（整合汇编）2023年承包施工合同

2023年承包施工合同 2023年承包施工合同1甲方:乙方：甲乙双方遵循平等、自愿和诚信原则，双方就本项目水池施工事项协商一致，签定本合同。双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点:三、工程内容和规格：新修水池共计_个。合同总造价元。四、施工要求：1.按甲方提供的设计图纸要求进行施工；2.水池施工质量达到本项目主管部门验收合格标准。五、工程工期：_年_月_日至_年_月_日。共_天。六、工程承包方式：包工、包料。七、结算及付款：1.乙方进场甲方预付工程款40%，工程施工到一半付30%，工程完工验收合格结清全部工程款。八、甲方责任：1.负责施工用材料进场到施工指定区域；2.协调组织工程的竣工验收和竣工结算；3.监督检查乙方施工。九、甲方权力：甲方发现乙方出现下列情况时，有权单方面解除2023年承包施工合同、有权拒付工程款、有权要求乙方作出经济赔偿：（1）工程转包；（2）乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交付使用；（3）发生重大工程质量事故；（4）不遵守项目部有关工程施工、质量管理规定。十、乙方责任:（1）认真组织施工，自觉接受甲方监督检查；（2）认真履行合同承诺，按期完成施工任务，确保按时竣工交付使用；（3）严格执行项目建设规范要求，按图施工，文明施工，确保施工质量；（4）加强安全施工教育和管理，及时消除安全隐患，杜绝安全事故发生，并对施工过程中出现的所有的安全责任负全责。十一、乙方权力：有权要求甲方按合同约定结算工程款。十二、违约责任：1.乙方延误工期，不能在时限规定日期竣工并验收合格的，按日承担元的违约责任（累计计算）。2.工程质量不合格，由乙方负责返修，直至合格，并承担返修的所有费用。由于返修造成的工期延误，也应按上述规定赔付逾期违约金；3.质修期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知2日内进行维护修理，否则甲方有权委托其他施工单位进行修理。因此发生的费用从保修金中扣除。4.甲方原因造成施工过程中途停建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，由建设单位赔偿乙方因此造成的实际损失；5.甲方不按合同约定结算并支付工程款，承担相当于所欠金额一倍的违约责任。十三、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不能达成一致意见的，申请人民法院裁决。十四、本合同自双方签字盖章（按手印）后生效，全部工程竣工，工程款项结清后失效；十五、本合同一式两份，双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：_年_月_日2023年承包施工合同2发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方将外墙保温工程承包给乙方施工，为明确双方责任，经双方协商一致，依据民法典中华人民共和国建筑法，及其他相关法律法规，订立本合同。一、工程名称：外墙保温工程。二、承包范围：乙方包工包料，除去外墙砖以外所有外墙施工项目，具体做法如下：1、聚氨酯防潮底漆;2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层;3、界面砂浆;4、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网(规格12.712.7mm，直径I0.6mm)塑料锚栓双向500锚固;外用防裂砂浆罩面;5、岩棉防火隔离带，宽度400mm窗上口通长设置厚度同保温层一致，聚氨酯材料防火等级为B2级，乙方组织施工。)工程量约为，该保温项目施工前的开工准备，竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险，缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理，乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。三、合同总工期：四、对乙方质量、安全要求：工程质量标准：(1)一次性验收合格;(2)施工依据和验收标准：a.按设计单位认可的施工图纸;b.按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收;c.按建设部建筑工程施工质量验收统一标准(_);(3)最终验收部门：甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。(4)并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工，见附页。1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工，出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。2、资质资料要求：聚氨酯、玻化微珠两种材料的生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准;聚氨酯施工单位必须是有专业资质的施工单位，需提供施工资质证书，材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位，乙方并负责施工材料实验。五、合同价款：承包单价，60厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m2，乙方完成承包任务后，工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准，最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准，少一人签字无效。六、价款结算1、施工2个楼，每完成一个楼的聚氨酯发泡，付款单栋楼保温款的30%，即2个楼全部完成后付总承包款的30%。