监理工程师考试案例分析测试题及解析120

2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析1某工程，建设单位与甲施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同，经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。在合同履行中，发生了如下事件： 事件1：在合同约定的工程开工日前，建设单位收到甲施工单位报送的工程开工报审表后即予以处理;考虑到施工许可证已获政府主管部门批准，且甲施工单位的施工机具和施工人员已经进场，便审核签认了工程开工报审表并通知了项目监理机构。 事件2：在施工过程中，甲施工单位的资金出现困难，无法按分包合同约定向乙施工单位支付工程款。乙施工单位向项目监理机构提出了支付申请。项目监理机构受理并征得建设单位同意后，即向乙施工单位签发了付款凭证。 事件3：专业监理工程师在巡视中发现，乙施工单位施工的某部位存在质量隐患，专业监理工程师随即向甲施工单位签发了整改通知。甲施工单位回函称，建设单位已直接向乙施工单位付款，因而本单位对乙施工单位施工的工程质量不承担责任。 事件4：甲施工单位向建设单位提交了工程竣工验收报告后，建设单位于2003年9月20日组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收。工程竣工验收通过，各单位分别签署了质量合格文件。建设单位于2004年3月办理了工程竣工备案。因使用需要，建设单位于2003年10月初要求乙施工单位按其示意图在已验收合格的承重墙上开车库门洞，并于2003年10月底正式将该工程投人使用。2005年2月该工程给排水管道大量漏水，经监理单位组织检查，确认是因开车库门洞施工时破坏了承重结构所致。建设单位认为工程还在保修期，要求甲施工单位无偿修理。建设行政主管部门对责任单位进行了处罚 问题 1.指出事件1中建设单位做法的不妥之处，并说明理由 2.指出事件2中项目监理机构做法的不妥之处，并说明理由 3.在事件3中甲施工单位的说法是否正确?为什么? 4.根据建设工程质量管理条例，指出事件4中建设单位做法的不妥之处，并说明理由。 5.根据建设工程质量管理条例，建设行政主管部门是否应该对建设单位、监理单位、甲施工单位和乙施工单位进行处罚，并说明理由。 解题思路分析 本案例主要涉及监理实施的程序和监理人员职责分工，以及中华人民共和国合同法、建设工程监理规范、建设工程质量管理条例等法规和规范的相关内容。第一，应认真审题，本案例涉及四个相对独立的事件，这是出题的一个固定思路，把工程监理实际中发生的事情进行提炼，综合成一道题，覆盖面相对广泛一些，而且能够出现充足的考点，因此应先看大的背景，再逐条看各事件，对不合规定的打上问号;第二，看清问题，各问题往往对应某一个事件，每个问题又可能分几问，因此要在对应事件中寻求答案，有几问答几问，不要遗漏。在答题时应紧密结合教材，不要把自己在实际监理工作中的做法照搬。另外，应抓住考点，问什么答什么，尽量避免铺开，浪费宝贵的时间;但对说明理由的问题如果不能一语道破，还是应该尽量多答一些相关的规定。 参考答案及评分标准 1.不妥之处：建设单位接受并签发甲施工单位报送的开工报审表(1分)。理由：开工报审表应报项目监理机构(1分)，由总监理工程师签发(1分)，并报建设单位(1分)。 2.不妥之处：项目监理机构受理乙施工单位的支付申请(1分)，并签发付款凭证(1分)。理由：乙施工单位和建设单位没有合同关系(1分)。 3.不正确(1分);分包单位的任何违约行为或疏忽影响了工程质量，总承包单位承担连带责任(2分) 4.(1)不妥之处：未按时限备案(0.5分)。理由：应在验收合格后15日内(1.5分)备案。(2000.4.7建设部78号令) (2)不妥之处：要求乙施工单位在承重墙上按示意图开车库门洞(0.5分)。理由：开车库门洞应经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案(1.5分)。 5.(1)对建设单位应予处(0.5分)。理由：未按时备案(l分)，擅自在承重墙上开车库门洞(1分) (2)对监理单位不应处罚(0.5分)。理由：监理单位无过错(0.5分) (3)对甲施工单位不应处罚(0.5分)。理由：甲施工单位无过错(0.5分) (4)对乙施工单位应予处罚(0.5分)。理由：无设计方案施工(1分)2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析2某工业项目，建设单位委托了一家监理单位协助组织工程招标并负责施工监理工作。总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责项目风险分析和相应监理规划内容的编写工作。经过风险识别、评价，按风险量的大小将该项目中的风险归纳为大、中、小三类。根据该建设项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了正确的风险对策，制定了相应的风险控制措施。 序号风 险 事 件风险对策控 制 措 施1通货膨胀风险转移建设单位与承包单位签订固定总价合同2承包单位技术、管理水平低风险回避出现问题向承包单位索赔3承包单位违约风险转移要求承包单位提供第三方担保或提供履约保函4建设单位购买的昂贵设备运输过程中的意外事故风险转移从现金净收入中支出5第三方责任风险自留建立非基金储备通过招标，建设单位与土建承包单位和设备安装单位签订了合同。 设备安装时，监理工程师发现：土建承包单位施工的某一设备基础预理的地脚螺栓位置与设备基座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装到位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经查，土建承包单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的是该设备的改型产品，基座尺寸与原设计图纸不符。