资源描述
施工合同范文合集八篇 随着法律观念的日渐普及,人们运用到合同的场合不断增多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是我收集整理的施工合同8篇,欢迎阅读,希望大家能够喜爱。施工合同篇 发包方:x有限公司(以下简称甲方) 承包方:x安装有限公司 (以下简称乙方) 甲乙双方经友好协商,发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务托付给承包方施工。为明确双方责任,确保工程质量和进度,双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工,双方同意签订本合同,并共同遵守执行。 第一条 工程概况 11 工程名称:石英砂加工一线电气安装。 12 工程地点: 1.3 工程内容:详见合同附件。1.4 承包内容及方式:包安装、包验收及全部协助材料。1.5 工程性质:设备材料的安装施工工程。1. 安装工期:61 安装工程开工日期: .2安装工程竣工日期: 其次条 合同文件 施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。 第三条 标准和适用法律3.1 运用标准和规范:施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。 3.2 适用法律法规:中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。 第四条图纸及技术资料 .1 图纸保密要求:发包方所供应的图纸资料为发包方享有的技术权益,承包方仅限于本项目施工,不得用于其它项目。承包方未经发包方认可,不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后刚好把全部技术图纸资料归还给发包方,否则,发包方有权要求承包方按合同总金额的0%担当违约责任。4.2发包方供应资料:本施工工程所需发包方供应的相关资料和图纸,承包方可依据现场状况适当调整除发包方代表反对以外;其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计,经发包方书面同意后方可施工。 .3 承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料,竣工资料必需符合发包方档案统一规范,否则发包方有权拒绝结算。第五条 甲、乙双方授权工地代表 5l 发包方授权工地代表:根据合同条款行使合同约定的权力,履行合同约定的职责,其合法性需发包方书面委任。 52承包方授权工地代表:根据合同条款行使合同约定的权力,履行合同约定的职责,其合法性需承包方书面委任。 5.3 甲、乙双方每周定期召开工程协调例会,参与例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师。例会上承包方应对上周工作进行总结,并提出下周安排。发包方、监理对质量、进度作出点评。 第六条双方责任: 发包方:1、负责工程线路途行协调工作。、负责本工程质量、施工平安、进度的检查监督工作,并帮助承包方做好隐藏工程的签证工作。3、刚好按承包方申请的验收时间进行工程验收。 4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作。 承包方:、按国家城乡电网建设与改造工程管理规定;电力建设工程施工技术管理导则及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工,确保工程质量达到国家或行业标准。 2、制订本工程施工组织设计、做好工程安排进度、工程各种施工记录。3、承包方应严格执行国务院颁发的建设工程平安生产管理条例、农村电网建设与改造工程施工现场平安措施管理方法及有关平安规程、规定的要求,切实做好施工中的平安工作,加强施工中的平安防范措施。如承包方在施工中发生一切担心全的事故,应由承包方本身负责。 4、承包方应负责全部材料的保管工作,并有专人负责材料的进出仓记录,如承包方的缘由造成材料的丢失或损坏,均由承包方负责。 、负责供应所供设备材料的合格证明及相关文件资料。 6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。 7、承包方应主动协作发包方组织的施工质量及平安检查,对发包方提出的整改看法必需刚好落实、整改。 8、刚好供应上级统一规范的竣工资料(一式三份)给发包方。 9、承包方负责安装水、电表,并向发包方支付施工用的水、电费,价格按供水、供电公司的价格执行。 第七条暂停施工、中止施工或重新分包 7.1 假如因承包方工程质量或工程进度不能满意发包方需求,发包方有权要求承包方暂停施工。承包方按要求暂停施工,并妥当爱护已完工程,实施处理看法后提出复工要求,发包方批准后方可接着施工。发包方在收到承包方复工要求4小时内未予答复,承包方可自行复原施工。 72 终止施工或重新分包:假如因承包方工程质量或工程进度不能满意发包方需求,发包方有权要求承包方停止施工,承包方由于自身缘由确定无法满意合同进度要求,发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方。第八条 工期延误 若合同的任一方由于不行抗力的缘由,即双方不能限制的事务发生,如斗争、地震及其它的不行抗力等缘由影响了工期,则合同延期执行,工程延期时间与事务的持续时间相等。 第九条 工期提前 依据工程实际状况,如发包方提出要求将工期提前,承包方应尽力确保,并由双方协商后签订提前竣工协议。第十条 安装质量和质量检查 10.工程质量 10.1.1承包方应对施工工程质量全面负责,施工必需严格按施工图所提要求和标准进行施工。 0.2 发包方确定为不合格的工程,承包方必需返工重来,费用由承包方自行担当。