2022～2023监理工程师考试题库及答案解析第134期

20222023监理工程师考试题库及答案1. 根据建设工程监理范围和规模标准规定，下列工程项目中， 必须实行监理的是 ( )。A.总投资额为 1 亿元的服装厂改建项目B.总投资额为 400 万美元的联合国环境署援助项目C.总投资额为 2500 万元的垃圾处理项目D.建筑面积为 4 万平方米的住宅建设项目正确答案： B 2. 某二层现浇钢筋混凝土建筑结构的施工，其主体工程由支模板、绑扎钢筋和浇筑混凝土 3 个施工过程组成，每个施工过程在施工段上的延续时间均为5 天，划分为3个施工段，则总工期为（）天。A.35B.40C.45D.50正确答案： D 3. 下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是( )。A.利息备付率B.资产负债率C.净现值率D.静态投资回收期正确答案： D 4. 关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是( )。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失正确答案： B 5. 施工企业既要获得利润，又要在投标报价上具有竞争力，在报价计算时，宜( ) 。A.以预算定额为基础报价B.以企业自身技术和管理的优势确定投标报价C.以单价法计算造价投标D.以扩大单价为基础快速投标报价正确答案： B 6. 根据建设工程监理规范，项目监理机构应根据工程特点和()确定需要旁站的关键部位、关键工序。A.监理实施细则B.施工组织设计C.监理规划D.设计图纸正确答案： B 7. 索赔按目的划分包括( ) 。A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔正确答案： CE 8. 某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100 万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。A.2900 万元， 3000 万元B.2900 万元， 2900 万元C.3100 万元， 3000 万元D.3100 万元， 2900 万元正确答案： A 9. 按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时（）。A.发包人应在材料到货前 24 小时书面通知承包人，由双方共同清点B.清点后承包人承担材料质量和保管责任C.材料保管费应由发包人承担D.材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用E.材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任正确答案： DE 10. 因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任正确答案： D 11. 下列方法中，可用于分析与评价建设工程风险的是（）。A.经验数据法B.流程图法C.计划评审技术法D.财务报表法正确答案： C 12. 工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是()。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查正确答案： A 13. 被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率。正确答案：错误14. 施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应（）。A.由原设计单位同意B.由发包人和承包人的协商解决C.报规划管理部门审批D.由总监理工程审核批准正确答案： B 15. 某施工单位采购的某类水泥分多批次进场，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具有代表性，最合适的抽样检验方法是（）。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样正确答案： D 16. 质量管理体系运行中，对物资的管理包括（）。A.施工现场建 (构)筑物的管理B.建设单位财产的管理C.监理过程中物品的保护D.监理设备的控制E.施工材料的管理正确答案： BCD 17. 下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是( )。A.建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件B.建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容C.建设工程监理可以保证建设程序的科学性D.建设程序规定了监理工作的程序正确答案： B 18. 下列工作职权中，属于项目法人总经理职权的有( ) 。A.提出开工报告B.确定工程监理中标单位C.组织项目后评估D.提出项目竣工验收申请报告E.组织项目试生产和单项工程预验收正确答案： BCE 19. 委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受（）的指示完成相应的试验工作。A.项目技术负责人B.项目经理C.质检人员D.监理工程师正确答案： D 20. 合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指（）。