围墙修缮工程施工合同

围墙修缮工程施工合同发包方甲方：承包方乙方：工程施工合同发包方甲方：承包方乙方： 根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?建筑工程施工合同示范文本?及其他相关规定，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，签订本合同，以兹共同遵守。第1条 工程名称、工程地点1.1工程名称：1.2工程地点：第2条 承包范围、承包方式2.1承包范围：工程范围包括地基和水泥砖,由XXX西侧至XXX北侧。 2.2承包方式：包工包料。第3条 合同价款3.1本合同总价：22680元，大写：贰万贰仟陆佰捌拾元整。 3.2本合同价款包括施工所需要的全部费用，包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包平安文明、包措施费、包施工用水用电费、已完成工程的成品保护费、可能发生的材料的二次搬运费等施工中须发生的一切费用以及管理费、利润等全部费用。第4条 工期4.1工期： 日历天，开始工作日期为 年 月 日。4.2因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响施工进度，工期不予顺延。4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、及不可抗力因素影响，导致连续停工 8 小时以上，经甲方审核确认并加盖甲方公章后工期相应顺延，但甲方不承当乙方由此造成的窝工、停工损失。第5条 工程变更根据工程需要，甲方下发的设计变更通知单，乙方不得拒收，并严格按照变更要求进行施工。假设增加工程施工量，工程费用另外计算。第6条 竣工结算工程完工经验收合格后，按实际验收合格的工程进度进行结算。第7条 付款方式7.1乙方向甲方提供账号，甲方以银行划款的方式进行结算。7.2乙方将围墙墙体全部完工后甲方支付工程款21546元。 7.5甲方预留1134元5%作为质保金，工程完工一年后支付。第8条 甲方工作8.1开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明一份，并向乙方进行现场交底，办理施工所涉及的各种配合、协调工作。8.2指派后勤助理XXX为甲方驻工地代表，联系 ：XXXX，负责合同履行。对工程质量、进度、平安进行监督检查，办理验收、变更、登记手续及其他事宜。第9条 乙方工作9.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，制定施工方案和进度方案，交甲方审定。9.2严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。9.3乙方自备管线设施，承当在本工程施工期间所发生的水费、电费。9.4承当在本工程施工期间所发生的平安事故、治安、刑事案件所造成的一切损失，并负全部法律责任。第10条 工程质量10.1工程质量：合格符合国家现行有关标准及质量要求。10.2符合设计要求。10.3 按照有关法律、法规规定，乙方对所承包的工程质量负无限责任。10.4乙方每完成一项工程，必须经甲方验收合格，方准进入下道工序。10.5乙方应随时接受甲方对工程质量进行监督检查，因乙方施工的质量问题造成的损失及工期延误，乙方承当全部责任及费用。10.6乙方必须遵守甲方制订的工程质量管理方法，对公司组织的三级大检查中发现的质量问题，乙方必须认真进行整改、回复。10.7乙方承包的工程，在竣工验收后由于质量问题引起的索赔，甲方直接从质保金中扣除赔偿金，缺乏局部，由乙方另行支付。10.8由于乙方施工质量存在瑕疵，造成工程质量重大缺陷或验收不合格，乙方承当全部责任及费用。第11条 工程验收11.1由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承当，工期不予顺延。11.2工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后，办理移交手续。第12条 平安文明12.1乙方施工前必须进行平安技术交底，保证平安用电，平安防护、负责对进场施工机械及工具进行检测，确保机械工具平安。12.2乙方必须对工人进行三级平安教育且每周不少于两次平安知识培训。12.3因乙方违反平安操作规程导致工程损害或给甲方、第三人造成的损失，均由乙方承当责任及费用。12.4乙方施工管理过程中所发生的平安伤亡事故，由乙方负全部责任及费用。12.5乙方保证施工现场文明施工，建筑垃圾、生活垃圾随时清运出场。12.6乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应向甲方提交平安防护措施方案，经甲方认可前方可实施。防护措施费由乙方承当。第13条 材料供给13.1材料由乙方采购，如不符合质量要求，应禁止使用。假设已使用，除无条件返工外对工程造成的损失由乙方负责。13.2施工中甲方或监理有权抽查乙方采购尚未使用的材料，如发现乙方使用的材料、设备不符合合同约定质量标准，乙方不得使用，已经使用的必须撤除重做，并将不合格材料去除出现场，由此造成的损失及工期延误的责任均由乙方承当。第14条 违约责任14.1乙方不得出现违法分包及转包行为，否那么，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。14.2因乙方原因，本合同无法继续履行时，甲方有权终止合同，乙方承当由此给甲方造成的全部经济损失。第15条 其他约定本工程保修期为竣工后一年，在保修期内出现质量问题时，甲方应第一时间通知乙方，假设乙方24小时内未进行维修，甲方可自行处理，所产生的一切费用均由乙方承当。第16条 附那么16.1本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。16.2与本合同有关的一切争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。16.3本合同项下一方致另一方的通知均应以书面形式发出；如以 方式送交，那么以发出方 机显示通知业已发送后24小时后视为送达。16.4本合同一式贰份，甲乙方各执壹份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。 甲方盖章： 乙方盖章：法定代表人： 法定代表人：授权代表： 授权代表：日期： 日期：