对此，建设单位决定作设计变更，按进场设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建承包单位负责实施。土建承包单位和设备安装单位均依据合同条款的规定，提出了索赔要求。 问题 1.针对监理工程师提出的风险转移、风险回避和风险自留三种风险对策，指出各自的适用对象(指风险量大小)，分析监理工程师在表中提出的各项风险控制措施是否正确，说明理由。 2.针对建设单位提出的设计变更，说明实施设计变更过程的工作程序 3.按建设工程监理规范的规定，写出土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求和总监理工程师处理索赔过程应使用的相关表格 参考答案及评分标准 1.风险转移适用于风险量大或中等的风险事件(1分)。 风险回避适用于风险量大的风险事件(1分) 风险自留适用于风险量小的风险事件(1分) (1)正确(0.5分)。固定总价合同对建设单位没有风险(1分)。 (2)不正确(0.5分)。应选择技术管理水平高的承包单位(1分)。 (3)正确(0.5分)第三方担保或承包单位提供履约保函可转移风险(1分) (4)不正确(0.5分)，从现金净收人中支出属风险自留(或答“应购买保险”)(l分)。 (5)正确(0.5分)。出现风险损失，从非基金储备中支付，有应对措施(1分)。 2.(1)建设单位向设计单位提出设计变更要求(0.5分)。 (2)设计单位负责完成设计变更图纸，签发设计变更文件(1分) (3)总监理工程师审核设计变更图纸，对设计变更的费用和工期做出评估，协助建设单位和承包单位进行协商，并达成一致(1.5分)。 (4)各方签认设计变更单，承包单位实施设计变更(1分) (5)监督承包单位实施设计变更(0.5分)。 3.土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求的表格：费用索赔申请表、工程临时延期申请表(2分) 总监理工程师处理索赔要求的表格：费用索赔审批表、工程临时延期审批表、工程最终延期审批表(3分)。2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析3在一工业厂区建设工地，傍晚木工班班长带全班人员在高程290m的混凝土施工工作面上安装模板，并向全班人员交待系好安全带。当晚天色转暗，照明灯具已损坏，安全员不在现场，管理人员只在作业现场的危险区悬挂了警示牌。在作业期间，一木工身体状况不佳，为接同伴递来的木方，卸下安全带后，水平移动2m，不料脚下木架断裂，其人踩空直接坠落地面，高度为15m，经抢救无效死亡，另两人也因此从高空坠落，其中1人伤重死亡，另一人重伤致残。 问题 1.对高空作业人员，有哪些基本安全作业要求? 答案：从事高空作业人员，必须经过安全教育和培训，提高安全意识，掌握和认真遵守操作规程及现场对安全方面的规定。从业人员应身体健康，身体条件适合于所从事的作业工作。 2.你认为该工地施工作业环境有哪些安全隐患? 答案：施工作业环境区内照明设施有问题;脚手架在使用过程中应经常检查及时维修，保证其牢固安全可靠，本次事故说明，该作业现场这方面有问题;高空作业必须架设安全网，作业人员从15m高空直接坠落地面致死，说明这方面存在重大问题;作业人员轻易卸下安全带进行操作，说明本工地安全教育培训不到位。 3.施工单位安全管理工作有哪些不足? 答案：应健全施工单位安全生产责任制，加强对有关人员的安全教育和培训，使之熟悉各工种安全操作规程和岗位管理制度，提高职工的安全素质和自我保护的意识和能力;对高空作业应架设安全网和防护栏，照明设施应完备，加强和坚持对施工现场的经常性和定期的检查，及时发现隐患，采取有效措施防护。 4.安全检查有哪几类?检查的主要内容及重点是什么? 答案：安全检查包括：日常检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查以及不定期检查等。 5.根据我国有关安全事故的分类，该事故应属于哪一类? 答案：根据建设部工程建设重大事故报告和调查程序规定本案例所发生的事故应属于4级重大事故(死亡人数1-2人或重伤人数3-19人)。2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析4背景材料 某高速公路建设工程项目需要进行某号隧洞岩石的开挖。根据施工承包合同的规定，该项施工应执行工程建设标准强制性条文(建标2000234号文)的规定，进行爆破作业施工，在施工中由于承包商所使用炸药、雷管等存在质量问题，出现瞎炮事故并造成了人员伤亡。此外，该隧洞处于高地应力区的脆硬完整岩体中，岩体形成很高的初始应力，承包商在开挖前的实测和试验工作深度不够，岩体开挖后能量高度集中，岩块产生突发性脆性破裂、飞散，发生了施工安全事故。 问题 1.根据建设工程安全生产管理条例(国务院2003第393号令)的规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。试问，按该条例的规定，专职安全生产管理人员的责任是什么?该人员配备办法由什么部门制定? 答案：专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场的监督、检查。发现安全事故隐患应及时向项目负责人员及安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的，应立即制止。 专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。 2.根据该条例(国务院2003第393号文)，试说明施工承包单位及其主要负责人、项目负责人应对本单位的安全生产工作负有什么责任? 答案：施工单位主要负责人应依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当：建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度;制定安全生产规章制度和有关的操作规程;保证本单位安全生产条件所需的资金投入;对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查并做好安全检查记录。 