假如因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成安排。 1.2 质量检查:发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。承包方也应加强自检,并作好必要的检查记录和签证。第十一条 隐藏工程和中间验收 工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位,承包方自检合格后,在隐藏和中间验收4小时前通知发包方代表参与,通知内容包括承包方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方打算验收记录,阅历收合格,发包方代表在验收记录上签字后,方可进行覆盖和接着施工。验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。48小时内发包方代表不到场,承包方可自行隐藏并视为发包方认可。 第十二条安装工程具备交接条件时,由承包方提前两天提出申请,发包方组织交接。 第十三条 重新检验 发包方代表提出对隐藏工程重新检验要求时,承包方应按要求进行重检,并在检验后重新验收或修复。检验合格,发包方担当重新检验的工程费用;检验不合格,承包方担当发生的费用并应马上无偿进行修复。 第十四条 合同价款及调整 4.1 本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整(¥48000000)。 14.2 当有以下状况之一时,可作价款调整。 1.2. 本合同规定之外的工程内容增减。 1.2本合同规定之内的工程量,如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整,超过5%以上部分按实际结算。 143发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。 第十五条工程款支付及工程价格结算 15该工程完工,经发包方验收评定合格,在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后0个工作日内付至实际结算总金额的%; 1.2 留结算总金额10%作为质保金,质保期自调试合格满一年后无发觉质量问题到的,在个工作日内将余款一次付清给承包方。 第十六条设计变更16.1 发包方或设备供应商供应的设计变更,必需经发包方人员签字方能有效,并要求在施工前通知承包方。162承包方原则上应严格按图施工,不得随意更改设计,但确因须要应由承包方提出详细书面变更资料,经发包方代表同意并签证后,才能做出相应的设计变更。第十七条 竣工验收及工程保修 71 本工程完工后,承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度,包括中间验收、竣工验收,全部验收报告均应由承包方供应检测数据,并由发包方进行复检验收。 17.2 承包方依据发包方要求,按国家及行业工程竣工有关规定向发包方供应完整竣工资料和竣工验收报告。17.3 发包方代表收到竣工验收报告后,应在10日内组织有关部门验收。 1.工程交工验收后,工程(包括设备)质保期为年,自该生产线正常投产之日起计算满一年。质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。 由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在质保期内承包方拒不修理时,发包方可动用质保金请人修理,超支部分应由承包方负担。 第十八条 解决争议的方法 18. 甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时,双方先通过友好协商解决,如协商不成时,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。 182 发生争议后,除出现下列状况外,双方都应接着履行合同,保持施工连续,爱护好己完工程: 18. 合同确己无法履行。18.22 双方协议停止施工。8.2.3 调解要求停止施工,且为双方接受。 18.24 法院要求停止施工。 第十九条违约 9.1甲、乙双方约定,违约应担当以下经济责任: 19.1. 发包方代表不能刚好给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应担当违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。 19. 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应担当违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且发包方有权单方解除合同因。除非发包方单方解除合同,承包方担当上述违约责任后,仍应接着履行合同。19. 在履行合同过程中,非法定事由或约定事由出现,一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同,视为违约,违约方应担当违约责任,并支付合同总金额的%违约金给守约方。 19.3 承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人;否则,发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。 其次十条 索赔 当发生索赔时,可按以下规定向责任方索赔: 201 有正值索赔理由,具有索赔事务发生时的有关证据。20.2 索赔事务发生后20个工作日内,索赔方向责任方发出要求索赔的通知。 