《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

上传人:小** 文档编号:81682934 上传时间:2022-04-27 格式:DOC 页数:64 大小:455KB
返回 下载 相关 举报
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)_第1页
第1页 / 共64页
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)_第2页
第2页 / 共64页
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)_第3页
第3页 / 共64页
点击查看更多>>
资源描述
1(GF20170201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况6.6.工程承包范围:O二、合同工期计划开工日期:年月日。计划竣工日期:年月日。工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准四、签约合同价与合同价格形式1 1 签约合同价为:人民币(大写)(元);其中:(1 1)安全文明施工费:人民币(大写)(元);(2 2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(元);(3 3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)( 元);(4 4)暂列金额:人民币(大写)(元)。2.2._ 合同价格形式:。五、项目经理承包人项目经理:。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1 1)中标通知书(如果有);(2 2)投标函及其附录(如果有);(3 3)专用合同条款及其附件;(4 4)通用合同条款;(5 5)技术标准和要求;(6 6)图纸;(7 7)已标价工程量清单或预算书;(8 8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。H-一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字)组织机构代码:地址:邮政编码:法定代表人:委托代理人:电话:传真:电子信箱:开户银行:账号:组织机构代码:地址:邮政编码:法定代表人:委托代理人:电话:传真:电子信箱:开户银行:账号:第二部分通用合同条款本工程通用合同条款按照建设工程施工合同(示范文本)(GF-20GF-2017-020117-0201)的通用合同条款执行。双方签字盖章1.1.31.1.3 工程和设备第三部分专用合同条款1. 一般约定1.11.1 词语定义1.1.11.1.1 合同1.1.1.101.1.1.10 其他合同文件包括:O1.1.21.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.41.1.2.4 监理人:名称:资质类别和等级:联系电话:电子信箱:通信地址:1.1.2.51.1.2.5 设计人:名称:资质类别和等级:联系电话:电子信箱:1.61.6 图纸和承包人文件通信地址:1.1371.137 作为施工现场组成部分的其他场所包括:1.1391.139 永久占地包括:1.1.3.101.1.3.10 临时占地包括:1.31.3 法律适用于合同的其他规范性文件:。1.41.4 标准和规范1.4.11.4.1 适用于工程的标准规范包括:。1.4.21.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:发包人提供国外标准、规范的份数:发包人提供国外标准、规范的名称:1.4.31.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:1.51.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:发包人向承包人提供图纸的期限:1.6.11.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的数量:发包人向承包人提供图纸的内容:164164 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:承包人提供的文件的期限为:承包人提供的文件的数量为:承包人提供的文件的形式为:发包人审批承包人文件的期限:165165 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:1.71.7 联络1.7.11.7.1 发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.21.7.2 发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:。承包人接收文件的地点:;承包人指定的接收人为:。发包人向承包人提供图纸的期限:监理人接收文件的地点:监理人指定的接收人为:。1.11.21.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:1.101.10 交通运输1.10.11.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:1.10.31.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:。1.10.41.10.4 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.111.11 知识产权1.11.11.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:。监理人指定的接收人为:。1.11.21.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:O1.11.41.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:1.131.13 工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:允许调整合同价格的工程量偏差范围:2. 发包人2.22.2 发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。发包人对发包人代表的授权范围如下:关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:O2.42.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供关于发包人移交施工现场的期限要求:O241241 提供施工现场2.4.22.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:。2.52.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:。发包人是否提供支付担保:。发包人提供支付担保的形式:。3. 承包人3.13.1 承包人的一般义务(9 9)承包人提交的竣工资料的内容:承包人需要提交的竣工资料套数:。承包人提交的竣工资料的费用承担:。承包人提交的竣工资料移交时间:。承包人提交的竣工资料形式要求:。(1010)承包人应履行的其他义务:3.23.2 项目经理321321 项目经理:O关于项目经理每月在施工现场的时间要求:。承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:。项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:。3.2.33.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:324324 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:3.33.3 承包人人员O3.5.43.5.4 分包合同价款3.3.13.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:3.3.33.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:3.3.43.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:。3.3.53.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:。3.53.5 分包3.5.13.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括:。主体结构、关键性工作的范围:。3.5.23.5.2 分包的确定允许分包的专业工程包括:。其他关于分包的约定:关于分包合同价款支付的约定:O3.63.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:。3.73.7 履约担保承包人是否提供履约担保:承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:。4. 监理人4.14.1 监理人的一般规定关于监理人的监理内容:。关于监理人的监理权限:。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:。4.24.2 监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:。4.44.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1 1);(2 2);(3 3)。5. 工程质量5.15.1 质量要求5.1.15.1.1 特殊质量标准和要求:。关于工程奖项的约定:。5.35.3 隐蔽工程检查5.3.25.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:。监理人不能按时进行检查时,应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:小时。6. 安全文明施工与环境保护6.16.1 安全文明施工6.1.16.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:。6.1.46.1.4 关于治安保卫的特别约定:。关于编制施工场地治安管理计划的约定:。6.1.56.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求:。6.1.66.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:。7. 工期和进度7.17.1 施工组织设计7.1.17.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:。7.1.27.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:。