施工单位的项目负责人应由取得相应执业资格的人员担任，他对所负责的建设工程项目的安全施工负责。应当：落实本项目的安全生产责任制度、安全生产规章制度和有关操作规程;确保安全生产费用的有效使用;根据本工程项目的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患;及时、如实报告生产安全事故。 3.如果施工单位的主要负责人和项目负责人违反该条例(国务院2003第393号文)的规定，未履行安全生产管理职责，应负什么法律责任? 答案 违反本条例规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正;逾期未改的，责令施工单位停业整顿;造成重大安全事故、重大伤亡事故或其他严重后果，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。 施工单位主要负责人、项目负责人有上述违法行为但不够刑事处罚的，可处以2万元以上20万元以下的罚款或按管理权限给予撤职处分;自刑罚执行完毕或受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的负责人、项目负责人。2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析5背景 某造船厂建设项目分为两期建设工程，业主与某监理公司签订了委托监理合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段的监理。总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师10人，施工阶段监理工程师22人，并分设计阶段和施工阶段分别制定了监理规划。在某次监理工作例会上，总监理工程师强调了设计阶段监理工程师下周的工作重点是审查二期工程的施工图预算，要求重点审查工程量是否准确、预算单价套用是否正确、各项取费标准是否符合现行规定等内容。子项目监理工程师小王在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将催化设备安装工程分包给某工程公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位资质证明，小王审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。小王还审核了承包方送来的催化设备安装工程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。承包方抱怨说，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度。小王说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就去找业主。” 问题 1.该项目监理公司应派出几名总监理工程师?为什么?总监理工程师建立项自监理机构应选择什么结构形式?总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当?为什么? 答案：该项目监理单位应派一名总监理工程师，因项目只有一份委托监理合同(或一个项目监理组织)。 总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式来建立项目监理机构。分阶段制定监理规划妥当，因该工程包含设计监理和施工监理。 2.监理工程师在审查“预算单价套用是否正确”时，应注意审查哪几个方面? 答案：监理工程师在审查“预算单位价套用是否正确”时，应注意审查以下方面的内容： 1)各分项工程预算单价是否与预算定额的预算单价相符，其名称、规格、计量单位和内容是否与单位估价表(预算定额基价)一致。 (2)对换算的单价，审查换算的分项工程是否是定额中允许换算的，换算是否正确。 (3)审查补充定额的编制是否符合编制原则，审查单位估价表(预算定额基价)计算是否正确。3.根据监理人员的职责分工，指出小王的工作哪些属于他自己的职责，哪些不属于他应履行的职责?不属于小王履行的职责应由谁履行? 答案：小王的职责：要求承包方上报分包单位资质材料;审查进度保证措施，提出改进建议;巡视现场。不属于小王的职责有：下达停工令;审查确认分包单位资质;协调业主与承包方关系。不属于小王的职责应由总监理工程师履行。2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析6某综合楼工程项目合同价为1750万元，该工程签订的合同为可调值合同。合同报价日期为1999年3月，合同工期为12个月，每季度结算一次。工程开工日期为1999年4月1日。施工单位1999年第4季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数见表3-2. 表3-2工程人工费、材料费构成以及相关季度造价指数单位：万元 在施工过程中，发生如下几项事件。 1.1999年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天。 2.1999年5月施工单位为了保证施工质量，扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天。 3.1999年7月，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天。 4.1999年8月，进人雨期施工，恰逢20年一遇的大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。 以上事件中，除第4项外，其余工序均末发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件，施下单位提出如下索赔要求。 (1)增加合同工期13天。 (2)增加费用11.8万元。 问题 1.施工单位对施工过程中发生的以上事件可否索赔?为什么? 答案：各事件的费用索赔(共12分)。 事件1费用索赔成立(1分)，工期不予延长(1分)。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的(1分)。 事件2费用索赔不成立(1分)，工期索赔不成立(1分)(答索赔不成立也可得分)。该工作属于承包商采取的质量保证措施(1分)。 事件3费用索赔成立(1分)，工期不予延长(1分)。因为设计方案有误(1分)。 事件4费用索赔不成立(1分)，工期可以延长(1分)。因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿(1分)。 2.计算监理工程师1999年第4季度应确定的工程结算款额 答案：1999年4季度监理工程师应批准的结算款额(共6分)。 P=10(0.15+0.28+116.8/100.0+0.18100.6/100.8+0.13110.5/102.0+0.0795.6/93.6+0。0998.9/100.2+0.0493.7/95.4+0.0695.5/93.4)(4分)=7101.0588751.75(计算过程正确，结果略有误差可得分)(2分) 如果不用调值公式，而是将其计算过程分解，分别按每项计算后累加，其结果正确可得分。3.如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理? 答案：所发生的维修费应从乙方保修金(或质量保证金、保留金)中扣除(2分)。 解题思路分析 该案例主要牵涉内容为施工过程中的合同管理。分两大部分：第一部分是合同价的调整;第二部分是索赔问题。合同价调整应依据合同条款;在索赔部分应熟练掌握索赔成立的条件并能实际应用，准确分析风险和责任应由哪方承担，以确定是否应当进行补偿，以及工期和费用的具体补偿。另外，工期的补偿通常应考虑是否影响总工期，如属于非关键工作虽有延误，但不影响总工期，则工期不予补偿。应认真审题：第一要看清背景条件，合同中对合同价调整做了哪些具体规定，应比照合同约定分析，再加上必要的计算过程确定调整方法;第二在索赔部分应确认各事件的责任人，依此判断索赔是否成立，再分析索赔额。2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析7某工程建设场地原为农田。按设计要求在建造时，工程地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下3.OOm处。为此，业主在“三通一平”阶段就委任土方施工公司清除了耕植土，并用新土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。然而，开工后，施工单位在开挖基坑(槽)时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。问题 1.承包商索赔成立的条件是什么? 答案：承包商的索赔要求成立必须同时具备以下4个条件(4分)。 (1)与合同相比较，已造成的实际的额外费用或工期损失。 (2)造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。 (3)按合同规定不应由承包商承担的风险 (4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知。 2.承包商在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，应该怎么办? 答案：首先，根据建设工程施工合同文本的规定，在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包方应立刻通知甲方或监理工程师，要求对原设计进行变更，办理相应变更手续。然后，在建设工程施工合同文件规定的时限内，向甲方或监理工程师提出设计变更价款和工期顺延要求。甲方如同意，则调整合同;甲方如不同意，则双方进行协商。若协商不成，按合同约定的争议处理办法处理(6分)。 3.在工程施工中出现变更工期和工程价款的事件之后，甲、乙双方需要注意的哪些时效性问题? 答案：在出现变更工程价款和工期事件之后，主要应注意以下几点(6分)。 (1)乙方提出索赔意向和索赔报告的时间。 (2)甲方确认的时间。 (3)双方不能达成一致意见时的解决办法和时间。 4.承包商根据修改的设计图纸，发现基础开挖要加深、加大，因此提出了变更工程价格和展延工期的要求，该要求是否合理?为什么? 答案：承包商的要求合理。因为工程地质条件的变化，不是一个有经验的承包商能够合理预见到的，属于业主风险。基础开挖加深、加大，必然增加费用和延长工期(4分)。2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析8某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基强夯处理工程，包括开挖土方、填力、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定，按照施工合同规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工，工程量由监理工程师负责计量。根据该工程的合同特点，监理工程师提出的工程量计量与工程款支付程序的要点如下： (1)乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向监理工程师计量申请报告; (2)监理工程师在接到报告后7天内核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加;乙方不参加计量，监理工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效;计量结束后，监理工程师签发计量证书; (3)乙方凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请; (4)监理工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明文件; (5)甲方根据乙方取得的计量证书与付款证明对工程的价款进行支付或结算;工程开工前，乙方向业主提交了施工组织设计并得到批准。 