203 责任方在接到索赔通知后20个工作日内赐予 确认,或要求供应进一步补充索赔理由和证据,责任方在2个工作日内未赐予答复,应视为该项索赔已经 确认。 其次十一条 平安施工1 承包方按有关规定,实行严格的平安措施,施工人员必需带好平安劳保用品后方可上岗。发包方责任造成的平安事故由发包方负责,承包方责任造成的平安事故由承包方负责并担当因此发生的一切费用,第三方责任造成的平安事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁。21.2 发生重大伤亡事故,承包方应按有关规定马上上报有关部门并通知发包方代表,同时按政府有关部门要求处理。 213 承包方在施工过程中必需接受发包方现场平安调度的协调、管理,并协作相关施工单位主动完成施工任务,否则发包方有权按500-100元/次的罚款在工程款中扣除。 其次十二条 保险221 发包方负责施工现场发包方供应的设备和材料及发包方人员的生命财产保险及其有关费用。2.2承包方负责自己在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险及其有关费用。 其次十三条 合同的生效及终止 231 本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。 23.2 本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。 其次十四条 合同份数 本合同正本一式陆份,发包方执肆份,承包方执贰份,具有同等效力。 其次十五条 其它 2.l 本合同未尽事宜,另行协商解决。 25. 合同附件一为本合同的组成部分。发包方: 承包方: 法定代表人:法定代表人:托付代理人: 托付代理人: 签约日期:年月 日 日期: 年 月 日施工合同 篇2 发包人全称:(以下简称:甲方) 承包人全称: (以下简称:乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的及其他有关法律、法规和规章,并结合湖南省永州市有关规定及本工程的详细状况,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样,订立本协议。 一、工程概况: 工程名称:永州市马路局办公新区项目水电安装工程 (以下简称:本工程); 工程地点:永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处; 施工现场条件:以现场实际状况为准; 施工部位:本合同约定乙方施工部位为: 中全部的水电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容: 1、承包方式:本工程甲方供应塔吊,乙方包人工、包除甲方供应的材料外的全部材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。 2、承包范围:包全部基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等全部一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常平安巡查。详细如下: a、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至全部用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处全部排水工程安装及排水试验。 b、电气部分:从小区低压配电柜至住户的全部桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等全部的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和全部检验试验设备和协助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。 4、甲方干脆分包的专业工程,乙方需全力协作。三、合同工期: 、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为 日历天;开工日期为:年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。 、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排,依据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(详细详见合同附件一)。3、若遇人力不行抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。4、如因乙方本身缘由造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:100.0元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的全部损失(含间接损失)及费用均由乙方担当。甲方选择解除合同时,详细操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。施工合同篇3 甲方(房主): 乙方(施工方): 身份证号:地址:联系方式: 上述各方经同等自愿协商,签订本合同以共同遵守。 一、工作内容 房屋基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、封顶等各项工作内容,并满意规范和甲方要求。 二、工程价款与支付方式 1、工程价款:2、该房屋建筑工程为包工承包方式。3、工程结算以乙方施工进度进行计算,第一层完工后支付%,其次层完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作为质量保证金。