包商的支付申请报表和证明文件后28天内，工程师应向业主签发期中支付证书C.如果承包商所提供的已完成工程不符合合同要求，则可扣发相应的修复或重置的费用，直至修正或重置工作完成D.如果承包商未能按照合同规定进行工作或履行义务并且工程师已经通知承包商，则可扣留该工作或义务的价值，直至承包商履行该工作或义务E.工程师可在任何期中支付证书中只能对当期的期中支付证书给予恰当的改正或修正正确答案：ABCD37. 单选题：下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A.测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法更方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定正确答案：D38. 单选题：概算定额与预算定额的主要不同之处在于（）。A.贯彻的水平原则不同B.表达的主要内容不同C.表达的方式不同D.项目划分和综合扩大程度不同正确答案：D39. 单选题：【2011年真题】关于投资偏差分析的说法中，错误的是（）。A.累计偏差分析需要以局部偏差分析结果为基础进行B.进行投资偏差分析时，只需计算绝对偏差或相对偏差C.绝对偏差结果直观，但因投资额大小有差异而使其有局限性D.造成局部偏差的原因一般较为明确，分析结果较为可靠正确答案：B40. 多选题：根据标准设计施工总承包招标文件的规定，属于工程总承包投标文件承包人实施计划的内容有（）。A.设备方案B.项目实施要点C.总体实施方案D.分包方案E.项目管理要点正确答案：BCE41. 单选题：下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整正确答案：B42. 单选题：按照工程量清单计价的规定，分部分项工程费中才采用的综合单价不包括（）。A.分部分项工程量清单项目中需要的人工费、材料费、机械费B.企业管理费C.企业合理利润D.税金正确答案：D43. 单选题：投标人投标报价中关于暂列金额编制原则，说法正确的是（）。A.按照其他项目清单中列出的金额填写，不得变动B.根据投入人员进行修改C.列入措施项目费D.列入间接费正确答案：A44. 单选题：在合理的施工组织设计、正常施工条件下，生产一个规定计量单位合格结构构件、分项工程所需的人工、材料和机械台班的社会平均消耗量标准是指（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标正确答案：B45. 单选题：除投标人须知前附表另有规定外。工程总承包项目的投标有效期为（）天。A.60B.70C.90D.120正确答案：D46. 单选题：市区某建筑公司承建某县城一建筑工程，工程不含税造价为8000万元，则该施工企业应缴纳的城市维护建设税为（）万元。A.12.40B.12.41C.17.36D.17.37正确答案：B47. 单选题：定额单价法和实物量法是编制施工图预算的两种方法。关于这两种方法的编制步骤和特点，下列说法中正确的是（）A.定额单价法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量，再进行工料分析B.实物量法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量定额，再进行工料分析C.定额单价法反映市场价格水平D.实物量法编制速度快，但调价计算繁琐正确答案：B48. 单选题：单项工程验收合格后，共同签署“交工验收证书”的责任主体是（）。A.发包人和承包人B.发包人和监理人C.发包人和主管部门D.承包人和监理人正确答案：A49. 单选题：【2015年真题】关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是()。A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任正确答案：C50. 单选题：【2011年真题】关于工程变更的说法中，正确的是（）。A.除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更B.尽管变更的起因有多种，但必须一事一变更C.如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更D.若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担正确答案：D51. 单选题：下列关于中标人的确定的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.评标委员会可以向招标人推荐中标候选人以确定中标人，也可以直接确定中标人C.中标人若不能按要求提交履约保证金，视为放弃中标，招标人应向其退还投标保证金D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示正确答案：D52. 单选题：已知某项目需要购买X、Y两种设备，基期的购买量分别是10台、15台。单价分别为10万元台和20万元台，报告期的购买量分别为12台和14台。单价分别为15万元台和22万元台。则该项目设备价格指数为（）。A.100B.120C.102D.122正确答案：D53. 单选题：国外项目投资估算的阶段划分为五个：投资机会研究时期；投资设想时期；项目的初步可行性研究时期；项目的详细可行性研究时期；项目的工程设计阶段。按照项目进展先后下列排序正确的是（）。A.B.C.D.正确答案：B54. 单选题：【2011年真题】下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）。A.措施费指数B.人工费指数C.间接费指数D.设备、工器具价格指数正确答案：D55. 单选题：在项目决策阶段，（）是制定营销策略和影响竞争力的主要因素。A.市场需求状况B.市场风险分析C.原材料、资金市场等D.市场价格分析正确答案：D56. 多选题：【2012年真题】制约工业项目建设规模合理化的环境因素有（）。A.国家经济社会发展规划B.原材料市场价格C.项目产品市场份额D.燃料动力供应条件E.产业政策正确答案：ADE57. 单选题：已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费.加工费.辅助材料费.专用工具费.废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）万元A.25.82B.25.85C.26.09D.29.09正确答案：B58. 单选题：发包人应在工程接收证书颁发后（）天内把履约保证金退还给承包人。A.7B.14C.28D.30正确答案：C59. 单选题：关于招标文件的澄清和修改，下列说法中正确的是（）。A.