问题 1.在开挖土方过程中，有两项重大原因使工期发生较大的拖延：一是施工过程中遇到数天季节性大雨，由于雨后土壤含水量过大不能立即进行强夯施工，从而耽误了部分工期;二是土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间。随后，乙方按着正常索赔程序提出了延长工期并补偿停工期间窝工损失的要求。试问，监理工程师是否应该受理这两起索赔事件?为什么? 答案：对两项索赔的处理：孤石是一个有经验的承包商无法合理预见的，属于建设单位的风险责任，索赔成立;阴雨天气属正常季节性的，这是有经验的承包商预先应该估计的因素，在合同工期内已作考虑，因而索赔理由不成立，索赔应予驳回(6分)。 2.在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示，就部分工程进行了变更施工。试问，变更部分合同价款应根据什么原则进行确定? 答案：变更价款的确定原则(8分)。 (1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款(2分)。 (2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款(2分)。 (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，监理工程师批准执行，这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则由工程造价管理部门裁定(4分)。 3.在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下，为了使夯击质量得到保证，将夯击范围适当大。施工完成后，乙方就扩大范围内的施工工程量向监理工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问，监理工程师拒绝承包商的要求合理否?为什么? 答案：监理工程师的拒绝是正确的。监理工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由乙方自己承担(6分)。 解析： 该案例主要考核工程计量及工程款支付程序，监理工程师在工程合同管理中的地位和作用，监理工程师的工作职责，工程变更价款的确定原则，以及因工程地下障碍、气候条件等事件引起工程费用增加和工期延长的责任划分原则。对于气候条件的影响，要注意区分是否 作为一个有经验的承包商能合理预见。季节性的大雨或暴雨，属于承包商的风险范围;但对于数十年不遇的特大暴雨灾害，则通常认为是一个有经验的承包商无法合理预见的，可按不可抗力的原则进行处理。对不可抗力，通常按损失各担的原则进行处理。如在建工程、施工材料、永久设备的损失，由业主承担;施工机械、人员窝工等损失由承包商自行承担。2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析9某桥梁工程，其基础为钻孔桩。该工程的施工任务由甲公司总承包，其中桩基础施工分包给乙公司，建设单位委托丙公司监理，丙公司任命的总监理工程师具有多年桥梁设计工作经验。施工前，甲公司复核了该工程的原始基准点、基准线和测量控制点，并经专业监理工程师审核批准。该桥1号桥墩桩基础施工完毕后，设计单位发现：整体桩位(桩的中心线)沿桥梁中线偏移，偏移量超出规范允许的误差。经检查发现，造成桩位偏移的原因是桩位施工图尺寸与总平面图尺寸不一致。因此，甲公司向项目监理机构报送了处理方案，要点如下。(1)补桩 (2)承台的结构钢筋适当调整，外形尺寸做部分改动。 总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验，认为甲公司的处理方案可行，因此予以批准。乙公司随即提出索赔意向通知，并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告。报告包含如下内容： (1)要求赔偿整改期间机械、人员的窝工损失。 (2)增加的补桩应予以计量、支付 理由如下 (1)甲公司负责桩位测量放线，乙公司按给定的桩位负责施工，桩体没有质量问题。 (2)桩位施工放线成果已由现场监理工程师签认 问题 1.总监理工程师批准上述处理方案，在工作程序方面是否妥当?说明理由，并简述监理工程师处理施工过程中工程质量问题工作程序的要点。 答案：工作程序不妥(1分)。理由：该项目总监理工程师批准处理方案时，既没有取得建设单位同意(1.5分)，也没有取得设计单位的认可(1.5分)。 处理质量问题工作程序要点： (1)发出质量问题通知单，责令承包单位报送质量问题调查报告(1.5分); (2)审查质量问题处理方案(1.5分); (3)跟踪检查承包单位对已批准处理方案的实施情况(1.5分)： (4)验收处理结果(l分); (5)向建设单位提交有关质量问题的处理报告(1分); (6)将完整的处理记录整理归档(0.5分) 2.专业监理工程师在桩位偏移这一质量问题中是否有责任?说明理由。 答案：测量专业监理工程师在这一质量问题上没有责任(2分)。理由：设计图纸标注有误，责任单位在设计院(2分)。 3.写出施工前专业监理工程师对甲公司报送的施工测量成果检查、复核什么内容? 答案：施工过程测量放线质量控制要点(2分) 承包单位在测量放线完毕，应进行自检，合格后填写施工测量放线报验申请表，并附上放线的依据材料及放线成果表报送项目监理机构。专业监理工程师应实地查验放线精度是否符合规范及标准要求，施工轴线控制桩的位置、轴线和高程的控制标志是否牢靠、明显等。 经审核、查验合格，签认施工测量报验申请表。 4.乙公司提出的索赔要求，总监理工程师应如何处理，说明理由。 