质量缺陷责任期为两年。 三、甲乙双方义务与权利 1、甲方定期查看乙方的进度及修建状况,但不对乙方的施工进行指导,甲方只验收乙方的修建成果。 3、工程质量:乙方依据甲方供应的图纸,严格按规范进行施工,假如因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求,甲方有权利制止接着施工,并责令其返工,直到符合要求为止。 、乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的修理保养工作。如在质量缺陷责任期内,乙方不进行缺陷修复,甲方扣除质量保证金,两年缺陷期满无质量问题,将退还乙方%的保证金。 5、工程平安:相关法律规定修建农村二层以下的自建房屋不须要施工资质,但是乙方依旧要重视平安问题。乙方负责对乙方的工人进行平安教化及培训,自行负责施工人员的平安,发生任何意外事故,均由乙方自行负责。 、工程进度:乙方依据甲方的进度要求,组织相应的人力、物力确保工程进度。 7、治安管理:乙方施工人员不得违反治安管理条例,不得打架斗殴,发生纠纷和冲突主动与甲方联系,通过正值方式解决。8、乙方应按时结清工人工资,避开纠纷影响房屋修建进度,凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方担当。四、其它 、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力, 2、本合同经双方签字并盖手印后生效,在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成,乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。 、合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。甲方(签字): 乙方(签字):签署时间:年月日施工合同 篇4甲方: 乙方: 部分细微环节请与当地建过房的人商讨甲方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约平方米,二层约平方米,由乙方承包施工。双方本着同等、互利、诚信原则,确保工程平安、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守: 一、承包方式 采纳包工不包料方式承包。 甲方供应建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方供应劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。 二、承建项目 乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。 1、甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;、装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管; 3、顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币大写:元,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括全部须要水泥砂浆抹面的墙体。四、付款方式合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付(20)%,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成其次层以及屋顶付到5%付款八仟元,工程全部完工,交验完毕付到95%,预留5为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。 五、双方责任甲方负责水电到位供应及原材料刚好进场,每日午餐乙方必需保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。 六、质量要求 乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 七、留意平安 劳保措施,施工防护措施到位,平安施工。假如乙方施工人员因自身缘由或乙方平安防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担当何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为7(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必需在年月日前完成主体工程,遇天气缘由顺延,乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出安排,以便刚好筹备。 九、后期修理 因乙方质量问题所产生的修理费用由乙方担当,并担当由此发生的相关赔偿以及责任。 十、其它 其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。 甲方签字(章): 乙方签字(章):签字地址:年月日施工合同 篇 甲方: 乙方:经甲乙双方友好协商,在同等互惠的原则下,甲方同意将别墅建筑工程采纳包工方式承包给乙方施工,为了确保质量,平安快速,依照中华人民共和国合同法与建筑施工管理条例要求,做到明确双方的各项责任,特订如下合同: 一、甲方同意将临湘市南山居委会荷花路西侧朱家巷十九号的整栋别墅建筑的用工采纳包干方式承包给乙方施工,甲方供应建筑所用的一切建材,甲方供应三相四线电源及水到位施工工地。甲方供应乙方建筑所用设备安装及存放的场地。