2、乙方按期完成后，即80%，若乙方在约定工期内完不成90%，甲方有权清退乙方，并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成，由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担，同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业_限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。3、余下20%承包款以前付清。七、本和同自双方签字盖章之日起生效，双方结清价款自行失效。(除质量责任和保修条款)甲方：乙方：日期：_年_月_日2023年承包施工合同3甲方：_乙方：_依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规规定，为建立企业与劳务双方协调、稳定的劳务关系，明确甲、乙双方的权力和义务，保障双方的合法权益，经双方友好协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。第一条、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：自动喷淋系统、消火栓系统、报警系统(图纸范围内全部施工安装，但不包括防排烟系统及室外管网，并结合现行规范及现场实际条件，达到消防部门验收标准)承包方式：包工不包料。第二条、工程要求1.消防工程施工严格按照图纸设计、结合现行消防规范和国家标准，进行施工安装。2.施工过程中设计图纸与消防规范有差异时，应及时向甲方汇报，按甲方指示施工。3.甲方派驻的项目经理(手机号：)、负责工地的管理和质量监督工作。乙方应服从管理和指挥。4.乙方在做隐蔽工程施工时，应提前24小时通知甲方现场管理人员，验收合格后方可施工下一道工序。5.树立“安全第一的思想”，施工人员进入工地，必须有安全措施，确保安全施工，杜绝人身伤亡事故的发生。第三条、工程进度和质量1.工期：开工日期自_年_月_日至_年_月_日完工，并结合总包方总进度计划要求组织施工，绝对不得影响工程进度。2.质量标准：按消防施工验收规范要求：合格第四条、工程劳务费价款1.劳务费计价：备注：(1)在施工过程中如有些施工项目在本报价中没有报价的项目，甲乙双方可另行协商增加工程报价项目。(2)各系统按实际安装、据实结算。(3)如有特殊情况可考虑给予一定的施工费奖励。2.劳务费预付、决算办法：(1)消防预埋部分以报价价格为基准计算，按每月完成工程量的80%支付劳务费。(3)自动喷淋管道安装按点位支付80%劳务费。(3)消火栓管道安装按点位支付80%劳务费。(3)报警系统安装按点位支付80%劳务费。(4)各系统经消防支队验收合格后甲方必须在两个月内和乙方结算清楚工程量，并按结算结果付清全部余款。第五条、甲方责任1.甲方负责协调施工用水、用电到现场,水电费由甲方承担。2.甲方负责主要设备及施工材料运到场，由甲方签收。3.甲方负责协调与乙方有关施工方面的事务。4.甲方有权对乙方违规违纪行为进行处罚。5.甲方提供乙方施工工棚一间。6.因工具所产生的易耗品(如钻头、切割片等)及脚手架均由甲方承担。7.当乙方因工程质量不合格或工程进度达不到甲方要求的，甲方有权安排其他施工队进场帮助施工，费用从乙方劳务费中扣除;情况严重时，甲方有权直接将乙方清理出场直至终止本合同，由此给甲方造成损失的，有权向乙方索赔。8.甲方在施工前和施工过程中如有图纸变更和设计变更单等资料要及时发放给乙方负责人，如没有及时发放，造成返工的一切损失由甲方承担。9.甲方负责组织各相关部门对本工程的所有验收活动，所产生的费用由甲方承担。10.甲方负责本消防工程所有资料的整理及备案。第六条、乙方责任1.严格按照甲方下达的指令进行工作安排，确保工期与施工质量，同时对施工所需材料和设备提前一个星期申报，未报、漏报造成的损失由乙方负责。2.严格遵照消防规范进行施工安装，特殊工种岗位应持证上岗。(焊工证、管工证、电工证)3.消防水系统管道套丝安装处应做防锈和除麻处理，焊接钢管需先除锈刷漆后安装，管道及支吊架安装应横平竖直。4.施工人员进入现场必须佩带安全帽，人工梯作业需有专人保护，高空作业需佩带安全带工作，接电必须有专业电工操作，否则，扣劳务费50至500元。5.材料和设备到工地后乙方不负责卸车，不负责材料保管。6.施工过程中，由于乙方未按照图纸和规范施工造成的返工及材料损失由乙方负责。7.乙方人员应遵守工地的一切规章制度，文明施工，并与其他施工队协调好关系，如工地发生打架或偷盗事件按甲方的规章制度进行处罚。8.乙方因违章施工或保护措施不到位，造成业主或其他相关施工单位损失的，由乙方承担全部责任。9.乙方负责人应按时参加工地及甲方有关会议，及时向工人传达会议内容，若发生有不服从管理，顶撞甲方管理人员现象的扣除劳务费500元，或解除合同。10.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。11.乙方不得无故中途退场，若有违约行为，按剩余工期，每天500元支付违约金。12.乙方对甲方所购的建材，如发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的一切损失。13.乙方若施工中造成其它工序成品的破坏，则照价赔偿。14.乙方必须服从甲方及监理方分配的清理打扫卫生工作，如有不服从者产生的全部罚款由乙方自行承担。第七条、乙方的接受通知方式：现场书面接收、手机短信接收(手机号：_)第八条、合同一式二份，甲乙双方各持一份，经双方签字或盖章后生效，具有同样法律效力。第九条、合同生效、终止本合同自签订之日起生效，合同义务履行完毕后终止。甲方：_乙方：_年_月_日2023年承包施工合同4甲方:乙方:依照中华人民共和国合同法及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将本村15组雨水、污水排水工程、路面工程等分项工程承包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下:一、工称概况1、工程名称:心石村15组分支小道污水排水主管道工程、路面混凝土分项工程。