招标文件的澄清或修改应在投标截止时间14天前发出B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C.招标人收到澄清后的确认时间一般采用一个相对的时间D.招标文件澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足20天的，相应推迟投标截止时间正确答案：B60. 多选题：下列关于签约合同价的表述中，说法正确的是（）。A.招标发包的项目，其签约合同价为中标人的投标价B.按初步设计总概算包干进行发包的项目，其签约合同价按经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资，但应包括相应的不可预见费C.按施工图预算包干进行发包的项目，其签约合同价以审查后的施工图总预算或综合预算为准D.无论何种发承包方式，签约合同价均为发承包双方经协议共同认可的价格E.对于直接发包的项目，签约合同价为经合同双方按相关图样计算后确定的协议价正确答案：BC61. 多选题：【2013年真题】下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有()。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性货款的项目E.使用国际金融机构货款的项目正确答案：ABCD62. 单选题：按照有关文件规定，关于招标人根据招标项目本身的特点和需要，对潜在投标人或者投标人进行的资格审查，以下说法中正确的是（）。A.资格预审是在开标时对投标人进行的资质条件、业绩、信誉、技术、资金等方面进行的资格审查B.进行资格预审的一般不再进行资格后审C.资格后审一般是在开标前对投标人进行的资格审查D.资格预审与资格后审不仅在时间上相同，内容与标准也是相同的正确答案：B63. 单选题：当初步设计达到一定深度。建筑结构比较明确、能结合图样计算工程量时。编制单位工程概算宜采用（）。A.扩大单价法B.概算定额法C.预算单价法D.综合单价法正确答案：B64. 单选题：开始向发包人还款的前提是当承包人完成金额累计达到合同总价的（）。A.5%B.10%C.25%D.30%正确答案：B65. 单选题：【2017年真题】根据建设工程工程量清单规范(GB2013)，下列关于计价日的说法中正确的是()。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付正确答案：C66. 单选题：下列关于工程计价的说法中，正确的是（）A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量x相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价正确答案：C67. 多选题：根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，检验试验费包括（）。A.对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定所发生的费用B.对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般检查所发生的费用C.新结构、新材料的试验费D.对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用E.建设单位委托检测机构进行检测的费用正确答案：AB68. 多选题：在国外建筑安装工程费用构成中，各项费用体现在承包商投标报价中的形式主要有（）。A.作为暂列金额B.组成分部分项单价C.单独列项D.作为候选方案E.分摊进单价正确答案：BCE69. 单选题：【2014年真题】下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应有承包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担正确答案：B70. 单选题：对于实行招标的建设项目，基准日的确定是以施工投标文件中规定的提交投标文件截止时间前()。A.14天B.28天C.30天D.45天正确答案：B71. 单选题：编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）A.补充项目编码由B与三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容等应予以明确D.补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定正确答案：C72. 单选题：在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价正确答案：A73. 单选题：关于设备及工(器)具购置费，下列说法中正确的是（）。A.它由设备购置费和工(器)具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高正确答案：C74. 单选题：最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）A.工程造价指数.在建工程信息和已完工程信息B.价格信息.工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息.材料价格信息及在建工程信息D.价格信息.工程造价指数及刚开工的工程信息正确答案：B75. 多选题：【2017年真题】国外建筑安装工程费用中的开办费一股包括（）等。A.工地淸理费B.现场管理费C.材料预涨费D.周转材料费E.暂定金额正确答案：AD76. 单选题：世界银行规定的项目直接建设成本不包括（）。A.施工管理人员工资B.工厂普通公共设施费C.管道系统费用D.服务性建筑费用正确答案：A77. 单选题：工程造价信息管理目前存在的问题中不包括（）。A.对信息的采集、加工和传播缺乏统一规划、统一编码、系统分类B.信息网建设有待完善C.我国有关工程造价方面的软件网络发展很缓慢D.信息资料的积累和整理还没有完全实现和工程量清单计价模式的接轨正确答案：C78. 单选题：某载重汽车配驾驶员1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元，则该载重汽车的台班人工费为（）元/台班。A.45.65B.50.00C.54.00D.54.35正确答案：D79. 单选题：【2013年真题】因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是()。A.因工程损害导致第三方财产损失B.运至施工场地用于施工的材料的损害C.承包人的停工损失D.工程所需清理费用正确答案：C80. 