一级建造师法规知识考试内容及考试题附答案（100题）第3期

一级建造师法规知识考试内容及考试题附答案（100题）1. 多选题：【2014年真题】关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）?A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期?B.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月?C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期?D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计?E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计?正确答案：BDE2. 单选题：【2012年真题】按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为()。A.级别管辖B.指定管辖C.地域管辖D.移送管辖正确答案：C3. 单选题：【2015年真题】根据固体废物污染环境防治法，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。A.填埋B.热解C.堆肥D.焚烧正确答案：A4. 多选题：关于项目负责人带班生产的说法，正确的有()。A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作B.应加强对重点部位，关键环节的控制C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假正确答案：BCE5. 多选题：买卖合同中，出卖人的主要义务包括（）A.交付标的物B.对标的物进行检验和及时通知C.转移标的物的所有权D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付提取标的物单证以外的有关单证和资料正确答案：ACDE6. 多选题：商标的主体包括()。A.企业单位B.事业单位C.个体工商户D.一般自然人E.外资企业正确答案：ABCE7. 多选题：【2018年真题】根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣亚日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之白为竣工日期正确答案：BCE8. 单选题：投标人串通投标的，中标无效，对投标人及其负责人分别处以罚款，情节严重的，依法()。A.追究刑事责任B.没收非法所得C.取消12年内参加投标的资格，直至吊销营业执照D.赔偿他人损失正确答案：C9. 单选题：【2013年真题】根据合同法，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3正确答案：C10. 单选题：施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在()的监督下现场取样并送检。A.设计单位B.工程质量监督机构C.监理单位D.施工企业质量管理部门正确答案：C11. 单选题：【2013年真题】劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益正确答案：B12. 多选题：下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程或若干阶段的承包D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任E.具有勘察、设计资质的企业，可以进行施工总承包正确答案：AB13. 单选题：建筑施工企业的总经理应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格。A.县级以上人民政府B.主管的负有安全生产监督管理职责的部门C.工商行政管理部门D.建设行政管理部门正确答案：B14. 单选题：大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工王某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，发生医疗费7000元。下述说法正确的是（）。A.公司最多赔偿5000元B.公司应赔偿医疗费7000元?C.张某应要求王某赔偿D.公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿?正确答案：B15. 单选题：建设法的主体由()构成。A.法律、行政法规、部门规章、地方规章B.建设法律、建设行政法规C.行政法、民法商法D.行政法、民法商法、经济法、社会法正确答案：B16. 单选题：某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮，则承揽该项目的施工单位需具备()。A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书C.A和B满足其一即可D.A和B必须同时具备正确答案：D17. 单选题：中华人民共和国安全生产管理条例由()签署发布。A.全国人大常委会B.国务院C.国家主席D.国务院总理正确答案：D18. 单选题：在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）A.招标代理机构人员B.投标人代表C.招标人D.评标委员会主任正确答案：B19. 多选题：无须申领施工许可证的工程类型（）。A.某公园喷泉工程投资额38万元?B.某配电房建筑面积200平方米C.已领取开工报告的污水处理工程?D.为修建青藏铁路而建的临时性建筑E.某省军区建的军事指挥用房?正确答案：BCDE20. 单选题：施工项目负责人是指施工企业的()。A.总经理B.总工程师C.项目经理D.董事长正确答案：C21. 多选题：某开发商与建筑公司达成延期付款协议，协议约定开发商最迟于2012年5月1日一次性支付全部款项，后开发商未付款，在建筑公司一再催促下，开发商在2012年8月1日仅支付了部分款项，关于建筑公司剩余工程款的诉讼时效说法正确的是()。A.诉讼时效自2012年5月2日起算B.诉讼时效自2012年8月2日起算C.诉讼时效期间为2年，适用于中止和中断D.如建筑公司提起诉讼，则时效从法院立案之日起中断E.如建筑公司签订债权转让，则时效从签订转让协议之日起算正确答案：BCDE22. 单选题：行政复议机关应当自受理申请之日起()内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。A.30日B.45日C.60日D.3个月正确答案：C23. 单选题：工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。A.重新取得资格证书B.提供达到继续教育要求的证明材料C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件正确答案：B24. 单选题：【2016年真题】甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。A.甲的地役权因办理等级而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力正确答案：D25. 单选题：梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是()。A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持C.借款合同可以是无偿合同D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持正确答案：B26. 