2、工程地点:汉滨区心石村15组。二、工程承包范围:1、工程承包方式:为包工包料(不包括管道材料费，管道由甲方自购)。2、工程承包范围:汉滨区心石村15组分支小道污水排水主管道工程管道由甲方负责购买(管道必须为波纹管)，由乙方负责埋设，各户通检查井或排水主管道的管道的购买、基槽开挖及埋设由甲方负责，不在乙方承包范围之内;路面混凝土分项工程:路面管沟部位破碎(破碎至原检查井接口处，总长50米);挖排水管沟土方;排水管底铺设砂垫层(厚度8cm);排水主管道接口安装及找坡(只含人工费，不含材料费);检查井砌筑(共1座);管沟边、检查井边回填素土夯实;C30混凝土面层浇筑(5-10M厚)。3、乙方进场施工前，甲方负责派专人协调路面破碎的工作，因甲方的前期协调工作不到位而影响乙方的正常施工，由此给乙方造成的人员窝工等经济损失由甲方负责。4、因道路施工中挖断自来水管的修复由甲方负责，主路边自来水主管道的.更改由甲方负责施工，乙方概不负责。三、工程计价方式1、工程量计算根据实测实量为计量依据，工程量的计价方式为:_元。该单价为不含税单价(各种税费由甲方承担支付，因未计算在承包单价之中)。2、因甲方更改方案造成分部工程工程量增加(不包括路基土石方清挖、回填、道口加宽、其余原材料涨幅超开工时5%等)，对增加部分按陕西省清单计价定额中的市政工程相应项目按实计取执行结算，综合单价下浮5%(不计税)。3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、员工工资、技术措施、人员机械进场、文明施工、临设等费用。四、工程质量标准本道路工程的质量验收按现行工程质量验收标准验收合格，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止(如甲方认定的材料出现质量问题由甲方负责。五、合同总价款:金额(大写:_人民币)。￥:约_元六、材料供应本工程甲乙双方约定的污水排水工程及路面混凝土分项工程施工所用的材料由甲、乙方按合同及质量验收标准要求各自进行采购。七、工程款支付甲方应先预付_元作为工程预付款，乙方方可开工;在乙方全面完成混凝土面层时，甲方向乙方支付工程款_元(此款应由汉滨区心石村委会及15组共同出资及担保)。八、合同生效1、本合同于_年_月_日于订立。2、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。3、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。4、本合同由甲乙双方责任人签字、盖章后即生效，工程款结清后失效。甲方(签字):承包人(签字):_年_月_日2023年承包施工合同5甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法土方承包条例原则，甲、乙双方本着互利互惠、优势互补的原则，达成湛园养殖农业生态景区土方施工协议，具体事宜如下：一、工程项目：二、工程三、工程内容：挖、运、填，土方量暂定为250万方。四、合同价格：土方施工价格每立方_元，石方每立方_元，一公里内(挖、运、填)，一公里外每立方另增1元。五、开工时间：施工工期暂定为年，从_年_月_日至今_年_月_日止，接到甲方进场通知书日内按时进场。六、计算方法：根据甲方的测量标准为计算方法，每块地以测量为准，实做实收，包干制。乙方施工进程中，除土方外，如挖、堆土机时，人工用时等，按台班和用时计算。七、计算方式：乙方在施工过程中，每10天以甲方签字的数量为准结算%付给乙方，以后如此类推，工程竣工结账95%，余款5%一月内付清。八、甲方责任(1)甲方现场代表进行使甲方权利，负责与乙方施工现场协调和沟通，保证工期正常运转。(2)甲方代表负责当地政府、村、地方的协调工作，如造成停工、误工造成的其它损失，由甲方承担每台车的台班费1000元和施工人员的误工费100元/天等经济损失。除特殊原因及不可抗拒因素(如天灾、火灾、自然滑坡、国家文件保护等除外)。(3)甲方保证提供地质资质及图纸和相关手续，保证乙方正常运行，以免停工。(4)甲方应在现场提供施工人员的住宿和车辆安全和人员的安全，如当地闲置人员等闹事，应及时到位协调，妥善处理，确保施工顺利进行。(5)如甲方未按工程量付款和超期一周付款，乙方应收取实际发生的工程量额度与银行同期贷款2倍的利息。如未付款可立即停工，停工时甲方付乙方误工费机械费每台1000元，人工费每天100元。九、乙方责任(1)乙方进场后，要听从甲方负责人安排和指挥，随时听从调配，在施工中，一定要保质保量保工期，出色完成任务。(2)工程竣工后，一定要完成工程的验收资料，保证甲方的工程验收和结算手续。(3)乙方在施工过程，应服从甲方人员的合理指挥，保证施工安全，如出现事故等原因由乙方自行承担一切责任。(4)乙方施工，由甲方先付工程机械用油款、生活费，后按实做的工程量，结算工程款80%，机械运输费用由乙方承担。(5)如乙方机械损坏及无证驾驶人员造成的停工、误工所造成的经济损失由乙方承担，甲方误工费每天1000元计算。十、甲乙双方在履行合同过程中特别约定如乙方到开工时间未能开工和甲方到应付时未能付款，双方应按各自责任承担违约责任，每天按1000元，进行责任补偿，以此类推。十一、本合同根据中华人民共和国合同法具有法律效力，双方共同遵守，如有未尽事宜，双方协商解决。十二、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲方(法人代表签字)：_乙方(法人代表签字)：_年_月_日2023年承包施工合同6发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、施工范围：_4、施工方式：本工程由乙方以_的形式进行施工二、工程期限1、工程有效期限_天（含法定节假日）开工日期_年_月_日；竣工日期_年_月_日2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。（2）不可抗力因素。三、工程造价工程预算总价款为人民币_元（大写_元）。