《建设工程工程量清单计价规范》课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2013,清单计价规范宣贯,2013清单计价规范宣贯,制定规范目的,规范工程建设,市场行为,，完善公平竟争机制，促使技术和管理进步,两次修订趋向,（,200320082013,：签约计价,履约计价,争议处理）,修订规范目的,为了更加广泛的推进工程量清单计价，进一步规范建设工程发承包双方的计量、计价行为；,为了与当前国家相关法律、法规、政策性的变化规定相适应，使其能够正确的贯彻执行；,为了适应新技术、新工艺、新材料日益发展的需要，促使规范的内容不断更新完善,总结实践经验，进一步建立健全我国统一的建设工程计价、计算规范的标准体系,中国建设工程造价管理协会,中国建设工程造价管理协会,前 言,1.,修订的目的,制定规范目的中国建设工程造价管理协会中国建设工程造价管理协会,确立了工程量清单计价体系（附录,9,个国家标准）,扩大了计价规范的适用范围,强化了规范的强制性规定,注重了与施工合同的衔接,明确了工程计价风险分担的范围,规范了不同合同形式的计量和价款支付,统一了合同价款调整的分类内容,提供了合同价款争议解决的办法,增加了工程造价鉴定的专门规定,细化了措施项目计价的规定,进一步增强了规范的操作性,中国建设工程造价管理协会,前 言,2.,新规范特点,确立了工程量清单计价体系（附录9个国家标准）中国建设工程造,3.,主要变化,结构变化,1本计价规范,9本计量规范,正文,附录,(AE),08,清单,13,清单,中国建设工程造价管理协会,前 言,3.主要变化结构变化1本计价规范9本计量规范正文附录(A,3.,主要变化,适用范围扩大,房屋建筑与装饰工程计量规范,通用安装工程计量规范,市政工程计量规范,园林绿化工程计量规范,矿山工程计量规范,仿古建筑工程计量规范,新,!,城市轨道交通计量规范,新,!,构筑物工程计量规范,新,!,爆破工程计量规范,新,!,附录,A,建筑工程,附录,B,装饰工程,附录,C,安装工程,附录,D,市政工程,附录,E,园林绿化工程,附录,F,矿山工程,2008,清单,2013,清单,中国建设工程造价管理协会,前 言,3.主要变化适用范围扩大房屋建筑与装饰工程计量规范附录A,计价内容调整,对强制性条款的进行了重新梳理；,细化了对措施项目的分类，改善了计价的可操作性；,提高了合同各方风险分担的强制性，要求发承包双方明确各自的风险范围。,计量规范内容调整,增加了部分专业工程，计量规范实现了开放性；,章节进行了重新划分，清单项目细化，编码重新调整；措施清单进入计量规范，并进一步完善。,中国建设工程造价管理协会,前 言,3.,主要变化,主要内容调整,计价内容调整中国建设工程造价管理协会 前 言3.主要,完善了招投标、过程支付及结算的报表格式。,封面,1,表,06,：单项工程结算汇总表,表,09,：综合单价分析表。,表,10,：措施项目清单与计价表,（一、总价项目）,表,14,：工程计量申请（核准）表,表,15,：工程预付款支付申请表,表,16,：总价项目进度款支付分解表,表,17,：工程进度款支付申请（核准）表,表,18,：竣工结算款支付申请（核准）表,表,19,：工程款最终结清支付申请（核准）表,表,20,：发包人提供材料和工程设备一览表,表,21,：承包人提供主要材料和工程设备一览表,表,22,：承包人提供材料和工程设备一览表,微调,4,张表,新增,9,张表,3.,主要变化,报表调整,中国建设工程造价管理协会,前 言,完善了招投标、过程支付及结算的报表格式。封面1表14：工程计,中国建设工程造价管理协会,第一篇,1.,总则,2.,术语,3.,一般规定,4.,工程量清单编制,第二篇,5.,招标控制价,6.,投标报价,7.,合同价款约定,8.,工程计量,第三篇,9.,合同价款调整,10.,合同价款期中支付,11.,竣工结算与支付,12.,合同解除的价款结算与支付,13.,合同价款争议的解决,14.,工程造价鉴定,15.,工程计价资料与档案,16.,工程计价表格,附录,A,17.,物价变化合同价款调整方法,目 录,中国建设工程造价管理协会第一篇1.总则2.术语3.一般规定4,中国建设工程造价管理协会,1,总则,2,术语,3,一般规定,4,工程量清单编制,第 一 篇,中国建设工程造价管理协会1总则2术语3一般规定4 工程量清单,【,条文,】,1.0.2,本规范适用于建设工程发承包及实施阶段的计价活动。,【,解析,】,1.0.2,本条规定了本,规范的适用范围,。,本条所指的建设工程包括：房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、矿山工程、构筑物工程、城市轨道交通工程、爆破工程等。,建设工程发承包及实施阶段的计价活动包括：,招标,工程量清单、招标控制价、投标报价编制,，,工程合同价款的约定,，,竣工结算的办理,以及,工程施工过程中工程计量与合同价款的支付、索赔与现场签证、合同价款的调整、和合同价款争议的解决等活动,。,本条,将“建设工程工程量清单计价活动”修改为“建设工程发承包及实施阶段的计价活动”,，进一步明确了本规范的适用范围。,中国建设工程造价管理协会,总 则,1,总则,【条文】1.0.2 本规范适用于建设工程发承包及实施阶段的,【,条文,】,1.0.3,建设工程发承包及实施阶段的工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。,【08,条文,】,4.1.1,采用工程量清单计价，建设工程造价应由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。,中国建设工程造价管理协会,总 则,1,总则,【,解析,】,1.0.3,本条,规定了工程造价的组成内容,。,本条与“,08,规范”相比，将“采用工程量清单计价”修改为“建设工程发承包及实施阶段”，理由同前。,根据,建筑安装工程费用项目组成,（建标,44,号文）规定,建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金五部分组成，又称建筑安装工程费,。