修改劳务分包合同(最终版)要点

建设工程施工劳务分包合同第一部分合同协议书承包人：劳务分包人： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：一、总包工程概况1 .总包工程名称：2 .总包工程地点：3 .总包工程立项及批准文号： 二、劳务分包作业范围： 0三、劳务分包作业期限计划开始日期：年 月 日计划完工日期：年 月 日作业总日历天数为： 天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完 工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。四、劳务作业质量标准劳务作业质量应符合 标准，并符合承包合同有关质量的约定。五、劳务分包合同价格1 .估算价为：元（人民币）， 大写:元。2 .合同价格形式：。六、劳务分包人资质资质证书编号：资质专业及等级：七、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：1 .中标通知书（如果有）；2 .投标函及其附录（如果有）；3 .专用合同条款及其附件；4 .通用合同条款；5 .技术标准和要求；6 .图纸；7 .已标价工作量清单或预算书（如果有）；8 .其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成 部分。上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改， 属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。八、承诺1 .劳务分包人承诺按照劳务分包合同约定的期限按时完成施工内容。2 .劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确 保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发 放工资。3 .承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再 就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。九、附则1 .合同订立时间：年 月 日2 .合同订立地点：3 .本合同自 生效。4 .本合同一式一份，具有同等法律效力，承包人执 份，劳务分包 人执壹份。承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地 址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：电 话：传真：电子信箱：开户银行：账号：劳务分包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地 址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：电 话：传真：电子信箱：开户银行：账号：第二部分 通用合同条款1 . 一般约定1.1 词语定义与解释1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成 合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、 专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工作量 清单或预算书（如果有）以及其他合同文件。1.1.2 承包合同：是指发包人与总承包人签订的建设工程施工合同、发包人 与专业承包人签订的建设工程专业承包合同，或者总承包人与专业承包人签订的建设工程专业分包合同。1.1.3 劳务分包工作：是指在合同协议书中劳务作业范围对应的劳务分包工 作。1.1.4 发包人：是指与承包人签订建设工程施工合同的当事人以及取得该当 事人资格的合法继承人。1.1.5 承包人：是指具有相应的工程施工承包资质，签订承包合同的总承包 人、专业承包人或者专业分包人，以及取得上述当事人资格的合法继承人。1.1.6 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻劳务作业现场，在承包人 授权范围内负责劳务分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责 人。1.1.7 劳务分包人：是指与承包人签订合同协议书的，具有相应劳务作业承 包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.8 签约合同价：是指承包人和劳务分包人在合同协议书中确定的总金额。1.1.9 合同价格：是指承包人用于支付劳务分包人按照合同约定完成劳务作 业范围内全部劳务作业的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变 化。1.1.10 基准日期：承包人通过招投标方式选定劳务分包人的，以投标截止日前28天的日期为基准日期；承包人直接选定劳务分包人的，以合同协议书签订 日前28天的日期为基准日期。1.1.11 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。 计划完工日期是指合 同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第11.3款【完工日期的确定】执行。1.2 标准和规范除专用合同条款另有约定外，本合同适用的标准和规范应与承包合同约定 一致。1.3 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：(1)合同协议书；(2)中标通知书(如果有)；(3)投标函及其附录(如果有)；(4)专用合同条款及其附件；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价工作量清单或预算书(如果有)；(9)其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部 分，并根据其性质确定优先解释顺序。1.4 图纸承包人应当按照专用合同条款约定的时间和方式，向劳务分包人提供图纸。 承包人至迟不得晚于【劳务作业通知】载明的开始作业日期前7天向劳务分包人 提供图纸。1.5 联络1.5.1 与合同有关的通知、指令等文件，均应采用书面形式，并应在合同约 定的期限内送达接收人和送达地点。1.5.2 承包人和劳务分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点，并应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，拒不签收的，由此增加的费用和(或)延误的期限由拒绝接收一方承担。