A.物B.行为C.智力成果D.义务正确答案： C 21. 工程监理股份有限公司的特征包括( )。A.有5个以上的发起人B.股票要优先转让给公司原有股东C.公司管理实行两权分离D.公司账目必须公开E.公司一定要公开向社会发行股票正确答案： ACD 22. 监理工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。A.索赔事项属于发包人的责任B.事实依据不足C.合同的依据不足D.承包人未遵守意向通知要求E.承包人必须提供进一步的证据正确答案： BCDE 23. GB/T19000-2008 族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括 ( )。A.管理职责B.产品实现C.环境管理D.资源管理E.质量管理正确答案： ABE 24. 根据建设工程安全生产管理条例，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是( )。A.起重吊装工程B.脚手架工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程正确答案： C 25. 根据建筑法，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过( )个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.1B.3C.6D.12正确答案： B 26. 某工地发生钢筋混凝土预制梁吊装脱落事故，造成6 人死亡，直接经济损失900 万元，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故正确答案： C 27. 划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括（）。A.工程规模B.招标方式C.潜在投标人数量D.工程项目的专业特点E.被监理合同的难易程度正确答案： ADE 28. 根据招标投标法实施条例，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标的情形有( )。A.工期较长的B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的D.需要采用两阶段招标的E.实施工程总承包的正确答案： BC 29. 将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险( )进行的分类。A.分析依据B.产生原因C.潜在损失形态D.后果正确答案： C 30. 下列组织或机构中,不能成为合同主体的是()A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体正确答案： C 31. 根据招标投标法实施条例，依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A.3B.5C.7D.10正确答案： B 32. 设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自()之日起生效。A.合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成设计任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料正确答案： B 33. 目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足( ) 的要求。A.严格规定比较周期B.明确目标实际值与计划值内涵C.合理选择比较对象D.正确制定纠偏措施E.建立目标实际值与计划值之间对应关系正确答案： BCE 34. 合同法律关系包括（）。A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.合同法律关系权利D.合同法律关系内容E.合同法律关系义务正确答案： ABD 35. 当事人签订的合同存在恶意串通、损害国家利益的应（）。A.返还财产B.赔偿损失C.收归国库D.作价补偿正确答案： C 36. FIDIC 合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时，完工日期应（）。A.考虑非承包人原因应顺延的工期B.考虑承包人原因造成的拖延C.固定不变D.对监理工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整正确答案： C 37. 监理工作的规范化体现在( )。A.工作目标的确定性B.监理实施细则的针对性C.职责分工的严密性D.工作的时序性E.组织机构的稳定性正确答案： ACD 38. 下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是( )。A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数正确答案： C 39. 根据建设工程监理规范(GBT 50319-2013) ，下列监理职责中，属于监理员职责的是（）。A.处置生产安全事故隐患B.复核工程计量有关数据C.验收分部分项工程质量D.审查阶段正确答案： B 40. 工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的()为依据。A.清单中的工程量B.预算工程量C.实际完成量D.