,【条文】1.0.3 建设工程发承包及实施阶段的工程造价由分部,【,条文,】,1.0.4,招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付以及工程造价鉴定等工程造价文件的编制与核对，,应由具有专业资格的工程造价人员承担,。,【,解析,】,本条,与“,08,规范”相比，增加了 “工程计量、合同价款调整、工程造价鉴定等”,。,人事部、建设部关于印发造价工程师执业制度暂行规定的通知 （人发, 199677,号）规定，在建设工程计价活动中，工程造价人员实行执业资格制度。按照注册造价工程师管理办法（建设部第,150,号令）第十八条的规定，注册造价工程师应当在本人承担的工程造价成果文件上签字并盖章； 全国建设工程造价员管理办法（中价协,2011021,号）第二十一条规定，造价员应在本人完成的工程造价成果文作上签字、加盖从业印章并承担相应的责任。,中国建设工程造价管理协会,总 则,1,总则,【条文】1.0.4 招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工,【,条文,】,1.0.5,承担工程造价文件的编制与核对的工程造价人员及其所在单位，,应对工程造价文件的质量负责,。,中国建设工程造价管理协会,总 则,1,总则,【,解析,】,1.0.5,本条,规定了工程造价成果文件,的,责任主体,。,本条是新增条款，与本规范第,1.0.4,条相呼应，明确了工程造价成果文件编制与核对人及其所在单位应对工程造价成果文件的质量负责。,【条文】1.0.5 承担工程造价文件的编制与核对的工程造价人,【,条文,】,1.0.6,建设工程发承包及实施阶段的计价活动应遵循,客观、公正、公平,的原则。,中国建设工程造价管理协会,总 则,1,总则,【,解析,】,1.0.6,本条规定了从事建设工程计价活动应遵循的原则。,本条将,08,规范的,“建设工程工程量清单计价活动”修改为“建设工程发承包及其实施阶段的计价活动”，理由同前。,本条规定体现的是对建设工程计价活动的最基本要求。建设工程计价活动的结果既是工程建设投资的价值表现，同时又是工程建设交易活动的,公平、合理对价的表现,。因此，,建设工程造价计价活动不仅要客观反映工程建设的投资，更应体现工程建设交易活动的公正、公平,性,。,【条文】1.0.6 建设工程发承包及实施阶段的计价活动应遵循,中国建设工程造价管理协会,1,总则,2,术语,3,一般规定,4,工程量清单编制,第 一 篇,中国建设工程造价管理协会1总则2术语3一般规定4 工程量清单,2,术语,按照编制标准规范的基本要求，术语是对本规范特有名词给予的定义，尽可能避免本规范貫彻实施过程中由于不同理解造成的争议。,本规范术语,共计,52,条,，与“,08,规范”相比，,新增,29,条,；改变术语名称,1,条，即,“合同价”改为“签约合同价”,。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2 术语按照编制标准规范的基本要求，术语是对本规范特有名词,【,条文,】2.0.1,工程量清单,bills of quantities,（,BQ,）,载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。,【08,条文,】,2.0.1,工程量清单,建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.1,工程量清单,bills of quantities,（,BQ,）,“工程量清单”是建设工程进行计价的专用名词，它表示的是建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。在“,08,规范”此条上作了文字上的适当调整，使其定义更为准确。在建设工程发承包及实施过程的不同阶段，又可分别称为,“招标工程量清单”、“已标价工程量清单”,等。,【条文】2.0.1 工程量清单 bills of quant,【,条文,】2.0.4,分部分项工程,work sections and trades,分部工程是单项或单位工程的组成部分，是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序、路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程。,中国建设工程造价管理协会,术 语,【,解析,】,2.0.4,分部分项工程,work sections and trades,13,新增术语,。,“分部分项工程”是“分部工程”和“分项工程”的总称，是新增名词。,“分部工程”是单项或单位工程的组成部分,，是,按结构部位,、路段长度及,施工特点或施工任务,将单项或单位工程划分为若干分部的工程。,“分项工程”是分部工程的组成部分，,是按不同,施工方法、材料、工序,及路段长度等分部工程划分为若干个分项或项目的工程。,2,术语,【条文】2.0.4分部分项工程 work sections,【,条文,】2.0.6,项目编码,item code,分部分项工程和措施项目清单名称的阿拉伯数字标识。,【,解析,】,2.0.6,项目编码,item code,本条依据新的相关工程国家计量规范对“项目编码”重新进行了定义，由于新的相关工程国家计量规范不只是对分部分项工程，同时对措施项目名称也进行了编码，使其更加完善，以方便使用，因此，新的定义,增加了措施项目,。,项目编码仍与“,08,规范”保持一致，采用十二位阿拉伯数字表示。一至九位为统一编码，其中，,一、二位为相关工程国家计量规范代码，三、四位为专业工程顺序码，五、六位为分部工程顺序码，七、八、九位为分项工程项目名称顺序码，十至十二位为清单项目名称顺序码,。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【条文】2.0.6项目编码 item code【解析】 2.,【,条文,】2.0.7,项目特征,item description,构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.7,项目特征,item description,定义该术语是为了更加准确地规范工程量清单计价中对分部分项工程项目、措施项目的特征描述的要求，,便于准确地组建综合单价,。