答案：总监理工程师应不予受理(1分)，理由：分包单位与建设单位没有合同关系(1分)，总监理工程师只受理总承包单位提出的索赔(l分)。 解题思路分析 本案例是施工质量控制问题与索赔问题结合的典型案例，涉及到施工准备阶段对复测的控制、对施工过程中质量问题的处理、对索赔的处理等问题，同时本案例还将分包问题结合了进来。首先应认真审题，主要抓四点：看清背景资料，本案例涉及两个施工单位，要 弄清他们之间的合同关系以及施工前后关系，这是解题的关键所在;对于施工中出现的质量问题及问题的原因在审题中要看清楚，这是后面处理的前提;围绕这个质量问题又延伸出处理方案、索赔的问题，主要审查监理做了哪些工作，在审题中标明。这对于回答问题也很关键，有些很明确的错误在审题时可直接标明，如“据自己多年的桥梁设计工作经验;要看清问题，每个问题有几问，不能遗漏。在答题时应紧密结合教材，尽量做到言简意赅，但对于像简述工作程序、应复核哪些内容、说明理由等问题要尽量答全面，因为其采分点很多。2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析10某6层砖混结构住宅楼，采用条形基砖，人工开挖，埋深1.5m;采用横墙承重休系。在保修期内，房屋结构底层两端发生向中部倾斜的多条砌体裂缝。 在监理工程师组织的质量原因分析会议上，对这一质量问题展开了讨论，针对裂缝产生的原因提出的主要观点如下; (1)施工质量问题而造成的裂缝; (2)地基承载力小足引起不均匀沉降致使砌体产生裂缝; (3)上部结构暴露在外，与地面以下基础结构的温差造成的温差变形裂缝; (4)砖砌体与混凝土楼面结构因材质不同，线胀系数不协调造成的温度裂缝： (5)材料质量不好、强度不足而产生的强度裂缝。 问题 1.绘制因果分析图，找出主要原因及其相关因素 答案：根据因果分析图的绘制方法绘制如下因果分析图，如图所示(10分) 2.根据原因，分析以下资料应重点审查哪些内容? (1)质量保证资料是否齐全; (2)资料内容、项目是否与所依据标准一致; (3)质量保证资料是否真实、可信; (4)送检的材料、检验单位是否有权威性; (5)提供质量保证资料的时间是否与工程同步。 答案：重点审查的内容：所列(1)、(2)、(3)、(4)、(5)项均应审查，重点是(2)、(3)项(3分)。3.为找出事故原因，拟定以下复检项目，你认为哪些项目应做，哪些项目可以不做? (1)地基承载力和变形试验; (2)砖的强度等级测定试验; (3)水泥强度和安定性测定试验; (4)灰缝饱满度检查; (5)砂浆强度检查或鉴定试验; (6)砖或混凝土的线服系数试验; (7)混凝土强度的等级检测试验 答案：应做的复检项目有(l)以及(2)、(5)，其他可以不做(2分) 4.在质量事故的治理中，提出了以下方案，应该选择哪一种，为什么? (1)将墙体加固; (2)将地基加固; (3)地基与基础同步加固; (4)让其变形裂缝发展，控制使用，稳定后再视情况处理。 答案：治理方案(3)为优，因为该方案经济、技术可行，可以基本达到治理目的(2分) 5.该事故的产生说明监理项目目标控制中，监理工程师对以下干扰因素中的哪几项应加强控制?应总结哪些经验教训， (1)人的干扰因素 (2)材料、机具因素干扰; (3)环境因素干扰; (4)资金干扰因素; (5)地质条件因素干扰; (6)政策性干扰 (7)组织性干扰; (8)技术方法上失误。 答案：主要应加强第(1)方面的控制，因为质量控制的重点是人的组织、人的素质及人的责任心;其次要重视第(5)方面，即地质条件因素，因为地基属于隐蔽工程，一旦失误、失策，必会出现质量事故(3分)。2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析11某房建工程其主体建筑为8层现浇钢筋混凝土框架结构。在主体工程施工到第二层时，该层的钢筋混凝土柱已浇筑完成。拆模后监理工程师发现，柱混凝土外观质量不良，表面酥松麻面，怀疑其混凝上强度不够，设计要求柱混凝土抗压强度达到C25的等级。于是，监理工程师要求施工单位出示对该柱子施工时混凝土抽样检验和试验结果。试验结果表明，柱混凝土抗压强度值(28天强度)全部达到或超过C25的设计要求，其中最大值达到C30等级。 问题 1.监理工程师应如何判断施工单位这批混凝土结构施工质量是否达到要求? 答案：为了准确判断柱混凝土的质量是否合格，监理工程师应当在承包人在场的情况下组织自身检验力量或聘请有权威性的第三方检验机构，或是承保人在监理人的监督下，对第二层主体结构的混凝土柱，用取芯的方法钻取试件再分别进行抗扭强度试验，取得混凝土强度数据，进行分析鉴定(4分)。 2.监理单位组织的复核性检验结果证明该批混凝土都没有达到C25的设计要求，其中最小值仅仅达到C15，应采取什么处理措施? 答案：如证明结构质量不合格，应采取全部返工的处理决定，以保证主体结构的质量。承包人应承担为此付出的全部费用(4分)。 3.如果施工单位承认其所提交的混凝土检验和试验结果不是按照混凝土检验和试验规程及规定在现场抽取式样进行试验的，而是在试验室内按照设计提出的最优配合比进行配制和制取试件后进行试验的结果。那么，对于这起质量事故，监理单位应承担什么责任，施工单位应承担什么责任? 答案：施工单位不按合同标准规范与设计要求进行施工和质量检验与试验，应承担工程质量责任，承担返工处理的一切有关费用和工期损失责任(3分)。 监理单位未能按照建设部有关规定实行见证取样，认真、严格地对待施工单位的混凝土施工和检验工作进行监督、控制，使施工单位的施工得不到严格的、及时的控制和发现，以致出现严重的质量问题，造成重大的经济损失和工期拖延，属于严重失误，监理单位应承担不可推卸的间接责任，并应按合同的约定课以罚金(3分)。 4.如果查明该混凝土质量事故是由于业主提供的水泥质量问题导致的混凝土强度不足，而且在业主采购及向施工单位提供这批水泥时均为向监理单位咨询和提供有关信息。监理单位与施工单位都按规定对业主提供的材料进行了进货抽样检验，并根据检验结果确认其合格而接受。请问在此情况下，业主及监理单位应承担什么责任? 