计划完成量正确答案： C 41. 下列关于目标控制计划的说法中，正确的有( ) 。A.计划不仅是工程实施的依据，也是对目标的进一步论证B.计划是许多更细、更具体闩标的组合C.制订计划要考虑各种风险冈素对计划实施的影响D.对计划的优化实际上是做多方案的技术分析利比较E.计划制定得越早，目标控制的效果越好正确答案： ABC 42. 关于标准施工招标文件中“评标办法前附表”的说法，正确的是( )。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用标准施工招标文件中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表” 可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无须号您招标项目的具体特点和实际需要正确答案： B 43. 根据国务院关于投资体制改革的决定，采用投资补助、 转贷或贷款贴息的政府投资工程，政府需要审批（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.初步设计和概算D.资金申请报告正确答案： D 44. 根据建设工程监理规范(GBT 50319-2013) ，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是（）。A.工程质量评估报告B.专项施工方案C.已批准的可行性研究报告D.监理月报正确答案： B 45. 下列经济评价的情况中，应该采用动态评价指标的是（）。A.评价精度要求较高B.项目年收益大致相等C.项目寿命期较短D.项目现金流量变动不大正确答案： A 46. 矩阵制监理组织形式的优点有（）。A.部门之间协调工作量小B.有利于监理人员业务能力的培养C.有利于解决复杂问题D.具有较好的适应性E.具有较好的机动性正确答案： BCDE 47. 人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由（）鉴定部门鉴定。A.法定B.人民法院指定的C.当事人约定的D.仲裁庭指定的正确答案： A 48. 设计的（）决定了工程建设的成败，是建设工程的安全、适用、经济与环境保护等措施得以实现的保证。A.严密性、合理性B.严谨性、合法性C.符合性、规范性D.经济性、适用性正确答案： A 49. 民法上“无权代理”主要包括()的代理行为A.没有代理权B.代理权授权范围不明C.超越代理权D.代理权终止以后E.授权代理时限不清正确答案： ACD 50. 根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位的安全生产管理职责是（）。A.发现存在安全事故隐患时，应要求施工单位暂时停止施工B.委派专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查C.发现存在安全事故隐患时，应立即报告建设单位D.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准正确答案： D 51. 在施工准备阶段进行质量控制时，监理工程师应对( ) 。A.进场的施工机械设备进行检查B.机械设备的工作状态进行检查C.特殊设备的安全运行进行审核D.施工机械设备的配置进行控制正确答案： D 52. 根据建设工程监理范围和规模标准规定，必须实行监理的工程是（）。A.总投资额 2500 万元的影剧院工程B.总投资额 2500 万元的生态环境保护工程C.总投资额 2500 万元的水资源保护工程D.总投资额 2500 万元的新能源工程正确答案： A 53. 供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后（）天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。A.3B.5C.10D.15正确答案： C 54. 承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()。A.不平衡报价法B.多方案报价法C.突然降价法D.先亏后盈法正确答案： B 55. 在对建设工程投资、 进度、质量三大， 目标之间的统一关系进行分析时，应该做到 ( ) 。A.掌握客观规律，充分考虑制约因素B.充分考虑组织协调对目标控制的作用C.慎重选择被删减或降低设汁标准的具体工程内容D.对未来、预期的收益不宜过于乐观E.将目标规划和计划结合起来考虑正确答案： ADE 56. 物资储备计划的编制依据是物资储备定额和( ) 。A.物资供应计划B.物资需求计划C.物资采购计划D.物资加工计划正确答案： B 57. 在工程施工进度计划的实施过程中，为了加快施工进度，可以采取的技术措施是( ) 。A.增加每天的施工时间B.采用更先进的施工方法C.实施强有力的调度D.增加工作面正确答案： B 58. 关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是( )。A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性D.两阶段招标在第 二阶段才进行价格竞争正确答案： D 59. 施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成()A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理正确答案： D 60. 在采用定额单价法编制施工图预算的过程中，工料分析表的编制依据是（）。