,【条文】2.0.7项目特征 item description,【,条文,】2.0.8,综合单价,all-in unit rate,完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。,【08,条文,】,2.0.4,综合单价,本条对“综合单价”定义作了修改。,变化,如下：一是,将“完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施项目”修改为“完成一个规定清单项目”，更为准确,，如措施项目中的安全文明施工费、夜间施工费等总价项目；其他项目中的总承包服务费等无量可计，但总价的构成与综合单价是一致的，这样规定，也更为清晰；二是,增加了工程设备费,。,该定义仍是一种,狭义,上的综合单价，规费和税金费用并不包括在项目单价中。,国际上,所谓的综合单价，一般是指包括全部费用的综合单价，在我国目前建筑市场存在过度竞争的情况下，保障税金和规费等不可竞争的费用仍是很有必要的。随着我国社会主义市场经济体制的进一步完善，社会保障机制的进一步健全，实行,全费用的综合单价,也将只是时间问题。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【条文】2.0.8综合单价 all-in unit rate,【,条文,】2.0.9,风险,费用,risk allowance,隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的,市场价格波动风险的费用,。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.9,风险,费用,risk allowance,13,新增术语。,风险费用是承包人预计入综合单价中应对约定,内容,和,范围,内,市场价格波动,风险的费用。,市场价格波动风险已是相对便于处理的风险，风险远不只是市场价格波动的问题，还有更多难以处理的风险。,完善了措施项目清单的编制依据，必须要根据“现行国家计量规范的规定”编制，加强了对措施项目清单编制的要求，能正确规避这几年对措施这块存在的单价不易确定，结算困难以及风险难控做出有利保障。,【条文】2.0.9风险费用 risk allowance中国,【,条文,】2.0.11,单价合同,unit rate contract,发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.11,单价合同,unit rate contract,13,新增术语。,“单价合同”是新增名词。,实行工程量清单计价的工程，一般应采用单价合同方式,，即合同中的工程量清单项目综合单价,在合同约定的条件内固定不变，超过合同约定条件时，依据合同约定进行调整,；工程量清单项目及工程量,依据承包人实际完成且应予计量的工程量,确定。,【条文】2.0.11 单价合同 unit rate cont,【,条文,】2.0.12,总价合同,lump sum contract,发承包双方约定以施工图及其预算和有关条件进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。,【,解析,】,13,新增术语,。,“总价合同”是以施工图纸为基础，在工程任务内容明确，发包人的要求条件清楚，计价依据确定的条件下，发承包双方依据承包人编制的施工图预算商谈确定合同价款。,当合同约定工程施工内容和有关条件不发生变化时，发包人付给承包人的合同价款总额就不发生变化。,当工程施工内容和有关条件发生变化时，发承包双方根据变化情况和合同约定调整合同价款，但对工程量变化引起的合同价款调整应遵循以下原则：,1.,若合同价款是依据承包人根据施工图自行计算的工程量确定时，除工程变更造成的工程量变化外，合同约定的工程量是承包人完成的最终工程量，,发承包双方不能以工程量变化作为合同价款调整的依据；,2.,若合同价款是依据发包人提供的工程量清单确定时，发承包双方应依据承包人最终实际完成的工程量（包括工程变更、工程量清单错、漏）调整确定合同价款。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【条文】2.0.12总价合同 lump sum contra,【,条文,】2.0.13,成本加酬金合同,cost plus contract,发承包双方约定以施工工程成本再加合同约定酬金进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。,【,解析,】,13,新增术语。,“成本加酬金合同”是是,承包人不承担任何价格变化和工程量变化的风险,的合同。通常在下列情况下，方选择成本加酬金合同：,1.,工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定，或者尽管可以确定工程技术和结构方案，但不可能进行竞争性的招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包人；,2.,时间特别紧迫，来不及进行详细的计划和商谈，如抢险、救灾工程。,成本加酬金合同有多种形式，主要有成本加固定费用合同、成本加固定比例费用合同、成本加奖金合同。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【条文】2.0.13成本加酬金合同 cost plus co,【,条文,】2.0.16,工程变更,variation order,合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变；设计图纸的修改；施工条件的改变；招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.16,工程变更,variation order,13,新增术语。,“工程变更”是新增名词。建设工程合同是基于合同签订时静态的发承包范围、设计标准、施工条件为前提的，由于工程建设的不确定性，这种静态前提往往会被各种变更所打破。