多选题：下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是()。A.按照工程建设强制性标准进行设计B.组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案C.向建设单位详细说明施工图设计文件D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准E.设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限正确答案：ADE27. 多选题：【2011年真题】下列情形中，发包人应当承担过错责任的有()。A.发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷B.发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷C.发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷D.发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷E.发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷正确答案：ABCE28. 单选题：【2013年真题】建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24正确答案：D29. 单选题：在某案件仲裁裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意见不能形成多数意见，则该部分仲裁裁决()。A.暂不作出B.由秘书长裁定C.应当按首席仲裁员意见作出D.由专家委员会裁定正确答案：C30. 单选题：?第三方当事人不知道某企业董事长越权，与其签订了保证合同，则该合同（）。A.待定?B.可撤销?C.有效?D.无效?正确答案：C31. 单选题：物权变更自登记时发生法律效力的情形是（）A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权正确答案：B32. 多选题：某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是()。A.承诺分三次偿还B.承诺近期偿还100万元C.承诺由物业公司偿还D.提供还款的银行担保函E.承诺出售其名下房产来偿还正确答案：ABDE33. 单选题：下列犯罪的主体属于一般主体的是()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.受贿罪正确答案：A34. 多选题：按照相关规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.群体工程竣工结算D.年度工程竣工结算E.建设项目竣工总结算正确答案：ABE35. 单选题：甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标，则该联合体资质等级应为()A.一级B.二级C.三级D.暂定级正确答案：C36. 单选题：甲建筑公司承建一住宅项目，采用租赁方式向乙建筑机械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是()。A.不能出租使用B.可以出租使用C.经建设单位批准后可以出租使用D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用正确答案：A37. 单选题：根据专利法，发明创造是指发明、实用新型和外观设计。下列不属于发明的是()A.新型产品B.产品制造的新方法C.改进产品的新技术方案D.产品形状的新设计正确答案：D38. 单选题：关于工程建设行业标准与国家标准的关系，下列说法错误的是()A.对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准B.行业标准不得与国家标准相抵触C.行业标准的规定不能与国家标准不一致D.行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止正确答案：C39. 单选题：施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由()承担。A.业主B.施工单位C.监理单位D.业主和监理单位共同正确答案：B40. 多选题：根据我国担保法的规定，下列财产可以设定抵押的有（）A.耕地的使用权?B.某企业的工程机械?C.某医院的医疗器械?D.依法被查封的财产?E.建设用地使用权正确答案：BE41. 单选题：根据民法通则，关于代理的说法，正确的是()。A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理实施代理行为C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为正确答案：A42. 单选题：施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是()。A.厂家发出的要约失效B.厂家要约撤销C.施工单位同意订货的表示是承诺D.厂家的要约仍然有效正确答案：A43. 单选题：按照文物保护法的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经（）批准。A.国务院文物行政部门B.省、自治区、直辖市文物行政部门C.所在地的市、县级人民政府D.省、自治区、直辖市人民政府正确答案：D44. 单选题：【2015年真题】根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A.80%B.70%C.60%D.50%正确答案：A45. 多选题：甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。下列说法正确的是()。A.丙的保证方式为一般保证B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C.若甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任D.若甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任E.乙将其债务转让，必须取得丙的书面同意，否则丙不再承担保证责任正确答案：CE46. 多选题：下列案件适用于专属管辖的是（）。A.建设工程设计合同纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.房地产合作开发合同纠纷D.建设工程土地使用权转让纠纷E.建设工程租赁合同纠纷正确答案：BD47. 单选题：【2014年真题】根据节约能源法，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是（）。A.自愿原则B.强制原则C.限制原则D.申请原则正确答案：A48. 多选题：行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项()。A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式C.履行义务的方式D.履行义务的期限E.当事人依法享有的陈述权和申辩权正确答案：BCDE49. 单选题：根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，()。A.按照交付标的物时的价格计价B.仍然按照合同签定时的价格计价C.价格上涨时按原价格执行D.价格下降时按新价格执行正确答案：A50. 多选题：列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有()。