2017-xx建设工程设计合同专业建设工程新版合同

G 20150210合同编号：2017-42建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）合同协议书专用合同条款工程名称：工程地点：设计证书等级：发包人：设 计 人：签订日期： 年 月住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局目录合同协议书2, ,J K,- , ,专用合同条款6, ,j,1 .一般约定，,，62 .发包人,，83 .设计人，,，95 .工程设计要求，,，116 .工程设计进度与周期,117 .工程设计文件交付,128 .工程设计文件审查,139 .施工现场配合服务,1310 .合同价款与支付,1311 .工程设计变更与索赔,1412 .专业责任与保险,1513 .知识产权,1514 .违约责任，,，1515 .不可抗力,1616 .合同解除，,，1617 .争议解决，,，1718 .其他,，1719 18,合同协议书发包人（全称）：设计人（全称）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1 .工程名称：2 .工程批准、核准或备案文号。3 .工程内容及规模：4 .工程所在地详细地址：5 .工程投资估算：6 .工程进度安排： 7 .工程主要技术标准： 按国家现行相关设计规范、规定 。二、工程设计范围、阶段与服务内容1 .工程设计范围：。2 .工程设计阶段：报批图。3 .工程设计服务内容：。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：20 年 月 日。计划完成设计日期：20 年 月 日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价1 .合同价格形式：总价合同;2 .签约合同价为：人民币(大写) 正(_元)。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：。设计人项目负责人： o六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)专用合同条款及其附件；(2)通用合同条款；(3)中标通知书(如果有)；(4)投标函及其附录(如果有)；(5)发包人要求；(6)技术标准；(7)发包人提供的上一阶段图纸(如果有)；(8)其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成 部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1 .发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，弁按合同约定的期限和方式支付合同价款。2 .设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计 服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在黑 签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议， 补充协议是合同的 组成部分。十一、合同生效本合同自签订之日起生效。十二、合同份数本合同正本一式 4份、副本一式2份，均具有同等法律效力，发包 人执正本2份、副本1份，设计人执正本 2份、副本1份。发包人：（盖章）设计人：（盖章）法定代表人或其委托代理人:（签字）法定代表人或其委托代理人:（签字）组织机构代码： 组织机构代码： 纳税人识别码：纳税人识别码： 地 址：地址：邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话：电 话：传真：传真：电子信箱：电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号：账号：时间： 年 月曰 时间： 年 月曰专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义与解释1.1.1 合同1.1.1.8 其他合同文件：无。1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：无 O1.4 技术标准1.4.1 适用于工程的技术标准包括：无。1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无 一。提供国外技术标准的名称：无一提供国外技术标准的份数：无一提供国外技术标准的时间：无一 提供国外技术标准的费用承担：无一。1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：无。1.6 联络1.6.1 发包人和设计人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意 、确定和决定等书面函件送 达对方当事人。1.6.2 发包人和设计人联系信息发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：；发包人指定的联系电话及传真号码：；发包人指定的电子邮箱：；设计人接收文件的地点：；设计人指定的接受人为：；设计人指定的联系电话及传真号码：；设计人指定的电子邮箱：；1.8保密保密期限：生。2 .发包人2.1 发包人一般义务2.1.3 发包人其它义务：o2.2 发包人代表发包人代表姓名：;身份证号：职 务：联系电话：电子信箱：；通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：代理签署合同。发包人更换发包人代表的，应当提前天书面通知设计人。2.3 发包人决定2.3.2发包人应在天内对设计人书面提出的事项作出书面决 定。3 .设计人3.1 设计人一般义务3.1.1 设计人（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案 手续。3.1.3 设计人其他义务： 金o3.2 项目负责人3.2.1 项目负责人姓 名：;执业资格及等级：;注册证书号：;联系电话：;电子信箱：;通信地址：;设计人对项目负责人的授权范围如下：作为合同当事人、代表设计人洽谈合同，代表设计人负责履行合同。3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:3.3 设计人人员3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：在接到开始设计通知后7天内 。3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：应按照专业合同条款的约定承担违约责任。3.4 设计分包3.4.1 设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：无分包。主体结构、关键性工作的范围：无 。3.4.2 设计分包的确定允许分包的专业工程包括：无 。其他关于分包的约定：无 。3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：无 。3.4.4 分包工程设计费支付方式：无 。3.5 联合体3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式： 无。5.工程设计要求5.1 工程设计一般要求5.1.1.1 工程设计的特殊标准或要求：无 。5.1.1.2 工程设计的特殊标准或要求:5.3工程设计文件的要求5.3.3 工程设计文件深度规定：无。5.3.5 工程的合理使用寿命年限：45年。6.工程设计进度与周期6.1 工程设计进度计划6.1.1 工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：。6.1.2 工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：6.3工程设计进度延误6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误(4)因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：无。设计人应在发生进度延误的情形后 1 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后_1天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在/一天内进行审查弁书面答复。6.5提前交付工程设计文件6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：无。7 .工程设计文件交付7.1 工程设计文件交付的内容7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式 为：。8 .