1.5.3 任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。1.6 保密除法律规定或专用合同条款另有约定外， 未经承包人书面同意，劳务分包人 不得将承包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给 第三方。除法律规定或合同另有约定外， 未经劳务分包人同意，承包人不得将劳 务分包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。2 .承包人2.1 承包合同的提供承包人应提供承包合同供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，承包人应 向劳务分包人提供一份承包合同的副本或复印件，但有关承包合同的价格和涉及 商业秘密的除外。2.2 劳务作业现场和工作条件2.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人至迟不得晚于开始工作日期7天前向劳务分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人负责提供劳务作业所需要的劳务 作业条件，包括：(1)将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场内；(2)向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件；(3)向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料；(4)完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续，但涉及劳务分包人需依法自行办理的手续除外；(5)按照专用合同条款约定提供的劳务作业人员住宿等其他设施和条件。2.3承包人项目经理承包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后 代表承包人履行合同。3 .劳务分包人3.1 劳务分包人的一般义务劳务分包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：(1)按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；(2)承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；(3)履行承包合同中与劳务分包工作有关的劳务分包人的义务，但劳务分 包合同明确约定应由承包人履行的义务除外；(4)其它专用合同条款约定的劳务分包人应当承担的义务。3.2 劳务分包项目负责人劳务分包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目负责人的 姓名、身份证号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经劳务分包人授权后 代表劳务分包人履行合同。项目负责人应是劳务分包人正式聘用的员工， 劳务分包人应向承包人提交项 目负责人与劳务分包人之间的劳动合同，以及劳务分包人为项目负责人缴纳社会 保险的有效证明。项目负责人应常驻劳务作业现场，每月在劳务作业现场时间不得少于专用合 同条款约定的天数。劳务分包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。3.3 劳务作业管理人员除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应在接到劳务作业通知后7天内，向承包人提交劳务分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报 告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等，并同时提交主要劳务作业管理人员与劳务分包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。劳务分包人派驻到劳务作业现场的主要劳务作业管理人员应相对稳定。 劳务 分包人更换主要劳务作业管理人员时， 应提前7天书面通知承包人，并征得承包 人书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。4 .劳务作业人员4.1 签订书面劳动合同劳务分包人应当与劳务作业人员签订书面劳动合同，并每月向承包人提供上月劳务分包人在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。除上述书面记录的用工行为外，劳 务分包人承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。4.2 支付劳务作业人员工资劳务分包人应当每月按时足额支付劳务作业人员工资并支付法定社会保险， 劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准，并于每月25日之前将上月的工资发放及社会保险支付情况书面提交承包人。否则，承包人有权暂停支付 最近一期及以后各期劳务分包合同价款。劳务分包人未如期支付劳务作业人员工资及法定社会保险费用，导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的，承包人有权书面通知劳务分包人从尚未支付的劳务分 包合同价款中代劳务分包人支付上述费用， 并扣除因此而产生的经济损失及违约 金，剩余的劳务分包合同价款向劳务分包人支付。书面通知应载明代付的劳务作业人员名单、代付的金额，劳务分包人应当在收到书面通知之日起 7天内确认或 提出异议，逾期未确认且未提出异议的，视为同意承包人代付。4.3 劳务作业人员管理4.3.1 劳务分包人应当根据承包人编制的施工组织设计，编制与施工组织设 计相适应的劳动力安排计划，劳动力安排计划应当包括劳务作业人员数量、工种、 进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等，劳动力安排计划应当经承包人批准 后实施。4.3.2 劳务分包人应当组织具有相应资格证书和符合本合同劳务作业要求的 劳务作业人员投入工作。劳务分包人应当对劳务作业人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理以及各种证照的办理。4.3.3 承包人有权随时检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况。特种 作业人员必须按照法律规定取得相应职业资格证书，否则承包人有权禁止未获得 相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场。