电力工程施工合同-空

电力工程施工合同建设单位：施工单位：签约时间：签约地点：建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：第一条 承包工程范围及内容一、工程范围：安装全新2台1250KVA配电间，及电力局的全部相关手续。二、承包施工内容：1、依据甲方指定位置，完成2台1250KVA配电间、高压线高压杆、防雷引下装置、跌落式保险、接地装置等工作内容。2、完成工地供电相关手续办理：（包括正式施工图设计及报批）。其次条 承包方式总承包方式第三条 工程质量与技术要求一、工程质量：满意设计要求，符合验收规范，按国家质量评定标准，质量等级为优良。二、技术要求：1、乙方所选购的材料设备，必需为全新合格产品，基本元件采纳德力西，变压器采纳衡阳特变，必需供应出厂合格证，产品说明书和有关的技术参数，并通过供电局认可。2、全部材料及设备必需作好接地设施，防腐处理，醒目的标识、标记。第四条 承包价格及竣工结算依据承包范围和施工内容（工程质量与技术要求），合同总价确定为： 全部包干。上述合同总价包括：人工费、材料费、机械费、停工窝工费、报批报建费、利润、税金以及其他有关等全部工程费用，一次包干，不发生签证，结算时不作任何调整。第五条 工程款付款方式：第一次预付工程款 %，设备到场后付 %，验收合格至送电前一次付清。第六条 工期工期60个日历天，自签字盖章合同生效之日起计算60个工作日送电。第七条 甲乙双方的责任、权利和义务一、甲方的责任、权利和义务：1、对工程质量、进度、平安、文明施工、交工资料和施工中的技术问题进行监督和检查。2、不定期召开碰头会议，了解、督促工程进度及相关问题，帮助乙方解除施工中遇到的困难。3、有权对乙方运用的材料品牌、设备型号、生产厂家提出质疑，乙方应照实告知。4、按合同约定支付工程款。5、组织有关人员进行竣工验收。二、乙方的责任、权利和义务：1、与相关部门协调，完成用电设计方案及施工设计，并报主管部门批准。2、接受甲方托付办理相关供电手续，并免收服务费。3、按时参与工程例会，执行工程例会的决议。不得以任何理由拖延工期。4、按施工及验收规范细心组织施工，保证工程质量，加快工程进度，接受甲方监督和检查。5、全部材料、设备须运用合格产品，并通过供电局认可后才能运用，否则，返工费自理，并接受工期延误惩罚。6、施工过程中，发生工伤及平安事故，乙方自己担当责任和费用。7、组织供电部门刚好进行交工验收，并确保验收合格。8、因乙方工程存在质量问题，平安隐患或标识不清晰、醒目，造成他人平安事故的，责任自负，费用自担。9、供电方面其他须要乙方协调的事情乙方必需无条件帮助。第八条 保修一、保修期限：壹年。从交工验收之日起计算。二、保修范围：结算价款涵盖的全部项目。修理原则：乙方接到甲方通知4小时内上门修理，非乙方工程质量缘由损坏，乙方只收取人工费，材料费，属于施工质量或运用材质不当，无偿修理或更换，乙方接到通知4小时内不派人修理，甲方可另找其他专业人员修理，发生的各种费用由乙方担当。第九条 违约、惩罚和争议一、违约：甲乙双方任何一方没全面履行合同条款属违约。违约给对方造成损失的，除按实赔偿外，另外处以合同价10%的罚款，归守约方所得。甲乙双方有任何一方无正值理由单方面终止合同的执行属毁约，毁约给对方造成损失的，除按实赔偿外，另外处以合同价25%罚款，归守约方所得。二、惩罚：1、乙方不得将该工程擅自转包的，一经查实乙方将该工程擅自转包，即按违约处理。2、竣工验收时，发觉乙方运用的主付材料，设备其型号、规格、牌号、产地与甲方审定预算不符，依据实际状况，总结算总价下浮1-10%。三、争议：甲乙双方发生争吵时，友好协商解决，协商不成的，干脆向长沙市人民法院起诉。第十条 其他未尽事宜，双方协商解决，本合同一式四份，甲乙双方各两份，双方签字盖章后生效。甲方代表： 乙方代表：（盖章） （盖章）单位： 单位：开户行： 开户行： 帐号： 帐号： 日期：2010年 月 日 日期：2010年 月 日