四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。五、双方义务1、甲方义务（1）参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由甲方承担)。（3）工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方协助提供物管所需相关资料。（4）提供施工现场的水电路图,和告诉乙方防水层的厚度。（5）提供乙方工人现场住宿地点。2、乙方义务（1）严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的.施工工作。（3）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。（4）工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。（5）乙方应确保工程质量达到验收标准。（6）乙方应在工程竣工验收后2日内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料。六、材料设备供应承包人在每月_日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。七、价款支付方式甲方按工程施工进度分期付款，分别如下：（1）甲方在合同签定之日向乙方支付工程总款的20%，即人民币_元（大写_元）作为合同定金。（2）甲方在乙方材料、工人进场以后个3工作日内向乙方支付工程总款的30%；即人民币_元（大写_元）作为进度款。（3）甲方在乙方完成隐蔽工程及景观工程后3个工作日内向乙方支付工程预算总价款的40%，即人民币_元（大写_元）作为进度款。（4）工程验收合格后2日内，乙方向甲方提交工程结算单，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议，双方应在工程结算单上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款。（5）以上付款的方式均以现金支付。八、维修期限1、从竣工验收之日起计算，景观工程、水电工程等保修期为二年，保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件进行维修。2、从竣工验收之日起计算，绿化工程养护期为3个月，养护内容包括修剪、除草、施药、施肥、浇水。养护内如出现植物死亡的（非人为造成的或非自然灾害造成的），乙方无条件更换。3、保修期内如属甲方使用不当或人为造成景观工程、水电工程等损坏，或植物死亡的，乙方维护后收取成本费用。九、违约责任1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。十、争议的解决争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。十一、其他本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，双方签字盖章后生效，每份均具同等法律效力。发包人：（公章）承包人：（公章）_年_月_日2023年承包施工合同7甲方：_乙方：_依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_（工程）施工劳务承包事宜经协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称：_工程地点：_第二条工程承包范围_第三条工程工期1开工日期：_年_月_日，完工日期：_年_月_日，总日历天数_天；2乙方应无条件执行甲方的施工进度计划安排（包括新调整的进度计划）。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_国家建筑工程施工质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规范标准，甲方与建设单位签订合同的质量等级。第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1本合同；2本合同附件（双方确认的预算报价）；3本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；第六条甲方责任和义务1负责统一制定各项管理目标，组织编制施工进度计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验的控制、监督、检查和验收。2负责与业主、监理、设计及成本部、材料部等有关部门工作联系，协调现场工作关系。3根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工进度的需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。并由乙方承担全部经济损失。4及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。5按本合同约定，向乙方按进度支付经验收合格工程量的劳动报酬。6协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。第七条乙方责任和义务1遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。2严格按照设计图纸、施工质量验收规范、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种违章违规操作的罚款。