4.3.4 承包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员， 劳务分包人应当撤换。劳务分包人无正当理由拒绝撤换的， 应按照专用合同条款 的约定承担违约责任。5 .作业安全与环境保护5.1 作业安全5.1.1 承包人应认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护 措施，提供安全防护设备，确保施工安全，不得要求劳务分包人违反安全管理的 规定进行劳务作业。对于承包人违反工程建设安全生产有关管理规定的指示，劳务分包人有权拒绝。5.1.2 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准 进行作业，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。发生安全事故后，劳务分包人应立即通知承包人，并 迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。5.1.3 劳务分包人应按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工 地要求设置标牌，负责其生活区的管理工作。5.2 职业健康5.2.1 劳动保护劳务分包人应当服从承包人的现场安全管理， 并根据承包人的指示及国家和 地方有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施。劳务分包人应依法为其履 行合同所雇用的人员办理必要的证件、 许可、保险和注册等。劳务作业人员在作 业中受到伤害的，劳务分包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。劳务分包人应按法律规定安排劳务作业人员的劳动和休息时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利5.3 环境保护在合同履行期间，劳务分包人应采取合理措施保护劳务作业现场环境。对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防 范措施。劳务分包人应当遵守承包人关于劳务作业现场环境保护的要求。劳务分包人应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任， 因上述环境 污染引起纠纷而导致劳务作业暂停的，由此增加的费用和(或)延误的期限由劳 务分包人承担。6 .作业期限及进度6.1 劳务作业方案6.1.1 承包人负责编制施工组织设计，施工组织设计应当包括如下内容：施 工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计 划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环 境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应 及时通知劳务分包人。6.1.2 劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作 业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划 等。合同当事人应在专用合同条款中约定劳务分包人提供劳务作业方案的时 问。6.2 开始工作6.2.1 劳务作业准备除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成如下劳务作业准备工 作：(1)承包人负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审；(2)劳务分包人应根据施工组织设计及劳务作业方案，组织劳务作业人员。6.2.2 劳务作业通知合同当事人应按照法律规定和合同约定获得劳务作业所需的许可。 承包人应 在计划开始工作日期7天前向劳务分包人发出劳务作业通知，作业期限自劳务作 业通知中载明的开始工作日期起算。6.3 作业期限延误6.3.1 因劳务分包人原因导致作业期限延误因劳务分包人原因造成作业期限延误的，劳务分包人应承担由此给承包人造 成的损失，当事人也可在专用合同条款中约定逾期完工违约金的计算方法和逾期完工违约金的上限。劳务分包人支付逾期完工违约金后，不免除劳务分包人继续 完成劳务作业及整改的义务。6.3.2 不利作业条件在合同履行过程中，出现不利作业条件的，劳务分包人应按照承包人指示， 采取措施继续进行劳务作业，由此增加的费用和（或）延误的期限由承包人承担。 不利作业条件包括不利物质条件、异常恶劣的气候条件以及合同当事人在专用合 同条款中约定的其他不利作业条件。不利物质条件是指有经验的承包人及劳务分包人在劳务作业现场遇到的不 可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和 水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。异常恶劣的气候条件是指在作业过程中遇到的，有经验的承包人及劳务分 包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可 抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气 候条件的具体情形。6.4 劳务作业暂停6.4.1 劳务分包人原因引起的劳务作业暂停因劳务分包人原因引起的劳务作业暂停，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。6.4.2 劳务作业暂停后的复工劳务作业暂停后，承包人和劳务分包人应积极采取有效措施以消除劳务作业 暂停的影响。在复工前，承包人和劳务分包人应确定劳务作业暂停造成的损失， 并确定复工条件。当复工条件具备时，承包人应向劳务分包人发出复工通知，劳务分包人应按照复工通知的要求复工。劳务分包人无故拖延或拒绝复工的，劳务分包人承担由此增加的费用和（或） 延误的期限。6.5 工作配合6.5.1 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由承包人或劳务作业现场内的 第三方进行配合时，承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三 方的配合。6.5.2 承包人或劳务作业现场内第三方的工作必须由劳务分包人配合时，劳 务分包人应按承包人的指示予以配合。7 .机具、设备及材料供应7.1 机具、设备和材料供应计划7.1.1 除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应在收到承包人提供的施工组织设计之日起14天内，向承包人提交机具、设备、材料供应计划。7.1.2 上述供应计划经承包人确认后，承包人应按供应计划要求的品种、规 格、型号、质量、数量和供应时间等组织货源并及时运入场地。