在合同工程实施过程中，,工程变更可分为设计图纸发生修改；招标工程量清单存在错、漏；对施工工艺、顺序和时间的改变；为完成合同工程所需要追加的额外工作等,。,【条文】2.0.16工程变更 variation order,【,条文,】,2.0.17,工程量偏差,Discrepancy,，,in BQ quantity,承包人按照合同工程的图纸（含经发包人批准由承包人提供的图纸）实施，按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量与相应的招标工程量清单项目列出的工程量之间出现的量差。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.17,工程量偏差,Discrepancy,，,in BQ quantity,13,新增术语。,“工程量偏差”是新增名词，是由于招标工程量清单出现疏漏，或合同履行过程中，出现设计变更、施工条件变化等影响，按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算的,应予计量的工程量与相应的招标工程量清单项目的工程量之间的差额。,【条文】2.0.17 工程量偏差 Discrepancy，,【,条文,】2.0.18,暂列金额,provisional sum,招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。,【,解释,】,“暂列金额”与“,08,规范”的定义是一致的。包括以下含义：,1,暂列金额的性质：包括在签约合同价之内，但并不直接属承包人所有，而是,由发包人暂定并掌握使用,的一笔款项。,2,暂列金额的用途：由发包人用于在施工,合同协议签订时尚未确定或者不可预见的,在施工过程中所需材料、工程设备、服务的采购；由发包人用于施工过程中合同约定的各种合同价款调整因素出现时的,合同价款调整以及索赔、现场签证确认的费用；,其他,用于该工程并由发承包,双方认可的费用。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【条文】2.0.18暂列金额 provisional sum,【,条文,】2.0.19,暂估价,prime cost sum,招标人在工程量清单中提供的用于支付,必然发生但暂时不能确定价格,的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。,【,解析,】,2.0.19,暂估价,prime cost sum,“暂估价”是在招标阶段预见肯定要发生，只是因为标准不明确或者需要由专业承包人完成，暂时又无法确定具体价格时采用的一种价格形式。采用这一种价格形式，既,与,国家发展和改革委员会、财政部、建设部等九部委第,56,号令,发布的施工合同通用条款中的定义,一致,，同时又对施工招标阶段中一些无法确定价格的材料、工程设备或专业工程发包提出了,具有操作性的解决办法。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【条文】2.0.19暂估价 prime cost sum【解,【,条文,】2.0.20,计日工,dayworks,在施工过程中，承包人完成发包人提出的,工程合同范围以外的零星项目或工作，,按合同中约定的单价计价的一种方式。,【08,条文,】,2.0.8,计日工,在施工过程中，完成发包人提出的,施工图纸以外,的零星项目或工作，按合同中约定的,综合单价计价,。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.20,计日工,dayworks,本条对“计日工”作了适当修改，将“发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作”修改为“,发包人提出的工程合同范围以外的零星项目和工作,”，这样修改，更为清晰和全面。“计日工”是指对零星项目或工作采取的一种计价方式，包括完成该项作业的人工、材料、施工机械台班。计日工的单价由投标人通过投标报价确定，计日工的數量按完成发包人发出的计日工指令的数量确定。,【条文】2.0.20 计日工 dayworks【08条文】,【,条文,】2.0.21,总承包服务费,main contractors attendance,总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。,【,解析,】,“总承包服务费”与“,08,规范”该定义相比，文字作了适当调整，更加明确、具体。包括以下含义：,1.,总承包服务费的性质：是在工程建设的施工阶段实行施工总承包时，由发包人支付给总承包人的一笔费用。承包人进行的专业分包或劳务分包不在此列。,2.,总承包服务费的,用途,：当招标人在法律、法规允许的范围内对专业工程进行发包，要求总承包人协调服务；发包人自行采购供应部分材料、工程设备时，要求总承包人提供保管等相关服务；总承包人对施工现场进行协调和统一管理、对竣工资料进行统一汇总整理等所需的费用。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【条文】2.0.21 总承包服务费 main contrac,【,条文,】2.0.22,安全文明施工费,health,，,safety and environmental,在合同履行过程中，承包人按照国家法律、法规、标准等规定，为保证安全施工、文明施工，保护现场内外环境和搭拆临时设施等所采用的措施而发生的费用。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.22,安全文明施工费,health,，,safety and environmental provisions,13,新增术语。,“安全文明施工费”是新增名词，是按照原建设部办公厅印发的,建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理规定,，,将环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费统一在一起,的命名。