工程设计文件审查8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过7天。8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。8.4 工程设计审查形式及时间安排：时间另行规定 o9 .施工现场配合服务9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包 括： 无。9.2 设计人应当在交付施工图设计文件弁经审查合格后3个月时间内提供施工现场配合服务。10 .合同价款与支付10.1 合同价格形式(1)单价合同单价包含的风险范围：无。风险费用的计算方法：无。风险范围以外合同价格的调整方法：无 。(2)总价合同总价包含的风险范围：无。风险费用的计算方法：无。风险范围以外合同价格的调整方法：无 。(3)其它价格形式：无 。10.2 定金或预付款10.2.1 定金或预付款的比例定金的比例合同总价比或预付款的比例/ O10.2.2 定金或预付款的支付定金或预付款的支付时间：，但最迟应在开始设计通知载明的开始 设计日期天前支付。11 .工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 3天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后3_天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的3天内，予以书面答复。12 .专业责任与保险12.2设计人需(需/不需)有发包人认可的工程设计责任保险。13 .知识产权13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：本站使用O13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： o 关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：本站便用。13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：双方协商。14 .违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1 发包人支付设计人违约金：无。14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：无 。14.2 设计人违约责任14.2.1 设计人支付发包人的违约金：无。14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：无。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：。14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：无。14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：无。15 .不可抗力15.1 不可抗力的确认除通过合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 自然灾害。16 .合同解除16.2有下列情形之一的，可以解除合同：(3)暂停设计期限已连续超过无 天。16.4发包人向设计人支付已完成工作设计费的期限为7天内。17 .争议解决17.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同M。17.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：无。选定争议评审员的期限：无。评审所发生的费用承担方式：无-其他事项的约定：无。17.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定：无二17.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项产生的争议，按下列第二种方式解决:(1)向仲裁委员会申请仲裁；(2)向人民法院起诉。18 .其他(如果没有，填“无”)无。附件：附件1:工程设计范围、阶段与服务内容附件2:发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3:设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件4:设计人主要设计人员表附件5:设计进度表附件6:设计费明细及支付方式附件7:设计变更计费依据和方法附件1:工程设计范围、阶段与服务内容、本工程设计范围二、本工程设计阶段划分初步（基础）设计、非标准设备设计（如有）、施工图设计及施工配合四个阶段。三、各阶段服务内容1 .初步（基础）设计阶段2,非标准设备设计阶段（如有）3,施工图设计阶段4,施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、 参加试车（试运行）考核和竣工验收）附件2:发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表序号资料及文件名称份数提交日期后关事宜1各1初步设计开始3天前21初步设计开始3天前3各1初步设计开始3天前41初步设计开始3天前5各1初步设计开始3天前6各1下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见71施工图设计开始3天前81施工图设计开始3天前91施工图设计开始3天前101初步设计开始3天前111各设计阶段设计开始3天前121工程竣工验收通过后5天内（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）附件3:设计人向发包人交付的工程设计文件目录序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1初步（基础）设计文件天2非标准设备设计文件天3施工图设计文件天特别约定：1 .在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政 府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶 段的设计时间。2 .上述设计时间不包括法定的节假日。3,图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加 密、设置访问权限、限期使用等保护措施 。4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。附件4:设计人主要设计人员表名 称姓名职务注册执 业资格 或职称承担过的主要项目一、总部人员项目主管高级工 程师其他人员二、项目组成员项目负责人项目副负责人工艺专业 负责人土建专业 负责人设备专业 负责人其他专业 负责人附件5:设计进度表附件6:设计费明细及支付方式 一、设计费总额： 人民币1万元整 。二、设计费总额构成：1 .工程设计基本服务费用：固定总价：1万元整 。固定单价(实际投资额X费率 跑2 .工程设计其他服务费用：无3 .合同签订前设计人已完成工作的费用：无4 .特别约定：(1)工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费人次日，每人每次不超2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服 务费。(2)超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用(包括往返机 票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等)和人工费由发包人另 行支付。其中人工费支付标准为200元/人o (建议参照本单位年人均产 值确定人工费标准)(3)其它：三、设计费明细计算表双方商定四、设计费支付方式1 .本合同生效后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的 _L_% 作为定金或预付款，计/元，设计合同履行完毕后，定金或预付款 抵作部分设计费。2 .设计人向发包人提交初步设计文件后 _/一天内，发包人向设计 人支付设计费总额的20%,计2 元。3 .设计人向发包人提交主要非标准设备设计文件后/天内，发包人向设计人支付设计费总额的 15%,计2 元。4 .设计人向发包人提交施工图设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的100% 计10000 元。5 .试车（试运行）考核完成后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的10%计1 元。6 .工程竣工验收后7天内，发包人向设计人支付全部剩余设计费，共计1 元。注：上述支付方式供发包人、设计人参考使用。附件7 :设计变更计费依据和方法23