A.分部分项工程实物工程量和预算定额中的实物量B.分部分项工程实物工程量和企业定额中的价格信息C.定额项目中所列的工、料、机的数量D.分部分项工程实物工程量以及预算定额中的实物量、企业定额中的价格信息正确答案： A 61. 根据招标投标法实施条例，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间( )日前提出。A.2B.3C.5D.10正确答案： D 62. 掌担法规定的保证合同的主要内容包括()A.被保证的主债权种类、数额B.债务人履行债务的方式C.保证的期间D.保证担保的范围E.债务人履行债务的期限正确答案： ABCD 63. 进度风险导致的损失包括( )。A.第三者责任的损失B.财产损失C.货币的时间价值D.为赶上计划进度所需的额外费用E.延期投入使用的收入损失正确答案： CDE 64. 下列网络计划中，（）属于从确定型网络计划中派生出的网络计划。A.双代号网络计划B.单代号搭接网络计划C.单代号网络计划D.有时限的网络计划E.流水网络计划正确答案： BD 65. 在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是()A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件正确答案： A 66. 根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或行政处分的，在刑事处罚执行完毕或受处分之日起（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A.1B.2C.3D.5正确答案： D 67. 虽然只有采用全数检验才有可能得到100%的合格品，但下列必须采用抽样检验的原因有（）。A.破坏性检验B.全数检验的成本高，产品本身价值低C.时间紧迫D.检验样品比较贵重E.全数检验也不一定能绝对保证 100的合格品正确答案： ABCE 68. 下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是()。A.单位建筑工程概算B.安装工程概算C.铺底流动资金概算D.设备购置费用概算正确答案： C 69. 在建设工程施工阶段，属于监理工程师投资控制的任务是( )。A.制定本阶段资金使用计划B.严格进行付款控制C.严格控制工程变更D.确认施工单位资质E.及时处理费用索赔正确答案： ABCE 70. 下列选项中，有效建设项目投资的技术措施包括（）。A.深入技术领域研究节约投资的可能性B.严格审核各项费用支出C.重视工程设计多方案的选择D.采取节约投资的奖励措施E.严格审查施工组织设计正确答案： ACE 71. 根据招标投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续依法必须进行招标的项目， 若采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可经( )认定后采用邀请招标方式。A.项目审批、核准部门B.建设单位C.工程监理单位D.建设行政主管部门正确答案： A 72. 项目监理机构审查施工单位报送的施工控制测量成果报验表及相关资料时，应重点审查( )是否符合标准及规范的要求。A.测量依据B.测量管理制度C.测量人员资格D.测量手段E.测量成果正确答案： ACE 73. 根据建设工程监理规范(GBT 50319-2013) ，监理规划应在（）编制。A.接到监理中标通知书及签订建设工程监理合同后B.签订建设工程监理合同及收到施工组织设计文件后C.接到监理投标邀请书及递交监理投标文件前D.签订建设工程监理合同及收到设计文件后正确答案： D 74. 根据标准施工招标文件，属于施工招标文件主要内容的是()A.资格预审公告B.申请人须知C.招标公告D.资格审查办法正确答案： C 75. 在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用()。A.排列图法B.因果分析图法C.直方图法D.控制图法正确答案： A 76. 在某工程网络计划中，工作 M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第 15天，其持续时间为5d。工作 M有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为 ( ) 。A.1dB.3dC.4dD.8d正确答案： C 77. 经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表正确答案： B 78. 代理人在授权范围内是否独立地向第三人进行意思表示，是代理与( ) 相区别之处。A.行纪B.介绍C.传达D.居间E.监理正确答案： BCD 79. 项目监理机构编制的工程质量评估报告应包括的内容有（）。A.工程参建单位B.工程质量验收情况C.竣工验收情况D.监理工作经验与教训E.工程质量事故处理情况正确答案： ABE 80. 下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是( ) 。A.落实进度控制责任，建立进度控制协调制度B.建立多级网络计划体系，监控施丁单位作业计划实施C.建立激励机制，奖励工期提前的施工单位D.履行合同义务，协调有关各方的进度汁划正确答案： B 81. 下列监理职责中，总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的有( ) 。A.主持编写项目监理规划B.