单选题：建设项目施工招标投标规定中，关于投标人的正确叙述是（）。A.投标人可以是参与招标项目前期准备的法人B.投标人是可以参加投标竞争的法人或者组织C.投标人可以是提供监理工作的机构D.投标人是可以为招标项目提供咨询服务的法人正确答案：B81. 多选题：下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是()。A.工程排污费B.土地使用税C.技术开发费D.住房公积金E.社会保险费正确答案：BC82. 单选题：选择工艺流程方案。不需要研究的问题有（）。A.工艺流程方案对产品质量的保证程度B.选择先进合理的物料消耗定额C.满足生产使用功能要求D.工艺流程的主要参数正确答案：C83. 单选题：下列不是民用建筑设计影响工程造价的主要因素的是（）。A.合理选用建筑物平面形式B.合理布置工艺流程C.合理确定户型和住户面积D.合理确定层高与层数正确答案：B84. 单选题：建筑工程费用的内容不包括（）。A.油饰工程的费用B.金属结构工程的费用C.电缆导线敷设工程的费用D.系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费?正确答案：D85. 多选题：建设项目的具体地点(厂址)的选择要求是（）。A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用B.要有利于厂区合理布置和安全运行C.尽量靠近交通运输条件和水电供应等条件好的地方D.减少拆迁移民数量E.建设地点(厂址)的地下水位应高于地下建筑物的基准面正确答案：ABCD86. 多选题：建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括（）。A.平面形状B.建筑物的体积与面积C.流通空间D.空间组合E.功能分区?正确答案：ABCD87. 单选题：【2018年真题】某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数(定基指数)分别为1.12、1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43正确答案：B88. 单选题：根据建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0126)，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权（）。A.延误当期结算B.与承包人共同调整付款计划表C.自行决定付款金额D.与承包人协商调减合同总额正确答案：B89. 单选题：下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（）。A.不包括规费、税金项目清单B.分成投标工程量清单和已标价工程量清单C.招标工程量清单应以分部(分项)工程为单位编制D.招标工程量清单的准确性和完整性由投标人负责正确答案：B90. 单选题：在用概算定额法编制设计概算时，确定了各分部分项工程费后，紧接着的工作步骤是（）。A.计算措施项目人材机费B.计算措施项目费C.计算间接费、利润和税金D.计算汇总单位工程概算造价正确答案：B91. 单选题：定额测定是制定定额的一个主要步骤。测定定额通常采用计时观察法。在计时观察法中，精确度最高的是（）。A.接续法测时B.选择法测时C.写实记录法测时D.工作日写实法测时正确答案：A92. 多选题：【2015年真题】复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，便于投标人()。A.决定报价尺度B.采取合适的施工方法C.选用合适的施工机具D.决定投入劳动力数量E.选用合适的承包方式正确答案：ABCD93. 多选题：下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是()。A.在建的附属辅助工程B.单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目C.开办费、租入固定资产改良支出费D.凡购置达到固定资产标准不需要安装的工具、器具费用E.属于新增固定资产价值的其他投资正确答案：BDE94. 单选题：建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（）。A.有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间B.有利于集中用水，开辟新水源，远距离引水C.能为不同类型的劳动者提供多种就业机会D.生产排泄物集中排放，降低环境污染正确答案：C95. 多选题：按我国现行投资构成，下列费用中，构成工程建设其他费用中固定资产其他费用的是（）。A.可行性研究费B.施工降水费C.工程保险费D.联合试运转费E.生产准备及开办费正确答案：ABCD96. 单选题：【2013年真题】下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是()。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费正确答案：A97. 多选题：下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用的是()。A.生产准备及开办费B.可行性研究费C.勘察设计费D.工程保险费E.办公和生活家具购置费正确答案：BCD98. 多选题：某施工合同约定，现场主导租赁施工机械台。由承包人租得，台班单价为200元(台班)，租赁费100元天，人工工资为50元工日，窝工补贴20元工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导致停工2天。人员窝工30工日。机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天。人员窝工20工日。机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元正确答案：CD99. 单选题：已知某项目设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费580万元，工程建设其他费用240万元，基本预备费150万元，价差预备费50万元，建设期贷款利息80万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目建设投资为（）万元。A.2170B.2450C.2020D.2950正确答案：C100. 多选题：下列属于工程量清单总说明内容的是（）。A.工程概况B.工程招标及分包范围C.工程量清单编制依据D.工程质量、材料、施工等的特殊要求E.工程造价管理机构发布的工程造价信息正确答案：ABCD