,【条文】2.0.22 安全文明施工费 health，safe,【,条文,】2.0.23,索赔,claim,在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非己方的原因而遭受损失，按合同约定或法律法规规定应由对方承担责任，从而向对方提出补偿的要求。,【08,规范,】,2.0.10,索赔,在合同履行过程中，对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,“索赔”新增了 “,按合同约定或法规规定应由对方承担责任,”的内容，使该定义完善。,中华人民共和国民法通则,第一百一十一条规定：当事人一方不,履,行合同义务或者履行合同义务不符合合同条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失，这即是“索赔”的法律依据。本条的“索赔”专指工程建设的施工过程中发承包双方在履行合同时，对于非自己过错的责任事件并造成损失时，依据合同约定或法律法规规定向对方提出经济补偿和（或）工期顺延要求的行为。,【条文】2.0.23索赔 claim中国建设工程造价管理协会,【,条文,】2.0.24,现场签证,site instruction,发包人现场代表（或其授权的监理人、工程造价咨询人）与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。,【08,条文,】,2.0.11,现场签证,发包人现场代表与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.24,现场签证,site instruction,“现场签证”是专指在工程建设的施工过程中，发承包双方的现场代表（或其委托人）就涉及的,责任事件,作出的,书面签字确认,凭证。有的又称工程签证、施工签证、技术核定单等。,【条文】2.0.24现场签证 site instructio,【,条文,】2.0.25,提前竣工（赶工）费,early completion,（,acceleration,）,cost,承包人应发包人的要求而采取加快工程进度措施，使合同工程工期缩短，由此产生的应由发包人支付的费用。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.25,提前竣工（赶工）费,early completion,（,acceleration,）,cost,13,新增术语。,“,提前竣工（赶工）费,”是新增名词，是对发包人要求缩短相应工程定額工期或要求合同工程工期缩短产生的应由发包人给予承包人一定补偿支付的费用。,【条文】2.0.25 提前竣工（赶工）费 early com,【,条文,】2.0.26,误期赔偿费,delay damages,承包人未按照合同工程的计划进度施工，导致实际工期超过合同工期（包括经发包人批准的延长工期），承包人应向发包人赔偿损失的费用。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.26,误期赔偿费,delay damages,13,新增术语。,“误期赔偿费”是新增名词，是对,承包人未履行合同义务，导致实际工期超过合同工期，向发包人赔偿的费用,。,【条文】2.0.26误期赔偿费 delay damages中,【,条文,】2.0.27,不可抗力,force majeure,发承包双方在工程合同签订时不能预见的，对其发生的后果不能避免，并且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。,【,解析,】,2.0.27,不可抗力,force majeure,13,新增术语。,“,不可抗力,”是新增名词，指,自然灾害和社会性突发事件,的发生,必然对工程建设造成损失,，但这种事件的发生是发承包双方谁都,不能预见、克服的,，其对工程建设造成的,损失也是不可避免,的。,不可抗力包括战争、骚乱、暴动、社会性突发事件和非发承包双方责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及,大风、暴雨、大雪,、洪水、地震等自然灾害。自然灾害等发生后是否构成不可抗力事件应依据当地有关行政主管部门的规定或,在合同中约定,。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【条文】2.0.27不可抗力 force majeure【解,【,条文,】2.0.36,发包人,employer,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，本规范有时又称招标人。,【08,条文,】,2.0.15,发包人,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.36,发包人,employer,“,发包人,”是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取该当事人资格的合法继承人，在建设工程施工招标时又称为“,招标人,”，有时又称“,项目业主,”。,（？）,【条文】2.0.36发包人 employer【08条文】 2,【,条文,】2.0.37,承包人,contractor,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，本规范有时又称投标人。,【08,条文,】,2.0.16,承包人,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.37,承包人,contractor,“,承包人,”是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，在工程施工招标发包中，投标时又被称为“,投标人,”，有时又称“施工企业”。