审查和处理工程变C.审核签认竣工结算D.主持或参与工程质量事故的调查E.签发工程款支付证书正确答案： ACE 82. 土木工程施工合同条件规定，工程师( ) 之后，退还承包商合同约定的全部保留金A.签发工程移交证书B.签发解除缺陷责任证书C.签发分部工程移交证书D.退还履约保函正确答案： B 83. 某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元， 建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间.准税种的税额45万元，则该项目的静态 投资为( )万元。A.7000B.7600C.7700D.7805正确答案： B 84. 根据生产安全事故报告和调查处理条例，某生产安全事故造成5人死亡， 1亿元直接经济损失，该生产安全事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.严重事故D.较大事故正确答案： A 85. 合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以()为原则的。A.自愿B.自由C.承诺D.要约正确答案： A 86. 某工程的桩基工程和内装饰工程属于依法必须招标的暂估价分包工程，施工合同约定由施工单位负责招标。 施工单位通过招标选择了 A单位分包桩基工程施工。 工程实施过程中发生如下事件： 事件 1：工程开工前，项目监理机构审查了施工单位报送的工程开工报审表及相关资料。确认具备开工条件后， 总监理工程师在工程开工报审表中签署了同意开工的审核意见，同时签发了工程开工令。 事件 2：项目监理机构在巡视时发现，有A、B两家桩基工程施工单位在现场施工，经调查核实，为了保证施工进度，A 单位安排 B单位进场施工，且 A、B两单位之间签了承包合同，承包合同中明确主楼区域外的桩基工程由B单位负责施工。 事件 3：建设单位负责采购的一批工程材料提前运抵现场后，临时放置在现场备用仓库。该批材料使用前，按合同约定进行了清点和检验，发现部分材料损毁。为此，施工单位向项目监理机构提出申请，要求建设单位重新购置损毁的工程材料，并支付该批工程材料检验费。 事件 4：室内装饰工程招标工作启动后，施工单位在向项目监理机构报送的招标方案中提出： (1)允许施工单位的参股公司参与投标; (2)投标单位必须具有本地类似工程业绩; (3)招标控制价由施工单位最终确定; (4)建设单位和施工单位共同确定中标人; (5)由施工单位发出中标通知书; (6)建设单位和施工单位共同与中标人签订合同。 问题： 1. 指出事件 1 中的不妥之处，写出正确做法 2. 事件 2 中，A、B两单位之间签订的承包合同是否有效?说明理由。写出项目监理机构对该事件的处理程序。 3. 逐项回答事件 3 中施工单位的要求是否合理，说明理由。 4. 逐项指出事件 4 招标方案中的提法是否妥当，不妥之处说明理由。 正确答案： 1. 不妥之处：总监理工程师在工程开工报审表中签署了同意开工的审核意见，同时签发了工程开工令。 正确做法： 总监理工程师签署审查意见， 并报建设单位批准后， 由总监理工程师签发工程开工令。 2.A、B两单位之间签订的承包合同无效。理由：A 单位不得将其所承揽的工程再分包。项目监理机构对该事件的处理程序： (1)由总监理工程师向施工单位签发工程暂停令 ，责令 B单位退场，并要求施工单位对 B单位已施工部分的质量进行检查验收。 (2)若检查验收合格，则由施工单位向项目监理机构提交工程复工报审表;总监理工程师组织检查、验收，符合要求总监理工程师及时签署审批意见，并报建设单位批准后，总监签发复工令。若检查验收不合格， (来源：建匠教育)则指令 A单位返工处理。 3. (1)施工单位要求建设单位重新购置损毁的工程材料合理。 理由：建设单位采购材料后保管不善而使部分材料损毁，理应重新购置损毁的工程材料。 (2)施工单位要求建设单位支付该批工程材料检验费合理。 理由：建设单位重新采购的工程材料，材料检验费应由建设单位承担。 4. (1)“允许施工单位的参股公司参与投标”不妥当。作为招标单位参股的公司，不得成为投标人。 (2)“投标单位必须具有本地类似工程业绩”不妥当。本地类似工程业绩属于招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。 (3)“招标控制价由施工单位最终确定”妥当。 (4)“建设单位和施工单位共同确定中标人”妥当。 (5)“由施工单位发出中标通知书”妥当。 (6)“建设单位和施工单位共同与中标人签订合同”不妥当。应由施工单位与中标人签订合同。 87. 委托代理、法定代理和指定代理的不同之处主要表现在()A.目的不同B.范围不同C.依据不同D.权限不同正确答案： C 88. 工程师对索赔报告中要求顺延工期的，审查时应注意（）。A.分清工期拖延的责任B.延误工作是否位于关键线路上C.工程师无权压缩合同工期D.工期索赔计算的合理性和正确性E.共同延误时各方的责任正确答案： ABCD 89. 质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中，“要求”是指()的需要和期望。A.供方和需方B.组织和个人C.明示和隐含D.一般和特殊正确答案： C 90. 有3个施工过程A、B、C，在平面上划分为3个施工段，其流水节拍，则流水的组织方式应为()。A.无节奏流水B.异节奏流水C.等节奏流水D.难以确定正确答案： A 91. 