7.1.3 承包人提供的机具、设备应在安装调试完毕，确认运行良好后交付劳 务分包人使用。承包人提供的材料在进场时应由劳务分包人负责验收，如材料的品种、规格、型号、质量、数量不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，由此 增加的费用和(或)延误的期限均由承包人承担。7.2 大型机械、主要材料和周转性材料承包人不得要求劳务分包人提供或采购大型机械、主要材料，以及提供或租 赁周转性材料。7.3 低值易耗材料7.3.1 除专用合同条款另有约定外，劳务作业所需的低值易耗材料，应由承 包人提供。7.3.2 劳务分包人自行提供部分低值易耗材料以及小型机具的，并应在专用 合同条款中对上述材料的范围给予明确。7.4 劳务分包人的保管义务劳务分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的机具、设备、材料，并接受 承包人随时检查其机具、设备、材料的保管、使用情况。因劳务分包人保管不善、 不合理使用造成机具、设备、材料丢失、损毁的，劳务分包人应负责赔偿，并承 担因此造成的作业期限延误等责任。除专用合同条款另有约定外，大型机械、主要材料及周转性材料由承包人负 责保管。7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗合同当事人应在专用合同条款中约定承包人所供应设备、材料的合理损耗 率，劳务分包人在上述损耗率的范围内对设备、材料进行合理使用。超出约定损耗率范围之外的设备、材料用量，由劳务分包人自行承担。8 .劳务作业变化8.1 劳务作业变化的情形除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形影响劳务作业的，应按照本款约定进行调整：(1)增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；(2)取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸；(5)改变劳务作业的时间安排或实施顺序。劳务分包人不得擅自调整劳务作业范围。8.2 劳务作业变化的通知合同履行过程中如需对原工作内容进行调整，承包人应提前7天以书面形式 向劳务分包人发出劳务作业变化通知，并提供调整后的相应图纸和说明。8.3 劳务作业变化引起的作业期限调整因劳务作业变化引起作业期限变化的，合同当事人均可要求调整作业期限。合同当事人应结合劳务作业特点及技术难度，并参考工程所在地定额标准确定增减作业期限天数。合同当事人也可在专用合同条款中约定增减作业期限天数的方 法。以及当地劳动力市场供应情况9 .合同价格形式承包人和劳务分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：9.1 单价合同9.2 总价合同10 .验收与交付11 .1劳务作业质量1.1.1 1劳务分包人应确保所完成劳务作业符合合同约定的质量标准。承包人有作业规范要求的，劳务分包人的劳务作业还应当满足承包人的作业规范要求。1.1.2 2承包人有权随时对劳务分包人实施的劳务作业进行监督检查，确保劳 务作业质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，劳务分包人应当及时完成整改。10.2 参加检验与验收劳务分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的材料检验， 并及时提出检验意见。劳务分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的分部分项工 程的验收，并承担相应部分的整改责任。10.3 完工日期的确定10.3.1 承包人统一安排技术档案资料的收集整理， 并负责组织劳务分包工作 的完工验收。10.3.2 劳务分包人完成全部劳务作业后，应向承包人提交完工报告，通知承 包人验收。承包人应当在收到劳务分包人的完工报告后 7天内完成对劳务分包人 劳务作业成果的验收，验收合格或者承包人未在上述期限内完成验收的， 视为劳 务分包人已经完成了本合同约定的劳务分包工作。10.3.3 总包工程竣工且经发包人验收合格的，视为劳务分包人的劳务作业质 量符合合同约定的要求。10.3.4 劳务作业经承包人验收合格的，以劳务分包人提交完工报告之日为实 际完工日期；因承包人原因，未在收到劳务分包人的完工报告后 7天内完成验收 的，以劳务分包人提交完工报告的日期为完工日期；劳务作业未经完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有与劳务作业有关的承包工程之日为实际完工日期。11.4 劳务作业整改承包人与发包人间的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表 明劳务作业质量不合格时，劳务分包人应负责无偿整改，作业期限不予延长，并 承担由此导致的承包人损失。劳务分包人因自身原因无法完成整改的， 承包人可 以委派其他劳务单位完成，产生的费用由劳务分包人承担。劳务分包人整改后质 量仍不合格的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。11.5 劳务作业交付劳务作业经验收合格后，劳务分包人应当按照承包人指示及时将该劳务作业 交付承包人，不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付承包人。合同当事人也可在专用合同条款中约定劳务作业交付的具体条件或日期。12.违约12.1 劳务分包人违约12.1.1 劳务分包人违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于劳务分包人违约:(1)劳务分包人未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的；(2)劳务分包人因自身原因导致作业期限延误的；(3)劳务分包人劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的；(4)劳务分包人未按承包人要求进行安全文明施工的；(5)劳务分包人未每月向承包人提供上月劳务分包人在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的；(6)专用合同条款约定的其他违约情形。12.1.2劳务分包人违约责任劳务分包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的期限。止匕外， 合同当事人可在专用合同条款中另行约定劳务分包人违约责任的承担方式和计 算方法。13 .保险13.1 劳务分包人应办理的保险除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应当为其从事危险作业的职工办理 意外伤害保险，并为劳务作业现场内自有人员、自有财产办理保险，支付保险费 用。