,【条文】2.0.37承包人 contractor【08条文】,【,条文,】2.0.38,工程造价咨询人,cost engineering consultant,（,quantity surveyor,）,取得工程造价咨询资质等级证书，接受委托从事建设工程造价咨询活动的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。,【08,条文,】,取得工程造价咨询资质等级证书，接受委托从事建设工程造价咨询活动的企业。,【,解析,】,“工程造价咨询人”是指专门从事工程造价咨询服务的中介机构。中介机构应依法取得工程造价咨询企业,资质,后,注册,方能,接受委托,成为工程造价咨询人，并只能在其资质等级许可的范围内从事工程进价咨询活动。建设行政主管部门按照,工程造价咨询企业管理办法,（建设部第,149,号令）对工程造价咨询人进行管理。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【条文】2.0.38 工程造价咨询人 cost engine,【,条文,】2.0.41,单价项目,unit rate project,工程量清单中以单价计价的项目，即根据合同工程图纸（含设计变更）和相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则进行计量，与已标价工程量清单相应综合单价进行价款计算项目。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.41,单价项目,unit rate project,13,新增术语。,“单价项目”是新增名词，指,工程量清单中以工程數量乘以综合单价计价的项目,，如现行国家计量规范规定的分部分项工程项目、可以计算工程量的措施项目。,【条文】2.0.41 单价项目 unit rate proj,【,条文,】2.0.42,总价项目,lump sum project,工程量清单中以总价计价的项目，即此类项目在现行国家计量规范中无工程量计算规则，以总价（或计算基础乘费率）计算的项目。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.42,总价项目,lump sum project,13,新增术语。,“总价项目”是新增名词，指,工程量清单中以总价（或计算基础乘费率）计价的项目,，此类项目在现行国家计量规范中无工程量计算规则，不能计算工程量，如安全文明施工费、夜间施工增加费，以及总承包服务费、规费等。,【条文】2.0.42总价项目 lump sum projec,【,条文,】2.0.44,工程结算,final account,发承包双方根据合同约定，对合同工程在实施中、终止时、已完工后进行的合同价款计算、调整和确认。包括期中结算、终止结算、竣工结算。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.44,工程结算,final account,13,新增术语。,“工程结算”是新增名词，根据不同的阶段，又可分,为期中结算,、,终止结算,和,竣工结算,。期中结算又称中间结算，包括月度、季度、年度结算和形象进度结算。终止结算是合同解除后的结算。竣工结算是指工程竣工验收合格，发承包双方依据合同约定办理的工程结算，是期中结算的汇总。竣工结算包括单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工结算。单项工程竣工结算由单位工程竣工结算组成，建设项目竣工结算由单项工程竣工结算组成。,【条文】2.0.44工程结算 final account中国,【,条文,】2.0.45,招标控制价,tender sum limit,招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。,【08,条文,】,2.0.20,招标控制价,招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.45,招标控制价,tender sum limit,“招标控制价”对“,08,规范”该定义作了调整，增加了 “,拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制,”，刪去了“设计施工图纸计算的”，使其与招标工程量清单相区分，更加明晰。其作用是招标人用于对招标工程发包规定的最高投标限价。,【条文】2.0.45招标控制价 tender sum lim,【,条文,】2.0.47,签约合同价（合同价款）,contract sum,发承包双方在工程合同中约定的工程造价，即包括了分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合同总金额。,【08,条文,】,2.0.22,合同价,发、承包双方在施工合同中约定的工程造价。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.47,签约合同价（合同价款）,contract sum,“签约合同价”对“,08,规范”该名词名称作了修改，其定义也作了调整，更加明确。是,在工程发承包交易完成后，由发承包双方以合同形式确定的工程承包价格,。采用招标发包的工程，其签约合同价应为投标人的中标价，也即投标人的投标报价。,本规范的很多条文，按照用语习惯，经常使用合同价款一词，如调整合同价款，其实质就是调整签约合同价；再如合同价款支付，其实质也是对完成的签约合同价进行的支付，因此，在本规范中，签约合同价与合同价款同义。,【条文】2.0.47签约合同价（合同价款） contract,【,条文,】2.0.48,预付款,advance payment,在开工前，发包人按照合同约定预先支付给承包人用于购买合同工程施工所需的材料、工程设备，以及组织施工机械和人员进场等的款项。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.48,预付款,advance payment,13,新增术语。,“预付款”是新增名词，是在工程开工前，发包人按照合同约定，,预先支付,给承包人用于施工所需,材料、工程设备的采购以及组织人资进场,等的款项。