答案：业主向承保商提供质量不合格的水泥，致使出现严重的混凝土质量问题，业主应承担起质量责任，承担质量处理的一切费用并给施工单位延长工期(3分)。 监理单位及施工单位都按规定对水泥等材料质量和施工质量进行了抽样检查和试验，不承担质量责任(3分)。2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析12施工单位安排某桥梁工程桥墩基坑挖土工作为：用三台正向铲挖土机挖土，并配备相应的运输车配套运土。挖土工程量共12000m3.挖土速度平均每天300m3，工期40天。监理工程师经审查确认了施工单位的这一土方工程施工进度计划，并据此绘制了土方工程量累计曲线，如图4-1所示。 从挖土工作开工起，现场监理员根据施工日报，每5天汇总一次实际完成的土方量，前半个月的统计数据见表4-1. 面对前半个月的挖土进度拖延的情况，监理工程师要求施工单位分析产生进度偏差的原因。两天后，施工单位对进度拖延的原因做出了说明，并附有现场质量管理小组进行的排列图，如图4-2所示图4-2中，有下列情况发生。 (1)挖土机保养差，有故障，效率低。 (2)运土汽车运送路途中经常受阻，而且配置数量不够。 (3)土方分包单位将合同转让，总包单位不知道，进场的施工队对进度计划目标不了解。 (4)其他原因。 (5)挖土顺序不合理 问题 1.该累计曲线图中的曲线是否属于S形曲线?它有什么用途? 答案：图4-1属于S形曲线(因为是挖土平均速度绘制的，故工程量与时间成正比，形成线形关系，此为特例)，S形曲线可用于跟踪工程项目的实际进度，进行实际进度值与计划进度目标的对比(4分)。 2.如果S形曲线图的纵坐标不是实物量表示，还有什么表示方法? 答案：图4-1的纵坐标还可以工程量累计完成百分比表示来绘制(2分)。 3.根据统计资料表，这15天的挖土进度偏差(与挖土平均速度比)有多少天? 答案：这l5天挖土进度偏差为拖延4天(4分) 4.该挖土工程的实际进度与计划进度的比较是否也可以用香蕉曲线比较法?为什么? 答案：该挖土工程项目不能画出“香蕉”曲线。因为该工程处于土方开挖阶段，且仅控制此一项施工，网络图上只有一项工作，没有最早开始时间与最迟开始时间之分，故画不出香蕉形曲线(4分)。 5.因果分析和排列图有哪些错误? 答案：因果分析和排列图的错误是：未按原因从大到小排列;未画出各项原因的累计频率曲线并做出主、次和一般原因的ABC分类(3分)。 6.从因果分析和排列图(图4-2)中的原因(3)得知，挖土施工被转包。此时，总监理工程师应如何处理? 答案：总监理工程师应下令停工，调换施工人员，及时向业主报告(3分)。2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析13业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同。合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划(如图5-4)进行。其关键线路为A-E-H-I-J.在施工过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)。 (1)因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。 (2)因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。 (3)因业主要求设计变更，使F延误3天。 (4)因公网停电，使F延误1天，I延误1天。 施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求。(1)工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计要求工期顺延17天。 (2)经济损失索赔。 机械设备窝工费：E工序吊车，(3+2)台班240元/台班=1200元;F工序搅拌机，(3+1)台班70元/台班=280元;G工序小型机械，(2+2)台班55元/台班=220元;H工序搅拌机，3台班70元/台班=210元;合计机械设备窝工费1910元。 人工窝工费：E工序，5天30人28元/工日=4200元;F工序，4天35人28元/工日=3920元;G工序，4天15人28元/工日=1680元;H工序，3天35人28元/工日=2940元; I工序，1天20人28元/工日=560元;合计人工窝工费13300元。 间接费增加：(1910+13300)16%=2433.6元。 利润损失：(1910+13300+2433.6)5%=882.18元。 总计经济索赔额：1910+13300+2433.6+882.18=18525.78元。 问题 1.施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工日数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求，如何确定认可?为什么?答案：关于工期顺延(工期顺延后的工程网络计划图，如图5-5所示)和经济索赔。 (1)工期顺延由于非施工单位原因造成的工期延误，应给予补偿(2分)。 因业主原因：E工作补偿3天，H工作补偿3天，G工作补偿2天(1分)。 因业主要求变更设计：F工作补偿3天(1分)。 因公网停电：F工作补偿1天，I工作补偿1天(1分)。 应补偿的工期：131-124=7天(1分)。 监理工程师认可顺延工期7天(1分)。 (2)经济索赔。 机械闲置费： (3240+470+255+370)50%=660元(1分)。 人工窝工费： (330+435+215+335+120)50%=5390元(1分)。 因属暂时停工，间接费损失不予补偿(1分)。 因属暂时停工，利润损失不予补偿(1分)。 经济补偿合计：660+5390=6050元(1分)。 2.监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理?为什么? 