3服从甲方、监理和业主的监督、检查、管理；接受甲方、监理和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的监督管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；4做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：5按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：6按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；7为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；8进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止雇佣18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。9甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。发生增项工作时，乙方不得以甲方未确认签证价款而影响施工，工期不予顺延。10乙方负责已完成部位的成品保护。11.乙方不得将本合同施工内容进行劳务分包，一旦发现终止乙方履行本合同的权利，因此所造成的的经济损失，由乙方承担。已完成工程一律不予结算。特殊分项工程需劳务分包的必须征得甲方书面同意。12.乙方负责清运自身施工产生的垃圾，地面成品保护的铺设、拆除及清运至现场业主（或甲方）指定堆放地点。第八条环境保护、安全生产和文明施工1甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使各项施工措施有效实施运行。2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全文明施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成的安全事故，乙方责任人承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。第九条材料、设备供应与管理1甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。2乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算合理用量，则超出部分的费用由乙方承担；材料节约部分，由甲乙双方按比例分成。4.甲方在所供的材料到货前24小时通知乙方，由乙方与甲方现场负责人共同清点。乙方自行安排现场卸车就位，乙方清点、验收及保管,并承担保管相应发生的所有费用。验收后发生丢失损坏，由乙方负责赔偿。甲方未通知乙方清点、验收的材料/设备，乙方不负责材料的保管，所造成丢失、损坏的由甲方负责。5.甲方供应的材料在使用前，乙方负责检验或试验，不合格的不得使用。第十条承包方式、价格及包含的内容1承包方式及单价：2承包价格所包含的内容：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资、食宿费、交通费及调遣费：小型机具（切割片、电锯片、钻头、开孔器、刨刀、修边刀、磨片、抛光片、凿子、锤子、抹子、铁锹、橡皮锤、网筛、铝合金靠尺、水平尺、平水管、气管、拉线、麻绳、吊锥、墨斗、墨线、墨汁、铅笔、记号笔、电笔、毛刷、钢丝刷、钢丝球、不锈钢擦布、扳手、钳子、电焊帽、电焊手套、电焊钳、熨斗、电吹、眼镜、螺刀、曲线锯条、开孔器、手锯（锯弓、锯条）、螺丝批头、毛笔、喷枪、油刷、滚筒、塑料桶、砂浆桶、砂纸器（架）、砂纸、刀架、刀片、灰刀、刮刀、毛巾、棉纱、抹布、口罩、面罩、雨鞋、雨披、拖鞋等）费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；3本合同单价为一次包干价格，在合同实施期间不因其它任何因素变化而调整变动。4发生在承包范围外的施工增项及零星工作，需经项目主管及成本部主管审核，签字确认方能生效。第十一条结算办法及付款方式1每月日由甲方按乙方实际完成合格工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。2甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的%。所承包工程完工验收合格后付结算款的%，余款%待二年质保期满支付第十二条施工验收1甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。劳务交叉作业时，乙方负责对上道工序的施工进行验收，再进行下道工序，经验收合格后，上道工序不对下道工序的质量负连带责任。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿整改维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2乙方应配合甲方对其工程进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作，若发生费用另外协商）第十三条工程保修1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人维修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托其他人员维修，维修费用从质量保修金内扣除，质保金不足支付维修费用时，限乙方5天内付清维修欠款。2、发生紧急抢修事故，乙方在接到抢修通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。3、质量保修完成后，由建设方组织验收，并提交经建设方验收合格的维修证明单给甲方。4、双方约定的其他工程质量保修事项：保修金为工程结算后价款的5，贰年后返还乙方（质保金无息）。第十四条保险1乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。2保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。第十五条争议1甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；调解要求停止合同的履行，且为双方接受；仲裁机构要求停止合同的履行；法院要求停止合同的履行。