某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某建筑公司进行施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该建筑公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。该工程由本市某监理单位实施监理任务。该建筑公司为了承揽该项施工任务，采取了低报价策略而获得中标，在施工中，为了降低成本，施工单位采用了一个小砖厂的价格便宜的砖，在砖进场前未向管理单位申报。在施工过程中，屋面带挂板大挑檐悬挑部分根部突然断裂。建设单位未按规定办理工程质量监督手续。经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，致使受力钢筋反向，构件厚度控制不严而导致事故发生。 【问题】 1.该建筑公司对砖的选择和进场的做法是否正确?如果不正确，施工单位应如何做? 2.施工单位的现场质量检查的内容有哪些? 3.施工单位为了降低成本，对材料的选择应如何去做才能保证其质量? 4.对该起质量事故该市监理公司是否应承担责任?原因是什么? 5.政府对建设工程质量监督的职能是什么? 正确答案： 1.施工单位在砖进场前未向监理申报的做法是错误的。 正确做法：施工单位运进砖前，应向项目监理机构提交工程材料报审表，同时附有砖的出厂合格证、技术说明书、按规定要求进行送检的检验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。 2.施工单位现场质量检查的内容： (1)开工前检查; (2)工序交接检查; (3)隐蔽工程检查; (4)停工后复工前的检查; (5)分项分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才允许进行下一工程项目施工; (6)成品保护检查。 3.施工单位为了降低成本，对材料的选择应该这样做才能保证质量： (1)掌握材料信息，优选供货厂家; (2)合理组织材料供应，确保施工正常进行; (3)合理组织材料使用，减少材料损失; (4)加强材料检查验收，严把材料质量关; (5)要重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料; (6)加强现场材料管理。 4.对该起质量事故该市双源监理公司应承担责任。 原因是：监理单位接受了建设单位委托，并收取了监理费用，具备了承担责任的条件，而施工过程中，监理人员未能发现钢盘位置反向，构件厚度不严等质量问题，因此必须承担相应责任。 5.政府质量监督的职能包括两大方面：一是监督工程建设的各方主体(包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等)的质量行为是否符合国家法律法规及各项制度的规定;二是监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量。 92. 施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用正确答案： B 93. 无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是( ) 。A.违约方抵押的财产B.违约方合同外的财产C.违约方合同内的财产D.违约方所拥有的财产正确答案： C 94. 组织流水施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有( ) 。A.只有一个专业队在各施工段组织流水施工B.各专业队在各施工段均可组织流水施工C.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工D.各专业队可按施工顺序实现搭接E.有利于提高劳动生产效率和工程质量正确答案： BDE 95. 横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，其特点包括（）。A.时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期B.时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系C.横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系D.横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间E.横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象正确答案： ACE 96. 建设工程监理的性质可概括为( )。A.服务性、科学性、独立性和公正性B.创新性、科学性、独立性和公正性C.服务性、科学性、独立性和公平性D.创新性、科学性、独立性和公平性正确答案： C 97. 在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为()A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效正确答案： C 98. 建设工程质量管理条例规定， 在正常使用条件下最低保修期限为5年的是（）。A.基础设施工程B.有防水要求的外墙面的防渗漏C.装修工程D.供冷系统正确答案： B 99. 材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面回函解答D.仲裁机构裁定正确答案： C 100. 设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( ) 。