7.27.2 施工进度计划722722 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:。7.37.3 开工7.3.17.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:。7.3.27.3.2 开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。7.47.4 测量放线7.4.17.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:。7.57.5 工期延误7.5.17.5.1 因发包人原因导致工期延误意见的期限:。(7 7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:o。7.5.27.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:。因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:。7.67.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:。7.77.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1 1);(2 2);(3 3)。7.97.9 提前竣工的奖励7.9.27.9.2 提前竣工的奖励:。8. 材料与设备8.48.4 材料与工程设备的保管与使用8.4.18.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担:o。8.68.6 样品。861861 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:。8.88.8 施工设备和临时设施8.8.18.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:。9. 试验与检验9.19.1 试验设备与试验人员9.1.29.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所:。施工现场需要配备的试验设备:。施工现场需要具备的其他试验条件:。9.49.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:10.变更10.110.1 变更的范围关于变更的范围的约定:。10.410.4 变更估价10.4.110.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定:。10.510.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:。发包人审批承包人合理化建议的期限:。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:。10.710.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件 1111:暂估价一览表。10.7.110.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.210.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第一种方式确定。第 3 3 种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:。10.810.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:。11.价格调整11.111.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:。因市场价格波动调整合同价格,采用以下第种方式对合同价格进行调整:第 1 1 种方式:采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:;第 2 2 种方式:米用造价信息进行价格调整。(2 2)关于基准价格的约定:。专用合同条款承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的: 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过时, 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过% %时,其超过部分据实调整2承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过% %时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过时,其超过部分据实调整。3承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过匚时,其超过部分据实调整。第 3 3 种方式:其他价格调整方式:12.合同价格、计量与支付12.112.1 合同价格形式1 1、单价合同。综合单价包含的风险范围:。风险费用的计算方法:。风险范围以外合同价格的调整方法:。2 2、总价合同。总价包含的风险范围:12.3.312.3.3 单价合同的计量风险费用的计算方法:。风险范围以外合同价格的调整方法:。3 3、其他价格方式:。12.212.2 预付款12211221 预付款的支付预付款支付比例或金额:预付款支付期限:预付款扣回的方式:12.2.212.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限:预付款担保的形式为:12.312.3 计量12.3.112.3.1 计量原则工程量计算规贝 y y:12.3.212.3.2 计量周期关于计量周期的约定:关于单价合同计量的约定:。12341234 总价合同的计量关于总价合同计量的约定:。12.3.512.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第 12.3.412.3.4项总价合同的计量约定进行计量:。12.3.612.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:。12.412.4 工程进度款支付12.4.112.4.1 付款周期关于付款周期的约定:。12.4.212.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:。12.4.312.4.3 进度付款申请单的提交(1 1)单价合同进度付款申请单提交的约定:。(2 2)总价合同进度付款申请单提交的约定:。(3 3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:。12.4.412.4.4 进度款审核和支付(1 1)监理人审查并报送发包人的期限:。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:o(2(2)发包人支付进度款的期限:约金的计算方法:发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:12461246 支付分解表的编制2 2、总价合同支付分解表的编制与审批:。3 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:。13.验收和工程试车13.113.1 分部分项工程验收13.1.213.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:小时。13.213.2 竣工验收13.2.213.2.2 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:。o(2(2)发包人支付进度款的期限:约金的计算方法:发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违承包人向发包人移交工程的期限:13.2.513.2.5 移交、接收全部与部分工程发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:13.313.3 工程试车13.3.113.3.1 试车程序工程试车内容:。(1 1)单机无负荷试车费用由承担:(2 2)无负荷联动试车费用由承担。13.3.313.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定:。13.613.6 竣工退场13611361 竣工退场承包人完成竣工退场的期限:14.竣工结算14.114.1 竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限:。竣工结算申请单应包括的内容:14.214.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:发包人完成竣工付款的期限:关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:。14.414.4 最终结清14411441 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:。承包人提交最终结算申请单的期限:。14.4.214.4.2 最终结清证书和支付(1 1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:。(2 2)发包人完成支付的期限:。15.缺陷责任期与保修15.215.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:承包人提交竣工结算申请单的期限:。15.315.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:O在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第 3.73.7 条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.115.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式:(1 1)质量保证金保函,保证金额为:;(2 2)% %的工程款;(3 3)其他方式:。15.3.215.3.2 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式:(1 1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2 2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3 3)其他扣留方式:关于质量保证金的补充约定:O15.415.4 保修15.4.115.4.1 保修责任工程保修期为:关于是否扣留质量保证金的约定:O15.4.315.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:。16.违约16.116.1 发包人违约16.1.116.1.1 发包人违约的情形发包人违约的其他情形:。16.1.216.