第十六条不可抗力1不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目主管，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。3因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第十七条合同解除1如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。但由违约方承担一切经济损失。2因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。第十八条合同终止双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第二十条合同份数本合同一式_份，甲方_份；乙方_份。第二十二条补充条款_第二十条合同生效本合同双方约定_后生效。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_年_月_日2023年承包施工合同8发包方(甲方)：承包方(乙方)：甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下：甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进行承包工程。甲方负责所有材料，乙方负责施工。一、乙方不包基础费钱3000元，乙方从基础地面做起，房子为半框架结构建筑工程，人工费按垂直投影建筑面积计算，每平方米人民币220元。二、承包内容：乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与其他一切做工用具等。负责室内外批档，批档外三面过水泥油，还包每一层一个卫生间，第二层加两个卫生间。三、付款方式：乙方进场后，甲方要按工作进度预付生活费。每封一层顶要按照每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半，在捣板当天伙食费由甲方负责。五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米，栏水墙每米70元(包批档)。六、合同协议书一式二份，甲、乙双方各执一份，从签订之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2023年承包施工合同9甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同事项，经协商达成一致，订立本合同。第一条承包方式及工作内容1、承包方式：为施工作业项目总价承包。2、工程地点：3、工作内容：具体工程量见附表(1)、洞内栏杆、扶手的安装。(2)、_大桥栏杆、扶手的拆除、安装。(3)、X大桥侧沟加高钢筋的制安、混凝土模板的按拆、浇筑、养护等。(4)、隧道进口仰坡锚索框架梁的施工。(5)、隧道进口仰坡锚杆框架梁的施工。(6)、隧道出口仰坡锚索框架梁的施工。第二条工期1、本工程自_年_月_日开工，_年_月_日竣工。甲方要求提前工期的，按照甲方要求工期竣工。2、甲方认为乙方无法满足工期要求时，乙方必须按照甲方要求采取赶工措施，并全部承担由此造成的一切费用。乙方没有采取赶工措施或采取赶工措施后仍达不到甲方要求的节点工期，乙方无条件退场，并承担相应的一切经济损失。第二条甲方权利、义务1、组建与工程相适应的项目管理人员，组织实施施工管理的各项工作。2、向乙方进行技术交底和安全技术交底并及时提供相关技术资料(包括施工现场测量、量测资料，作业指导书)。3、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。4、审核乙交的验工计价资料，按本合同约定，办理结算手续，向乙方支付工程款。5、制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。6、负责与发包方(业主)、监理、设计单位及有关部门进行联系。7、甲方审核乙方提供的劳务人员花名册，审核通过后按照劳务人员花名册进行工资发放。第三条乙方权利、义务1、严格按照甲方提供的作业指导书和相关技术资料、施工规范进行施工作业，提供符合合同约定的劳动成果。2、组织合格的、身体健康及具有相应资格证书、能满足施工需要的工作人员投入工作。3、严格按照设计图纸、施工规范、验收标准、有关技术交底组织施工，确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育，认真执行安全技术规范和交底，严格遵守安全管理制度，落实各项安全措施，确保施工安全;严格执行国家有关部门对施工现场环保、消防、卫生的管理规定;承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;4、乙方不得将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人，否则甲方有权解除合同，并由乙方赔偿甲方因更换劳务队伍造成的经济损失。5、做好施工场地周边建筑物、构筑物的道路、地上附着物和管道、电路、线路等保护和防护工作。6、乙方与第三人签订的劳动、租赁、买卖等一切合同，与甲方无关。乙方在施工工地发生的合同债务、侵权责任，一律由乙方履行和承担责任。7、乙方应在开工前向甲方报送劳务人员花名册，乙方人员变动时应及时书面通知甲方。8、负责已完工程部分成品及半成品的保护工作。9、严格服从甲方指令。10、负责清除乙方施工造成的杂物，做到完工场地洁净。第四条乙方承担费用1、承担因工艺改变而增加的人工费用。2、由于乙方原因，在实施过程中发生安全、质量事故，事故所造成的直接和间接经济损失由乙方全部承担。3、文明施工的费用。第五条、材料设备供应1、甲方供应材料甲方供应的原材料在每次中间计量结算时，从乙方工程款中扣除。材料甲方供应至到施工地点的运输及装卸费由乙方自行结算并承担。2、乙方采购材料(1)乙方自行采购的材料必须满足设计和规范的要求，并提供产品合格证明报送甲方。