合同当事人可在专用合同条款中约定劳务分包人办理保险的时间及劳务分 包人不履行上述义务应承担的违约责任。13.2 保险事故的处理劳务分包价格中，包含乙方工伤保险费用。发生安全事故，由责任人承担全部责任，涉及乙方的任何安全事故，由乙方 自行处理，不得对甲方造成影响，事后甲方可根据相应责任承担部分费用，施工现场内、外(含上下班途中等)的任何安全事故，责任、费用均由乙方承担。14 .合同解除14.1 合同解除的情形14.1.1 出现下列情形的，合同当事人均有权解除本合同：(1)因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84天或累计超过140天，合同 当事人均有权解除合同；14.1.2 与发包人的承包合同解除的，合同当事人均有权解除合同；14.1.3 同条款约定的其他情形。14.1.4 出现下列情形的，承包人有权解除本合同：(1)劳务分包人将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人的；(2)劳务分包人劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的；(3)劳务分包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限， 且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的；(4)因劳务分包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；(5)劳务分包人未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬，导致引发10人以上的群体性事件的；(6)专用合同条款约定的其他情形。15.2合同解除后的处理15.2.1 合同解除后，承包人应及时与劳务分包人办理合同结算支付手续。15.2.2 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工作和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出劳务作业现场。承包人应为劳务分包人撤出提 供必要条件。15.2.3 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和违约条款的效力。有过错的一方应当承担违约责任，并赔偿因合同解除给对方造成的损失。15.2.4 合同解除退场除专用合同条款另有约定外，承包人提前 7天向劳务分包人发出撤场通知， 劳务分包人应当在承包人要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好相关手续。若劳务分包人逾期撤离劳务作业人员，则应按照专用合同条款约定向承包人支付违 约金。16.争议解决合同当事人因合同或合同有关事项发生争议的，可以自行和解或要求有关 主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可以在专用合同 条款中约定以下一种方式解决争议：(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；(2)向有管辖权的人民法院起诉。19第三部分专用合同条款1 .承包人1.2承包人项目经理姓 名：;身份证号：;联系电话：;2 .劳务分包人2.1 劳务分包人的一般义务(4)劳务分包人应承担的其他义务： 02.2 劳务分包人项目负责人姓 名：;身份证号：;联系电话：;劳务分包人未提交项目负责人的劳动合同，或者没有提供为项目负责人缴纳社会保险的证明的违约责任：。关于项目负责人每月在劳务作业现场的时间要求及违约责任： 02.3 劳务作业管理人员劳务分包人提交现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告的期限：。3 .劳务作业人员3.1 劳务作业人员管理3.1.1 劳务分包人无正当理由拒绝撤换劳务作业人员，应承担的违约责任为:。4 .作业安全与环境保护4.1 职业健康4.1.1 生活条件关于承包人为劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境的期限要求：5 .机具、设备及材料供应5.1 机具、设备和材料供应计划5.1.1 劳务分包人向承包人提交机具、设备、材料供应计划的期 限：。5.2 低值易耗材料5.2.1 关于劳务作业所需的低值易耗材料的提供人的约定： 5.2.2 关于劳务分包人自行提供劳务作业所需低值易耗材料或小型机具的范围：5.3 务分包人的保管义务大型机械、主要材料及周转性材料由 负责保管。5.4 承包人供应设备、材料的合理损耗承包人供应设备、材料的合理损耗率：6 .合同价格形式6.1 单价合同6.2 总价合同7 .劳务作业计量与支付7.1 劳务作业的计量7.1.1 计量原则和计量周期劳务作业工作量计算规则：关于计量周期的约定： 。7.1.2 计量程序关于劳务作业工作量计量的约定：(1)劳务分包人报送工作量报告的期限： 7.2 进度款支付7.2.1 本着甲乙双方风险共担的原则，在建设单位付款到位的情况下按以下进度支付：建设单位付款不到位的情况下可以延缓支付节点。7.2.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定： 07.2.3 进度付款申请单的提交关于提交进度付款申请单的约定： 。7.2.4 进度款审核与支付7.2.5 人审核确认并书面答复进度付款申请单的期限： 。7.2.6 人支付劳务分包合同进度款的期限： 08 .验收与交付8.1 劳务作业整改劳务分包人整改后质量仍不合格，应承担的违约责任为： 8.2 劳务作业交付关于劳务作业交付条件与日期的约定： 09 .劳务作业完工结算与支付9.1 完工结算申请劳务分包人提交完工结算申请单的期限： ; 劳务分包人提交完工结算申请单的资料清单： ; 劳务分包人提交完工结算申请单的份数： ; 完工结算申请单应包括的内容： 。9.2 完工结算审核承包人完成完工结算申请单审核确认并签发完工付款证书的期限： 09.3 完工结算支付承包人完成完工结算支付的期限:10 .违约10.1 承包人违约10.1.1 承包人违约的情形(5)承包人违约的其他情形： 10.1.2 承包人违约责任关于承包人违约责任的承担方式和计算方法的约定： 10.2 劳务分包人违约10.2.1 劳务分包人违约的情形(6)劳务分包人违约的其他情形： 010.2.2 劳务分包人违约责任关于劳务分包人违约责任的承担方式和计算方法的约定： 011 .其他方面乙方任何情况下，不得拖欠工人工资，不得出现工人上方闹事事件，否则按 10万元/次对乙方进行罚款，且欠薪有甲方直接支付，并从乙方劳务费中十倍扣 除。附件：机具、设备、材料供应计划机具、设备、材料供应计划序号品种规格型号质量数量供应时间送达地点备注