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1 1)因发包人原因未能在计划开工日期前 7 7 天内下达开工通知的违约责任:。(2 2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:(3 3)发包人违反第 10.110.1 款变更的范围第(2 2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:。(4 4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:。(5 5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:。(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:。(7)_其他:。16.1.316.1.3 因发包人违约解除合同承包人按 16.1.116.1.1 项发包人违约的情形约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。16.216.2 承包人违约16.2.116.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形:。16.2.216.2.2 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:。16.2.316.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:。17.不可抗力17.117.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:。17.417.4 因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.118.1 工程保险关于工程保险的特别约定:18.318.3 其他保险关于其他保险的约定:承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:。18.718.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:。20.争议解决20.320.3 争议评审o合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:20.3.120.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:。选定争议评审员的期限:。争议评审小组成员的报酬承担方式:。其他事项的约定:。20.3.220.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:。20.420.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第种方式解决:(1 1)向仲裁委员会申请仲裁;(2 2)向人民法院起诉。o附件协议书附件:附件 1 1:承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件:附件 2 2:发包人供应材料设备一览表附件 3 3:工程质量保修书附件 4 4:主要建设工程文件目录附件 5 5:承包人用于本工程施工的机械设备表附件 6 6:承包人主要施工管理人员表附件 7 7:分包人主要施工管理人员表附件 8 8:履约担保格式附件 9 9:预付款担保格式附件 1010:支付担保格式附件 1111:暂估价一览表36附件 1 1:承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格(元)开工日期竣工日期37附件 2 2:发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价(元)质量等级供应时间送达地点备注附件 3 3:工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称):发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:O二、质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定,工程的质量保修期如下:1.1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;2 2 .屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年;3 3 .装修工程为年;4 4 .电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;5.5._ 供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;6.6._住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;7 7.其他项目保修期限约定如下:质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1 1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 7 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2.2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3.3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照建设工程质量管理条例的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。4 4.质量保修完成后,由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项:工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。发包人(公章): :承包人(公章): :地址:地址:法定代表人(签字): :法定代表人(签字): :委托代理人(签字): :委托代理人(签字): :电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:附件4:主要建设工程文件目录文件名称套数费用(元)质量移交时间责任人附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)(kW)生产能力备注附件6:承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件7:分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件8:履约担保(发包人名称):鉴于(发包人名称,以下简称发包人”与(承包人名称)(以下称承包人”于年月日就(工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订建设工程施工合同。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。1.1. 担保金额人民币(大写)元()。2.2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.3. 在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时, 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后, 在 7 7 天内无条件支付。4 4 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。5.5. 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.6.本保函自我方法定代表人 (或其授权代理人) 签字并加盖公章之日起生效。担保人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)地址:邮政编码:电话:传真:年月日附件 9 9:预付款担保(发包人名称):根据(承包人名称)(以下称“承包人”)与(发包人名称)(以下简称“发包人”)于年月日签订的(工程名称)建设工程施工合同,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。 我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.1. 担保金额人民币(大写)元()。2.2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效, 至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.3. 在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4 4 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。5.5._因本保函发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.6.本保函自我方法定代表人 (或其授权代理人) 签字并加盖公章之日起生效。担保人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)地址:邮政编码:电话:传真:年月日我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定附件 1010:支付担保(承包人):鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称“发包人”)年月日签订了(工程名称)建设工程施工合同(以下称“主合同”,应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额1.1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的% %,数额最高不超过人民币元(大写:)。二、保证的方式及保证期间1.1. 我方保证的方式为:连带责任保证。2.2. 我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.1. 你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。2.2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除1.1. 在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。2.2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。3.3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。4.4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!