,【条文】2.0.48 预付款 advance payment,【,条文,】2.0.50,合同价款调整,adjustment in contract sum,在合同价款调整因素出现后，发承包双方根据合同约定，对其合同价款进行变动的提出、计算和确认。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.50,合同价款调整,adjustment in contract sum,13,新增术语。,“合同价款调整”是新增名词。合同工程实施的理想状态，是合同价款无须任何调整，但建筑施工生产的特点决定了这样的理想状态少之又少，由于合同条件的改变，,在施工过程中，出现合同约定的价款调整因素,，发承包方均可提出对其合同价款进行变动，经发承包双方确认后进行调整。,【条文】2.0.50合同价款调整 adjustment in,【,条文,】2.0.51,竣工结算价,final account at completion,发承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定，按照合同约定确定的，包括在履行合同过程中按合同约定进行的合同价款调整，是承包人按合同约定完成了全部承包工作后，发包人应付给承包人的合同总金额。,【08,条文,】,2.0.23,竣工结算价,发、承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定，按照合同约定确定的最终工程造价。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【,解析,】,2.0.51,竣工结算价,final account at completion,“竣工结算价”对“,08,规范”该名词作了修改，是在承包人完成合同约定的全部工程承包内容，发包人依法组织竣工验收合格后，由发承包双方根据国家有关法律、法规和本规范的规定，按照合同约定的工程造价确定条款，即,签约合同价、合同价款调整等事项确定的最终工程造价,。,【条文】2.0.51 竣工结算价 final account,【,条文,】2.0.52,工程造价鉴定,construction cost verification,工程造价咨询人接受人民法院、仲裁机关委托，对施工合同纠纷案件中的工程造价争议，运用专门知识进行鉴别、判断和评定，并提供鉴定意见的活动。也称为工程造价司法鉴定。,【,解析,】,13,新增术语,。,在市场经济条件下，发承包双方在履行施工合同中，仍有合同纠纷采用仲裁、诉讼的方式解决。因此，工程造价鉴定在施工合同纠纷案件处理中就成了裁决、判决的主要依据。本条术语针对诸如工程经济纠纷、工程造价纠纷、工程造价争议等不同的称谓，依据全国人大常委会,关于司法鉴定管理问题的决定,第一条“司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问趙进行鉴别和判断并提供签定意见的活动”的规定，统一将其定义为工程造价鉴定，或称,工程造价司法鉴定,，并予以明确。,中国建设工程造价管理协会,术 语,2,术语,【条文】2.0.52 工程造价鉴定 construction,中国建设工程造价管理协会,1,总则,2,术语,3,一般规定,4,工程量清单编制,第 一 篇,中国建设工程造价管理协会1总则2术语3一般规定4 工程量清单,3,一般规定,一般规定主要是针对本规范的一些共同性问题所写的条文。,本章共,4,节、,19,条，是在“,08,规范”,1,总则（第,1.0.3,、,1.0.4,条）和,4.1,一般规定基础上编写的。,与“,08,规范”相比，增设,1,章,3,节、增加,13,条，其中强制性条文,5,条。,计价方式,共,6,条，,是在“,08,规范”第,1.0.3,、,1.0.4,、,4.1.2,、,4.1.5,、,4.1.8,条基础上修订的，,其中保留强制性条文,4,条。,发包人提供材料和工程设备,共新增,5,条。,承包人提供材料和工程设备共新增,3,条。,3.4,计价风险共,5,条，其中强制性条文,1,条，,是在“,08,规范”,4.1.9,条基础上细化而成，使其更具操作性。,中国建设工程造价管理协会,一般规定,3 一般规定一般规定主要是针对本规范的一些共同性问题所写的,3.1,计价方式,【,条文,】,3.1.1,使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。,中国建设工程造价管理协会,一般规定,【,解析,】,本条仍然保留为强制性条文，本条规定了国有资金投资的工程项目的计价方式。,根据,工程建设项目招标范围和规模标准规定,（国家计委第,3,号令）的规定，国有资金投资的工程建设项目包括使用国有资金投资和国家融资投资的工程建设项目。,1.,使用国有资金投资项目的范围包括：各级财政预算资金、各种政府性专项建设基金、国有企事业单位自有资金,2.,国家融资项目的范围包括：国家发行债券所筹资金、使用国家对外借款或者担保所筹资金、国家政策性贷款的项目等,3.,国有资金（含国家融资资金）为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额,50%,以上，或虽不足,50%,但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目。,3.1 计价方式【条文】3.1.1使用国有资金投资的建设工,3.1,计价方式,【,条文,】,3.1.2,非国有资金投资的建设工程，宜采用工程量清单计价。,中国建设工程造价管理协会,一般规定,【,解析,】,本条规定了非国有资金投资的工程项目的计价方式。,对于非国有资金投资的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由项目业主自主确定，但本规范,鼓励采用工程量清单计价方式。,【,条文,】,3.1.3,不采用工程量清单计价的建设工程，应执行本规范除工程量清单等专门性规定外的其他规定。,【,解析,】,13,新增条款。,本条为新增条文，将“,08,规范”第,1.0.4,条的条文说明上升为正式条文，明确了对于确定不采用工程量清单方式计价的,非国有投资工程建设项目,，,除不执行工程量清单计价的专门性规定外，本规范的其他条文仍应执行,。