A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的 50%正确答案： D 101. FIDIC 施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为( )。A.工程已竣工不需竣工试验B.工程已竣工还需竣工试验C.经竣工试验判定是否竣工D.经竣工试验后判定是否合格正确答案： B 102. FIDIC 施工合同条件中，为了解决监理工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了（）处理合同争议的程序。A.诉讼B.调解C.仲裁D.争端裁决委员会正确答案： D 103. 监理实施细则需经( )审批后实施。A.总监理工程师代表B.工程监理单位技术负责人C.总监理工程师D.相应专业监理工程师正确答案： C 104. 根据建设工程监理规范(GB/T50319-2013 )，项目监理机构应由( )审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。A.监理员B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.总监理工程师正确答案： C 105. 承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人（）。A.有权要求赔偿B.只能获得增加成本的一定比例的赔偿C.由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D.无权要求赔偿正确答案： D 106. 能正确反映外汇真实价值的汇率，称为()。A.影子工资B.社会折现率C.影子价格D.影子汇率正确答案： D 107. 某工程分A、B两个监理标段同时进行招标，建设单位规定参与投标的监理单位只能选择A或B标段进行投标。工程实施过程中，发生如下事件： 【事件1】：在监理招标时，建设单位提出： (1)投标人必须具有工程所在地域类似工程监理业绩; (2)应组织外地投标人考察施工现场; (3)投标有效期自投标人送达投标文件之日起算; (4)委托监理单位有偿负责外部协调工作。 【事件2】：拟投标的某监理单位在进行投标决策时，组织专家及相关人员对A、B两个标段进行了比较分析，确定的主要评价指标、相应权重及相对于A、B两个标段的竞争力分值见表 201421。 表 2014-2-1评价指标、权重及竞争分值 【事件3】：建设单位与A标段中标监理单位按建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202 )签订了监理合同， 并在监理合同专用条件中约定附加工作酬金为20万元 /月。监理合同履行过程中， 由于建设单位资金未到位致使工程停工，导致监理合同暂停履行，半年后恢复。 监理单位暂停履行合同的善后工作时间为1个月，恢复履行的准备工作时间为1个月。 【事件4】：建设单位与施工单位按建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)签订了施工合同， 施工单位按合同约定将土方开挖工程分包，分包单位在土方开挖工程开工前编制了深基坑工程专项施工方案并进行了安全验算，经分包单位技术负责人审核签字后，即报送项目监理机构。 问题： 1、逐条指出事件1中建设单位的要求是否妥当，并对不妥之处说明理由。 2、事件2中，根据表21，分别计算A、B两个标段各项评价指标的加权得分及综合竞争力得分，并指出监理单位应优先选择哪个标段投标。 3、计算事件3中监理单位可获得的附加工作酬金。 4、指出事件4中有哪些不妥，分别写出正确做法。 正确答案： 1、事件1中：(1)不妥。理由：不得以特定行政区域的监理业绩限制潜在投标人。 (2)不妥。理由：没有组织所有投标人考察施工现场。 (3)不妥;理由：投标有效期应自投标截止之日起算。 (4)妥当;理由：符合相关规定。 2、事件2中：(1)相对于 A标段的加权得分; 25、 17、20、9、10、8; 综合评价得分： 8925+17+20+9+10+8=89 (2)相对于B标段的加权得分; 20、 20、16、15、7、6; 综合评价得分： 8420+20+16+15+7+6=84(3)应优先投标A标段。 3、事件3中，附加工作酬金 =(1+1) 20=40(万元) 4、事件4中的不妥之处及正确做法如下： (1)不妥之处：深基坑工程专项施工方案由分包单位技术负责人审核签字后报送项目 监理机构;正确做法：专项施工方案应经施工单位技术负责人审核签字。 (2)不妥之处：专项施工方案未经专家论证审查;正确做法：专项施工方案必须经专家论证审查。 (3)不妥之处：分包单位向项目监理机构报送专项施工方案;正确做法：应由施工单位报送项目监理机构 108. 损失控制计划系统中的灾难汁划，应至少包含( ) 等内容。A.安全撤离现场人员方案B.援救及处理伤亡人员方案C.控制事故发展和减少资产损害措施D.调整施千进度计划方案E.调整材料和设备采购计划方案正确答案： ABC 109. 业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告。正确答案：错误110. 审核监理规划时，对监理组织机构审核的内容包括( ) 。A.是合理解了业主的工程建设意图B.是否包括了全部委托的工作任务C.是否与工程实施的具体特点相结合D.是否与业主的组织关系相协调E.是台与承包方的组织关系相协调正确答案： CDE 111. 