二、别墅建筑面积计算方式: 1、建筑基础由 乙方施工,施工工资计价壹万元整,甲方供应全部建筑材料。 、甲方别墅以三层半计算,一层.6米,二层3米,三层3米,四层25米以内,施工工资计价总额壹拾捌万整(包括整栋别墅的水电安装)。 3、化粪池、阶基、水沟(滴水以内)由乙方施工完成。 三、付款方式: 、进场付开场费2万元;(包括基脚工资)2、一层楼面现浇完工付3万元; 3、二层楼面现浇完工付3万元; 4、三层封顶完工后付3万元; 5、内外墙粉刷完工付3万元(包括外墙瓷砖完工); 6、合同范围之内的建筑全部完工后付4万元; 7、其余壹万元余额保质金6个月后付清。四、乙方必需严格按图施工,更改之处必需经甲方同意,坚决确保基脚坚固牢靠,全部立柱、跨梁、围箍梁有棱有角、墙体牢固、全部现浇必需水平平整,不得坑洼不平、不得漏水、外墙瓷砖必需坚固、平整、立柱瓷砖四角分明、线条分明、室内粉刷毛面平整。别墅阶基硬化(滴水以内)、化粪池由乙方负责完成。 五、别墅建筑必需在甲、乙双方协定的时间内完工(阴雨天按天数减除合同完工天数),即乙方务必在20xx年六月初六日前别墅封顶,乙方务必在20xx年1月0日前完成合同承包之内的全部施工(因阴雨天,材料误工,建筑图纸改动引起的误工等因数必需减除)。 六、乙方供应施工员的保险费用,乙方在施工中必需做到文明施工,听从甲方指挥,保证跳架坚固,提升机架坚固,确保施工中不得往屋下抛物或掉物,出现此事全部责任由乙 方负责。乙方在施工中必需按操作规范要求进行施工,佩戴平安帽、平安带,确保平安。不得违章作业,乙方负责建筑施工的全部平安(包括伤亡事故均由乙方负责)平安事故,甲方不负任何经济和法律责任。 七、以上合同一式两份,甲乙双方各执一份,同时具有同等法律效力,盼望共同遵守。 八、未尽事宜,经甲乙双方共同协商解决。 甲方:乙方: 年 月 日 年 月 日施工合同 篇6 出租方(甲方):罗金楼先生 承租方(乙方): 广东省电白县第三建筑工程公司依据中华人民共和国合同法的规定,经双方协商一样,就乙方向甲方承租以下设备达成协议: 一、设备的运用地点及工程状况: 本设备用于东莞市天利中心花园项目部,地点位于东莞市南城区西平雄伟路9号 。二、租赁设备概况 设备名称:施工压路机 规格型号:洛阳1t型 数量(台):1台 随机人员(人数):1人 租赁金额:1100元每月 三、设备的全部权: 本合同所列的全部租赁设备的全部权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的运用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方担当。 四、甲方的基本责任: 1、供应技术型良好的设备。 2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手听从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。3、甲方机手应当按设备操作规程施工。五、乙方的基本职责: 1、为甲方机手供应食宿,其中伙食费每月按400元计算。2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的平安。由乙方缘由造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。 3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。 4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行平安培训。 六、结算方式及相关事宜: 1、起先计算租金。如乙方提前运用,则从运用日期起先计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方接着租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。 2、结算方式:设备租赁费按包月计算,每月/月。本设备按月结算。如运用不足一个月,按整月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算(元天)。 3、运费的担当:设备的进场费用由乙方担当,退场费用由甲方担当。如租期不足三月,则退场费由乙方担当,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。 4、工作时间:每月工作时间不得超过30小时,超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。 5、油料供应:乙方负责供应在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方担当。、设备修理:乙方应帮助甲方机手作好设备的修理工作,所付的修理费用用以甲方机手签字为准每月每台修理费超过 元以上的部分由甲方担当,元以下的部分由乙方担当。另乙方担当摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。 7、设备因故障造成的停工每月累计布超过天(修理时累计1小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。 8、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必需征得甲方的书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。 八、争议的解决: 有关本合同的一切争议,甲、乙双方应依据中华人民共和国合同法及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交工程所在地的仲裁委员会,依据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方担当。 