答案：关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限，以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限，故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准(4分)。2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析14背景 某工程，监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位，同时在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2002年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日方提交投标保证金。11月3日招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。 建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。 施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工而拆模过早，混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 问题 1.指出该工程招投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。 答案：(1)不妥之处：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。理由：公开招标应当平等地对待所有的投标人。 不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。理由：招标投标法规定开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。 不妥之处：招标办主持开标会。理由：开标会应由招标人或其代理人主持。 不妥之处：乙承包单位提交保证金晚于规定时间。理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日前提交。 (2)不予补偿。理由：招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。 2.上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作? 答案：总监理工程师应做的工作包括： (1)签发工程暂停令指令承包单位停止相关部位及下道工序施工。 (2)要求承包单位防止事故扩大，保护现场。 (3)要求承包单位在规定时间内写出书面报告。 3.上述质量事故的调查应由谁组织?监理单位是否应参加调查组?说明理由。 答案：(1)应由市、县级建设行政主管部门组织。理由：该事故属一般质量事故。 (2)监理单位应该参加。理由：该事故是由于甲承包单位为赶工拆模过早造成的。 4.上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出? 答案：(1)技术处理方案应由甲承包单位提出。 (2)总监理工程师应做的工作包括：签发工程复工令;监督技术处理方案的实施;组织检查、验收。 (3)理由：该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。 5.建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求?为什么? 答案：(1)是。理由：合同履行中，双方所签书面协议是合同的组成部分。 (2)不予受理。理由：仲裁与诉讼两者只可选其一。2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析15事件1：A.C两项工作为土方工程，工程量均为16万m3，土方工程的合同单价为16元/m3，实际工程量与估计工程量相等。施工按计划进行4个月后，总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A，C工作相同，工程量为32万m3.N工作在B和C工作完成后开始施工，且为H和G的紧前工作。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后，确定的土方变更单价为14元/m3.承包单位按计划用4个月完成。3项土方工程均租用1台机械开挖，机械租赁费为1万元/(月台)。事件2：F工作因设计变更等待新图纸延误1个月。 事件3：G工作由于连续降雨累计1个月导致实际施工3个月完成，其中0.5个月的日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度。 事件4：H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工，实际5.5个月完成。 由于以上事件，承包单位提出以下索赔要求： (1)顺延工期6.5个月。理由是：完成N工作4个月;变更设计图纸延误1个月;连续降雨属于不利的条件和障碍影响1个月;监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质量应补偿工期0.5个月。 (2)N工作的费用补偿：16元/m332万m3=512万元。 (3)由于第5个月后才能开始N工作的施工，要求补偿5个月的机械闲置费：5月1万元/月.台1台=5万元。 【问题】 1.请对以上施工过程中发生的4个事件进行合同责任分析。 【参考答案】合同责任分析： 增加工作量设计变更属于建设单位责任。 日降雨量超过当地30年气象资料记载最大强度的0.5个月的延期，属于不可抗力。另0.5个月的延期属于承包单位应承担的风险责任。 事件4属于承包单位责任。 2.根据总监理工程师认可的施工进度计划，应给承包单位顺延的工期是多少?说明理由。 【参考答案】承包单位投标书中承诺合同工期为13个月。N，F，G工作可