正式的建设工程设计合同范本

Word文档正式的建设工程设计合同范本 建设工程设计合同是承包方进行工程设计，托付方支付价款的合同。建设单位或有关单位为托付方，建设工程设计单位为承包方。以下是我为大家整理的正式的建设工程设计合同范本，供大家参考学习。 正式的建设工程设计合同范本1 工程名称： 工程地点： 合同编号：(由设计方编填) 设计证书等级： 发包方： 设计方： 发包方托付设计方担当工程设计经双方协商全都签订本合同 第1条本合同依据下列文件签订 (1)中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定 (2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件 第2条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见表4-2 表4-2设计项目内容 序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资 (万元)费率(%)估算设计费 (元) 层数建筑面积 (平方米)方案初步 设计施工图 第3条发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文件 表4-3发包方应供应的资料 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第4条设计方应向发包方交付的设计资料及文件如表4-4所示 表4-4设计方应交付的资料 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第5条本合同设计收费估算为元人民币设计费支付进度详见表4-5所示 表4-5设计费支付进度 付费次序占总设计费比例付费额(元)付费时间(由设计文件的交付时间打算) 第一次付费20%定金本合同签订后三日内 其次次付费 第三次付费 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费; 2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费不留尾款; 3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定多退少补实际设计费与估算设计费消失差额时双方另行签订补充协议; 4.本合同履行后定金抵作设计费 第6条双方责任 (1)发包方责任 发包方按本合同第3条规定的内容在规定的时间内向设计方提交资料及文件并对其完整性、正确性准时效性负责发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计 发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时设计方有权重新确定提交设计文件的时间 发包方变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或将所提交资料做较大修改以致设计方需返工时双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费 在未签合同前发包方已同意设计方为发包方所做的各项设计工作应按收费标准相应支付的设计费 发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时假如设计方能够做到发包方应依据设计方提前投入的工作量向设计方支付赶工费 发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员供应必要的工作、生活及交通等便利条件 发包方应爱护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计方同意发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目如发生以上状况发包方应负相关法律责任设计方有权向发包方提出索赔 (2)设计方责任 设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求进行工程设计按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料并对其负责 设计合理使用年限为年 设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件 设计方交付设计资料及文件后要按规定参与有关的设计审查并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充设计方按合同规定时限交付设计资料及文件本年内项目开头施工的负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收一年内项目尚未开头施工的设计方仍负责上述工作但应按所需工作量向发包方适当收取询问服务费详细金额由双方商定 设计方应爱护发包方的学问产权不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料如发生以上状况并给发包方造成经济损失发包方有权向设计方索赔 第7条违约责任 (1)在合同履行期间发包方要求终止或解除合同设计方未开头设计工作的不退还发包方已付的定金;已开头设计工作的发包方应依据设计方已进行的实际工作量支付设计费不足一半时按该阶段设计费的一半支付;超过一半时支付全部的该阶段设计费 (2)发包方应按本合同第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费每逾期支付一天应担当支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过三十天以上时设计方有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包方发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时发包方均按第7条第(1)款的相关规定支付设计费 (3)设计方对设计资料及文件消失的遗漏或错误负责修改或补充由于设计方错误造成工程质量事故损失设计方除负责实行补救措施外应免收直接受损失部分的设计费损失严峻的依据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金赔偿金由双方商定为实际损失的% (4)由于设计方自身缘由延误了按本合同第4条规定的设计资料及设计文件的交付时间时每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二 (5)合同生效后设计方要求终止或解除合同时设计方应双倍返还定金 第8条其他相关事宜 (1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同 (2)设计方为本合同项目所采纳的国家或地方标准图由发包方自费向有关出版部门购买本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过工程设计收费标准规定的份数设计方另收工本费 (3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标设计方不得指定生产厂、供应商发包方需要设计方协作加工定货时所需费用由发包方担当 (4)发包方托付设计协作引进项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段应汲取担当有关设计任务的设计方参与出国费用除制装费外其他费用由发包方支付 (5)发包方托付设计方担当本合同内容之外的工作服务另行支付费用 (6)由于不行抗力因素致使合同无法履行时双方应准时协商解决 (7)本合同发生争议时双方当事人应准时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时双方当事人同意由仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中商定仲裁机构事后又未达成仲裁书面协议的可向当地人民法院起诉 (8)本合同一式份发包方份设计方份 (9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效 (10)本合同生效后按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止 (11)本合同未尽事宜双方可签订补充协议有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等均为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力 (12)其他商定事项 发包方名称：设计方名称： (盖章)(盖章) 法定代表人：(签字)法定代表人：(签字) 托付代理人：(签字)托付代理人：(签字) 住宅：住宅： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 银行账号：银行账号： 建设行政主管部门备案：鉴证看法： (盖章)(盖章) 备案号：经办人： 备案日期：年月日鉴证日期：年月日 正式的建设工程设计合同范本2 订立合同双方： 建设单位：_，以下简称甲方; 设计单位：_，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，依据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的方案任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_。 其次条甲方的义务 1.甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必需保证质量，不得随便变更。 2.准时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利，在设计和施工过程中因技术上的特别需要进行试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务 1.乙方必需在_年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增加文件份数和需要模型费，另行收费。_年_月_日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。 (大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。) 2.乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。 4.设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。 第四条设计的修改和停止 1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。 3.甲方因故要求中途停止设计时，应准时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。 第五条设计费的数量和交付方法 本设计合同生效后_天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。 第六条嘉奖与违约责任 1.在合理的工程投资掌握数内，由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节省投资额中提取_%嘉奖乙方。 2.由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_元计算增付设计费。 3.甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 4.由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方连续完善设计任务，并视造成的损失铺张大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。 第七条其它 _。 本合同自_年_月_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。 在合同执行中如发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，送计委、建委、建行等单位各留存一份。 建设单位(甲方)：设计单位(乙方)： 代表人：_代表人：_ 联系人：_联系人：_ 通讯处：_通讯处：_ 电话或电报：_电话或电报：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ _年_月_日订 附： (1)_设计项目收费表： (2)_工程设计补充协议书。 _设计项目收费表 正式的建设工程设计合同范本3 工程名称：_ 工程地点:_ 合同编号：_ (由设计人编填) 设计证书等级：_ 发包人：_ 设计人：_ 签订日期：_ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人：_ 设计人：_ 发包人托付设计人担当_工程设计，工程地点为_，经双方协商全都，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订论据 1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 其次条设计依据 2.1发包人给设计人的托付书或设计中标文件 2.2发包人提交的基础资料 2.3设计人采纳的主要技术标准是：_ _ _ 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能相互说明的，假如合同文件存在歧义或不全都，则依据如下优先次序来推断： 3.1合同书 3.2中标函(文件) 3.3发包人要求及托付书 3.4投标书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(依据行业特点填写) _ 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件准时间 第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点准时间 第七条费用 7.1双方商定，本合同的设计费为_万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。 7.2假如上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。 第八条支付方式 8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计_万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。 8.2设计人提交_设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计_万元;之后，发包人应按设计人所完成的 施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计_万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。 8.3双方托付银行代付代收有关费用。 第九条双方责任 9.1发包人责任 9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性准时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 9.1.2发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。 9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开头设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开头设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 9.1.4发包人必需按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。 9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。 9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严峻背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。 9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。 9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。 9.1.9担当本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。 9.2设计人责任 9.2.1设计人应按国家规定和合同商定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(消失9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的状况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。 9.2.2设计合理使用年限为_年。 9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。 9.2.4设计人对设计文件消失的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。 9.2.5由于设计人缘由，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。 9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参与有关上级的设计审查，并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开头施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未开头施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。 第十条保密 双方均应爱护对方的学问产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上状况，泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。 第十一条仲裁 本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应准时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中商定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 第十二条合同生效及其他 12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订技术询问服务合同。 12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人协作建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人担当。 12.4发包人托付设计人协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人员参与。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。 12.5发包人托付设计人担当本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。 12.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应准时协商解决。 12.7本合同双方签字盖章即生效，一式_份，发包人_份，设计人_份。 12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 12.10未尽事宜，经双方协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 发包人名称：设计人名称： (盖章)(盖章) 法定代表人：(签字)法定代表人：(签字) 托付代理人：(签字)托付代理人：(签字) 项目经理：(签字)项目经理：(签字) 住所：住所： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 建设行政主管部门备案：鉴证看法： (盖章)(盖章) 备案号：经办人： 备案日期：年月日鉴证日期：年月日 20