九、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。 甲方(章): 乙方(章): 负责人: 负责人: 年月日 年月日施工合同 篇工程发包方(甲方): 工程承包方(乙方):乙方受甲方托付,承接XX建筑装修工程施工,为保证工程顺当的进行,双方经友好协商,结合本工程详细状况,特签订本合同,以资共同遵守.第一条工程承包方式: 包平安. 包质量.包工期. 包人工 其次条 工程工期 1、开工日:年月竣工日:年月日。 、乙方应当严格遵守甲方确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间. 第三条 工程质量等级1、工程质量等级:平安 2、如本工程施工质量未达到合格,乙方应当负责返工以达到合格第四条 工程造价 1、单价:每平方米元人民币。该单价一次性包死,不因人工、材料价格涨落等任何因素的改变而调整。 、乙方施工面积平方米,本工程总造价暂定为万元人民币,最终按甲方确认的乙方实际施工面积及本合同工程施工价目表据实结算。第五条工地考察 1、乙方已按甲方要求仔细考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、 周边状况、储存空间、作业空间大小、及任何影响工期、承包价款的状况 2、乙方任何因忽视或误会等状况,不得因此提出索赔或工期延长。 3、施工现场以甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布置图为准. 第六条 工期的顺延 1、对以下状况造成的工期延误,经甲方确认,工期相应顺延,双方的损失由 各自担当. (1)发生下述不行抗力事务并造成工期延误的:空中飞行物体坠落;或连续4 小时以上的暴雨;或连续7天38以上的高温;或停电每天累计小时 (2)甲方同意顺延的其他状况。 2、除双方明确约定可以顺延工期的状况外,其它状况一律不予顺延工期。 第七条 施工质量平安 1.乙方工程质量不合格或未达到本合同要求的,甲方有权拒付任何费用。 、工程施工结束后,乙方在撤场前,应当清理好工地的剩余材料、残留物、垃圾和甲方认为不再须要的临时工程设施,乙方如未按本合同要求清理工地的,甲方有权托付他人清理,一切费用由乙方担当,甲方可在应付乙方的工程款中扣除。 3. 乙方担当在施工期间的一切平安问题以及施工人员的人身平安保险 4、甲方对乙方未按图纸要求施工而增加的工程量或因乙方自身缘由造成的返工或奢侈工程材料,一切经济损失由乙方担当. 第八条 工程款支付 全部工程竣工验收合格、乙方交付甲方后7日内,乙方向甲方提交工程结算报告,双方进行结算,甲方确认工程结算后0日内,甲方一次性支付工程全部款项给乙方. 第九条 违约责任 1.在施工过程中,对于工程质量达不到约定标准的部分,乙方应当依据甲方指令或要求修理、拆除、返工,直到符合约定标准。 对乙方有意或疏忽导致的施工材料奢侈和施工所引起的工程质量问题,甲方享有对乙方的索赔追偿权利。 3乙方不得串通甲方相关人员编造虚假工程质量,否则,甲方有权追究乙方刑事责任,同时乙方向甲方担当违约金.第十条其他1. 因甲方缘由合同解除,甲方只担当因此造成的干脆损失,不赔偿预期可得利益。 2因乙方缘由托付其他施工企业接着施工而没有征得甲方书面同意的,一 切费用由乙方赔偿给甲方,甲方在支付其余工程款时予以扣除。 3. 因乙方缘由工程延期或存在质量问题的,乙方按本合同约定向甲方担当违约责任. 4.工程施工质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。 第十一条 争议的解决 双方因履行本合同发生争议时,应当协商解决,协商不成时,任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。 第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份,双方各执壹份。甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日施工合同篇8 甲方: 乙方: 经双方协商,甲方将xxxxx的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。 一、甲方工作责任: 1、赶在乙方施工以前做好“三通一平”及运料到工地,及关系协调。 2、负责调直钢筋及大钢筋变勾(由钢材店负责)。 3、负责铁钉、铁丝及搭工棚用的水泥瓦、水管。 二、乙方工作责任: 、按甲方设计图纸,进行施工(天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等)听从甲方指导、检查、检验,确保工程质量好。2、工程技术质量如有不合格,须要返工,所返工料等损失由乙方自行负责。 3、施工平安由乙方全权负责。 4、工程承包内容主体工程从0.0以至天面斜盖顶为主体工程。6、乙方按图施工完成后,甲方指挥失误,或不如意,须变更的甲方另付工钱。 7、乙方不得随意奢侈甲方材料,不准有盗窃甲方材料行为,一经发觉按偷一罚十处理。 、主体工程完成后,乙方负责清理房内全部杂物。 三、乙方进场三天后,甲方按乙方工作量,支付部分生活费给乙方,每施工完成一层楼面,按每层楼工程款的80%支付工钱给乙方,余款待主体工程完成验收合格后十天内一次性付清给乙方。以上条款,双方如有未尽事宜双方协商解决,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,完工帐清自动失效。 甲方:乙方:本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页
展开阅读全文