A.年龄超过60周岁B.聘用单位被撤回资质证书C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位解除了合同关系E.注册有效期满正确答案：BCD51. 多选题：根据劳动法的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是()。A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人B.企业必须定期为未成年人进行健康检查C.企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动D.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动E.企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动正确答案：BDE52. 单选题：某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括()A.旧城改造项目批准文件B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证D.国有土地使用权批准文件正确答案：C53. 单选题：【2014年真题】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）A.重点是防治排放物污染B.爆破作业必须选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于2mD.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5m正确答案：B54. 多选题：关于工程竣工验收的说法，正确的有()A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日C.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工验收日期正确答案：ABDE55. 多选题：在建设工程合同中，属于承包人义务的有()。A.及时检查隐蔽工程B.参加工程验收C.提出工期索赔D.自行完成建设工程主体结构施工E.对质量不合格的工程无偿修理正确答案：BDE56. 单选题：2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则的有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是（）。A.2001年5月5日至2002年5月5日B.2001年5月5日至2002年5月25日C.2001年5月5日至2003年5月5日D.2001年5月5E1至2003年5月25日正确答案：A57. 多选题：【2013年真题】根据建设工程质量管理条例，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有()。A.对施工质量负责B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工C.对建筑材料、设备等进行检验检测D.建立健全施工质量检验制度E.审查批准高大模板工程的专项施工方案正确答案：ABCD58. 单选题：施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于()起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日正确答案：A59. 单选题：某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是()。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁正确答案：B60. 多选题：某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照建设工程安全生产管理条例，租赁公司应当出具塔吊的()。A.发票B.原始合同C.检测合格证明D.生产许可证E.产品合格证正确答案：CDE61. 单选题：某建筑企业欲申请房屋建筑工程施工总承包企业资质，其注册资本金为7000万元，企业净资产为5500万元，则按其资本条件，最高只能申请()企业。A.特级B.一级C.二级D.三级正确答案：C62. 单选题：甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是()。A.以甲的名义在媒体上发布招标公告B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构正确答案：A63. 单选题：水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B.水泥厂的答复文件到达施工单位时C.施工单位发出订购水泥的要约时D.水泥厂发出答复文件时正确答案：B64. 单选题：【2014年真题】关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正；对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的.，该施工许可证自行废止，并由发证机关对责任单位处以罚款D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款正确答案：A65. 单选题：某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照建筑工程施工许可管理办法的规定，其到位资金原则上不得少于()万元。A.180B.200C.240D.300正确答案：A66. 单选题：根据工程建设项目施工招标投标办法规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()。A.工程款支付担保B.抵押担保C.保证金D.预付款担保正确答案：A67. 单选题：在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为()。A.知情权B.紧急避险权C.拒绝权D.建议权正确答案：B68. 多选题：?根据我国法律规定，采取下列方式解决纠纷可以获得具有强制执行效力的法律文书的是（）。?A.和解?B.调解?C.仲裁D.诉讼E.投诉?正确答案：BCD69. 单选题：某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉正确答案：A70. 单选题：乙旗工单位通过招标程序中标了里五薰公司的一个施工项目。签约前，里黑求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同，同时签订了让利5的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（).A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约正确答案：A71. 单选题：甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同，设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，甲发现这台设备虽然没有质量问题，但不能满足其使用要求，于是拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中正确的是()。A.甲的做法是合理的B.丙对此应承担责任C.乙对此应承担责任D.乙对此不承担责任正确答案：D72. 多选题：下列关于保险索赔的说法中，正确的是()。A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例正确答案：ABC73. 