工程中采用新工艺、新材料的，应有()及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见正确答案： B 112. 建设工程项目可行性研究报告中确定的主要工程技术数据，应能满足项目()的要求。A.施工图设计B.初步设计C.施工招标D.签订施工合同正确答案： B 113. 某工程，实施过程中发生如下事件： 【事件1】：监理合同签订后，监理单位法定代表人要求项目监理机构在收到设计文件和施工组织设计后方可编制监理规划;同意技术负责人要求委托具有类似工程经验的副总工程师审批监理规划; 不同意总监理工程师拟定的担任总监理工程师代表的人选，理由是：该人选仅有工程师职称和5 年工程实践经验， 虽经监理业务培训， 但不具有注册监理工程师资格。 【事件2】：专业工程师在审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时认为：现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，进场道路及水、电、通信满足开工要求，但其它开工条件尚不具备。 【事件3】：施工过程中，总监理工程师安排专业监理工程师审批监理实施细则，并委托总监理工程师代表负责调配监理人员、检查监理人员工作和参与工程质量事故的调查。 【事件4】：专业监理工程师巡视施工现场时，发现正在施工的部位存在安全事故隐患，立即签发 监理通知单 ，要求施工单位整改， 施工单位拒不整改， 总监理工程师拟签发 工程暂停令 要求施工单位停止施工，建设单位以工期紧为由不同意停工，总监理工程师没有签发工程暂停令 ，也没有及时向有关主管部门报告。最终因该事故隐患未能及时排除而导致严重的生产安全事故。 问题： 1、指出事件1中监理单位法定代表人的做法有哪些不妥，分别写出正确做法。 2、指出事件2中工程开工还应具备哪些条件。 3、指出事件3中总监理工程师的做法有哪些不妥，分别写出正确做法。 4、分别指出事件4中建设单位、施工单位和总监理工程师对该生产安全事故是否承担责任，并说明理由。 正确答案： 1、事件 1、 (1)不妥：要求在收到施工单位的施工组织设计后编制监理规划; 正确做法：应该在收到设计文件后就开始编制监理规划。 (2)不妥：同意技术负责人委托副总工程师审批监理规划不妥; 正确做法：。监理规划必须由监理单位技术负责人审批。 (3)不妥：不同意总监代表人选; 正确做法：。总监代表的任职条件符合要求，应同意。 2、事件 2 中，工程开工还应具备的条件：设计交底和图纸会审已完成;施工组织设计已由总监理工程师签认;施工机械具备使用条件;主要工程材料已落实。 3、事件 3 中，总监理工程师做法的不妥之处及正确做法如下： (1)不妥之处;安排专业监理工程师审批监理实施细则; 正确做法：应由总监理工程师审批。 (2)不妥之处：委托总监理工程师代表负责调配监理人员; 正确做法：应由总监理工程师调配。 (3)不妥：委托总监理工程师代表检查监理人员工作; 正确做法：应由总监理工程师检查。 (4)不妥。委托总监理工程师代表参与工程质量事故调查; 正确做法：应由总监理工程师参与。 4、事件 4 中，建设单位、施工单位和总监理工程师对生产安全事故的责任承担如下： (1)建设单位有责任，因建设单位不同意总监理工程师签发工程暂停令。 (2)施工单位有责任，因施工单位收到监理通知单后拒不整改。 (3)总监理工程师有责任，因没有签发工程暂停令，也没有及时向有关主管部门报告。 114. 在建设工程合同的订立过程中，（）行为是承诺。A.投标递交投标书B.双方签订合同C.招标人发出中标通知书D.招标人的招标公告正确答案： D 115. 因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指()A.单方宣布合同终止B.请求法院撤销债务人行为C.请求政府行政主管部门授予撤销权D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为正确答案： B 116. 在实物法编制施工图预算中，计算完工程量之后的步骤是()。A.套单位估价表B.套当时当地的人、料、机单价C.套预算人、料、机定额用量D.套费用定额正确答案： C 117. 下列关于建设工程进度控制的表述中，正确的是( )。A.局部工期延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间不存在某种等值关系B.在工程建设早期由于资料详细程度不够而无法编制进度计划C.合理确定具体的搭接工作内容和搭接时间，是进度计划优化的重要内容D.进度控制的重点对象是关键线路上的各项工作E.组织协调对进度控制的作用最为突出且最为直接正确答案： ACDE 118. 下列属于采购方违约责任的情况有（）。A.拒绝提前提货B.中途退货C.不按期自提产品D.拒绝接收有质量问题的材料E.逾期付款正确答案： BDE 119. 某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标大为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为( )。A.甲，5000万元B.甲，490万元C.乙，5030万D.乙，4980万元正确答案： C 120. 根据建设工程监理规范 ，属于监理员职责的有（）。A.检查工序施工结果B.参与验收分部工程C.进行见证取样D.进行工程计量E.参与整理监理文件资料正确答案： AC 121. 某工程，甲施工单位按合同约定将开挖深度为5米的深基坑工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生如下事件： 事件1：乙施工单位