不合格材料严禁进入施工现场，使用不合格材料完成的分部工程不予计量。(5)乙方采购材料由乙方与供应商商定单价，甲方负责签订合同(乙方负责人签字)，每月底乙方提供采购清单和发票后，由甲方直接代付。3、所需施工设备(包括各种机具，下同)的提供：(1)本合同工程所需的一切机械设备均由乙方自备，并负责其维修和保养。费用自理。第五条费用结算1、每月甲方根据乙方提报的经监理工程师签认的实际完成的工程量，按照验工计价管理办法进行验工计价，甲方扣除20%的管理费用及5%的质保金。2、作业项目的计量按施工实际完成工程量计量。第六条竣工验收与结算1、竣工验收(1)工程具备竣工验收条件的，乙方应按设计文件及验收标准进行全面自检;自检合格后一个月内向甲方提出竣工验收申请，说明本工程完成情况、验收准备情况及申请办理竣工验收的具体日期等。甲方收到验收申请后，组织相关部门进行全面验收。(2)验收依据：批准的设计文件、施工图纸、图纸说明、技术交底记录、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准。2、竣工结算(1)验收合格后，甲方在一个月内完成竣工结算。(2)验收合格后，按照合同要求甲方扣除20%的管理费和5%的质保金后支付剩余工程款。第六条附则1、本合同壹式叁份，甲方贰份，乙方壹份。2、本合同自双方签字后生效，工程竣工验收结清价款后终止。3、双方在履行合同中发生争议，应坚持边协商边施工的原则。4、双方协商不成或一方不愿协商时，依法向甲方营业执照住所地法院起诉。附件一：工程量明细表甲方：乙方：_年_月_日2023年承包施工合同10甲方（发包方）乙方（承包方）一、工程概况：1、工程名称：淮南高铁东站地下室及人防工程（C区）项目2、工程范围：乙方按图施工，C区图纸范围内水电工的一切内容3、承包单价：二、承包内容及范围：1、乙方承包淮南高铁东站C区图纸范围内水电安装和施工，包括生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常维修工作等。2、乙方包工包料，涉及水电所有的材料及施工用到的工具。3、提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。负责竣工图编制、工程结算和审价工作。三、双方的权利和义务水电工程承包合同1、甲方提供必要的安全设施及生活设施及水电。2、乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担，甲方概不负责。3、乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失由乙方全权承担。施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。4、乙方需文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。5、乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成每月下达的施工任务。如因甲方因素造成工期延误则工期顺延。6、乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。7、乙方需按照规定为水电工人购买人身保险。四、付款方式：每月25日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月25日支付给乙方进度款的百分之七十（依据总承包方合同付款方式）。五、结算方式：工程完工后，双方结算，乙方准备好结算依据，依照公司大合同进行结算。六、安全事宜1、进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙班长负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。2、实施安全、文明施工。3、乙方特殊工种必须持证上岗，如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。5、在施工过程中，因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故，一切费用由乙方全部自行负责。七、工地纪律制度：1、乙方进场工作后，必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验，无证件的工人，不准进场施工，乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。2、打架斗欧不管因何事与何人均属违法行为，甲方不予支持，发生纠纷乙方承包人应及时协调或向甲方管理人员反映调解，凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币300元/人，情节严重造成后果均由司法机关追究当事人责任，班组长不得以任何理由推托责任，打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均由各班组负责人承担，甲方不负经济责任。八、合同生效与失效：合同自双方签字之日起生效，合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，合同待保修期满付清后，自然失效。甲方（签字）乙方（签字）日期：_年_月_日2023年承包施工合同11甲方：_(简称甲方)乙方：_(简称乙方)经甲、乙双方协商一致，为明确甲乙双方责任、权利、义务、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工订立本合同：一、工程概况：工程名称：_工程地点：_结构形式：砖混结构层数：二层半(为_米)建筑面积：_平方米(折为_间房)二、工程承包范围承包范围：乙方只承包施工，不承包材料，建筑材料由甲方提供，主体为两层半，屋面为机瓦、木檩条、座脊按传统做法，内墙面为水泥压光、刮白，卫生间及水电。三、合同工期：总日历天数：开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日四、质量标准：