单选题：三项岗位人员持证上岗最低比例为()。A.75%B.85%C.95%D.100%正确答案：D74. 多选题：下列关于工伤保险待遇和责任，说法错误的是()。A.用人单位实行承包经营的，工伤保险责任由职工劳动关系所在单位承担B.职工被借调期间受到工伤事故伤害的，由用人单位承担工伤保险责任C.职工被派遣出境工作，其国内工伤保险关系中止D.工伤职工拒不接受劳动能力鉴定的或拒绝治疗的，停止享受工伤保险待遇E.职工再次发生工伤，按照新认定的伤残等级享受伤残津贴待遇正确答案：BC75. 单选题：根据刑法第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A.1B.2C.3D.5正确答案：D76. 单选题：【2015年真题】某告诉公路项目进行招标，开标后允许()。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法正确答案：A77. 多选题：【2011年真题】根据建设工程质量管理条例，属于违法分包的情形有()。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的C.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成D.施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的E.分包单位将承包的建设工程再分包的正确答案：ACDE78. 单选题：在民事诉讼中，当事人可以委托()人作为诉讼代理人。A.12B.13C.14D.15正确答案：A79. 多选题：某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有()。A.建筑公司可以解除设备买卖合同B.解除设备合同的效力及于零部件C.解除设备合同的效力不涉及零部件D.建筑公司可以拒绝接收这台设备E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件正确答案：ABD80. 单选题：甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼D.法院判决生效正确答案：A81. 单选题：某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016年2月22日才决定开工，则建设单位应当()A.向发证机关报告后即可开工B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证正确答案：C82. 多选题：施工现场的消防供水设施应当保证()等满足灭火要求。A.数量B.水质C.水量D.水压E.水源正确答案：ACD83. 单选题：评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是()。A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标正确答案：A84. 单选题：?建造师执业的基本要求（）A.一师多岗B.取得建造师执业资格证书C.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平D.严格遵守法律、法规和行业管理的各项规定，恪守职业道德?正确答案：D85. 单选题：【2011年真题】施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为()。A.要约撤回B.要约撤消C.承诺撤回D.承诺撤消正确答案：A86. 单选题：【2018年真题】根据建设工程质量管理条例，下列情形中，属于违法分包的是（）。A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的正确答案：B87. 多选题：下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是()。A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷B.设计原因导致的质量缺陷C.自然灾害导致的屋面板损坏D.劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷E.使用者装修改造致使墙体损坏正确答案：BCE88. 多选题：某工程项目招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有()。A.招标文件设有最高投标限价B.向投标人提供了有差别的项目信息C.设定的资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D.对投标人采取不同的资格审查条件E.以特定奖项作为加分或中标条件正确答案：BCDE89. 多选题：【2018年真题】A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府正确答案：CD90. 单选题：【2014年真题】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。A.重点是防治排放污染物B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米正确答案：B91. 多选题：下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准正确答案：ABDE92. 单选题：根据建设工程安全生产管理条例，生产经营单位的主要负责人因不履行安全生产管理职责，造成重大伤亡事故受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何。施工单位的项目负责人。A.1B.3C.5D.7正确答案：C93. 单选题：?对于（）施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部。A.中小型B.小型C.大型D.大中型?正确答案：D94. 单选题：?买卖合同中，不属于出卖人义务的是（）。A.具有将标的物的所有权转移给买受人的能力B.应承担瑕疵担保义务C.应保证第三人不得向买受人主张任何权利D.应具备相应的民事行为能力，还应当具有买卖合同标的物的所有权或者处分权?正确答案：D95. 单选题：【2014年真题】关于我们仲裁基本制度，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权正确答案：B96. 单选题：【2014年真题】关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）A.注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件正确答案：C97. 单选题：工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受()委托，按照合同约定，代表其对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。A.建设单位B.施工单位C.勘察单位D.监理单位正确答案：A98. 单选题：由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于（）日。A.5B.7C.15D.30正确答案：D99. 多选题：【2014年真题】根据合同法，撤回要约的通知应当（）。A.在要约到达受要约人之后到达受要约人B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人D.在要约到达受要约人之前到达受要约人E.与要约同时到达受要约人正确答案：DE100. 单选题：根据物权法，建设用地使用权属于()A.所有权B.用益物权C.担保物权D.留置权正确答案：B