,3.1 计价方式【条文】3.1.2非国有资金投资的建设工程,3.1,计价方式,【,条文,】,3.1.4,（使用）,工程量清单,（计价）,应采用综合单价,（方式）,计价。,【08,条文,】,4.1.2,分部分项工程量清单应采用综合单价计价。,中国建设工程造价管理协会,一般规定,【,解析,】,本条保留为强制性条文，规定了工程量清单应采用的计价方法。,鉴于工程量清单不论分部分项工程项目，还是措施项目，不论是单价项目，还是总价项目，均应采用综合单价法计价，即包括除规费和税金以外的全部费用。因此，,本条刪去了“,08,规范”中的“分部分项”,，使“,08,规范”对此规定比较模糊、易引起歧义的地方变得清晰。,3.1 计价方式【条文】3.1.4（使用）工程量清单（计价,3.1,计价方式,【,条文,】,3.1.5,措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。,【,解析,】,本条保留为强制性条文，规定了安全文明施工费的计价原则。,根据,中华人民共和国安全生产法,、,建设工程安全生产管理条例,等法律、法规的规定，,2012,年,2,月,14,日，财政部、国家安全生产监督管理总局印发,企业安全生产费用提取和使用管理办法,（财企,201216,号,）第七条规定：“建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理”。 根据以上规定，考虑到安全生产、文明施工的管理与要求越来越高，按照财政部、国家安监总局的规定，,安全费用标准不予竞争,。因此，本规范规定措施项目清单中的安全文明施工费必须按国家或省级建设行政主管部门或行业建设主管部门的规定费用标准计价，招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。,将“应”修改为“必须”,，按照标准用词说明，表述更为严格。,中国建设工程造价管理协会,一般规定,3.1 计价方式 【条文】3.1.5措施项目中的安全文明施,3.1,计价方式,【,条文,】,3.1.6,规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用,。,中国建设工程造价管理协会,一般规定,【,解析,】,本条保留为强制性条文，规定了规费和税金的计价原则。,规费是政府和有关权力部门根据国家法律、法规规定施工企业必须缴纳的费用。税金是国家按照税法预先规定的标准，强制地、无偿地要求纳税人缴纳的费用。二者都是工程造价的组成部分，但是其费用内容和计取标准都不是发承包人能自主确定的，更不是由市场竞争决定的。,规费主要包括,如下内容：,1,社会保险费,中华人民共和国社会保险法,规定的养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费。,2,住房公积金由,住房公积金管理条例,（国务院令第,262,号）规定,3,工程排污费由,中华人民共和国水污染防治法,规定。,税金包括：营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。,3.1 计价方式【条文】3.1.6规费和税金必须按国家或省,3.2,发包人提供材料和工程设备,【,条文,】3.2.1,发包人提供的材料和工程设备（以下筒称甲供材料）应在招标文件按照本规范附录,I.1,的规定填写,发包人提供材料和工程设备一览表,，写明甲供材料的名称、规格、数量、单价、交货方式、交货地点等。,承包人投标时，甲供材料单价应计入相应项目的综合单价中，签约后，发包人应按合同约定扣除甲供材料款，不予支付,。,【,解析,】,本条规定了甲供材料的计价方式。发包人提供甲供材料，若是招标发包的，应在招标文件中明示；若是直接发包的，应在合同中约定清楚，在合同履行过程中，发包人不应再定甲供材料，否则，就可能产生侵犯承包权的情况。本条包括两个要点：,1.,发包人的,甲供材料应在招标文件中明确,，并包括甲供材料的,名称、规格、數量、单价、交货方式、交货地点,等。,2.,承包人投标时，甲供材料单价,应计入相应项目的综合单价,中，但在合同价款支付时，应扣除甲供材料款,不予支付,。,中国建设工程造价管理协会,一般规定,3.2发包人提供材料和工程设备【条文】3.2.1发包人提供,3.2,发包人提供材料和工程设备,【,条文,】3.2.2,承包人应根据合同工程进度计划的安排，向发包人提交甲供材料交货的日期计划。发包人应,按计划提供,。,【,解析,】,本条规定了发包人甲供材料的供应要求。,中国建设工程造价管理协会,一般规定,3.2发包人提供材料和工程设备【条文】3.2.2承包人应根,3.2,发包人提供材料和工程设备,【,条文,】3.2.3,发包人提供的甲供材料如规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误、交货地点及交货方式变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并应向承包人支付合理利润。,【,解析,】,本条规定了发包人甲供材料的责任。,依据,建设工程质量管理条例,第十四条的规定，“按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求”，,中华人民共和国合同法,第二百八十三条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失”，据此，若,发包人提供的甲供材料规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润,。,中国建设工程造价管理协会,一般规定,3.2发包人提供材料和工程设备【条文】3.2.3发包人提供,3.2,发包人提供材料和工程设备,【,条文,】3.2.4,发承包双方对甲供材料的数量发生,争议不能达成一致,的，应,按照相关工程的计价定额同类项目规定的材料消耗量计算,。,【,解析,】,本条规定了发包人甲供材料数量计算原则。,中国建设工程造价管理协会,一般规定,【,条文,】3.2.5,若发包人要求承包人采购已在招标文件中确定为甲供材料的，,材料价格应由发承包双方根据市场调查确定，并应另行签订补充协议,。,【,解析,】