2023工程承包合同锦集5篇【精选】

2023工程承包合同锦集5篇 工程承包合同 篇1（863字）乙方：根据中华人民共和国合同法，经甲乙双方友好协商达成以下协议：乙方负责更换时代花园小区屋面瓦。 工程地点：单县时代花园小区更换范围：时代花园小区所有楼号屋面损坏的水泥瓦 承包方式：乙方包工包料 每块12元(按实际更换瓦块数进行结算)质量要求：达到屋面工程质量验收规范要求的标准。要求屋面瓦平整，坡度合适、无有空鼓现象。工程款支付：建设单位、监理验收合格后支付总工程款的70%，竣工验收合格后付25%，余5%为质保金。 甲方责任：1、 提供材料堆放场地。2、 提供施工用水、电等3、 按合同约定拨付工程款。4、 对于施工现场提供必要的技术指导、监管工程质量、进度、安全。乙方责任：1、 乙方负责提供安全用具、如安全帽、安全带等。乙方施工需要按照甲方提供的技术交底进行施工。乙方的施工工艺必须达到工程质量验收规范的要求，确保工程质量。2、 乙方的施工工期必须按照甲方的要求进行，如因乙方原因造成工期延误后果由乙方承担全部责任。3、 乙方必须保证施工人员的安全，不许酒后施工，否则出现人身事故乙方承担全部责任，与甲方无关。4、 乙方负责清运因更换屋面瓦所造成的建筑垃圾至甲方指定地点，不得乱抛乱扔造成他人伤亡。5、 乙方负责提供所有工程款的完税发票。其它未尽事宜按友好协商的原则双方协商解决。本合同一式两份，自签订之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程承包合同 篇2（1134字）甲 方：承包方：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程名称：二、工程地点： 三、承包范围和内容：四、工程造价：单价： m2/元， 工程总面积_m2;总造价 元。五、工期：本合同签订后_天内完成。六、工程质量1、本工程质量经双方研究要求达到：合格。2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。3、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;对材料改变或代用必须经甲方单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程;七、工程价款的支付与结算本合同签订后_日内，甲方支付不少于合同总价的_%备料款，计人民币_元;承包方在工程竣工验收后_ _天内，将剩余款项一次结清。八、双方责任承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金; 工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。甲方的责任：未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失;工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。九、附 则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。甲方：(签字盖章)承包方：(签字盖章)年 月 日工程承包合同 篇3（1740字）发包方：_（以下称甲方）承包方：_（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1工程名称：_2工程地点：_3工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计_平方米。4承包内容：_5建筑安装工程造价：共计人民币_元。6工程价款和费用的结算依据和付款办法：_7工程开工日期：_年_月_日8工程竣工日期：_年_月_日9工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10甲方主要义务： _11乙方主要义务：_12违约责任：（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13本合同附件：共_份。14合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方（盖章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日签订地点：_承包方（盖章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日签订地点：_工程承包合同 篇4（721字）签订合同双方：甲方：仪征市新城建设工程有限公司月城熙庭商品房A区工程项目部 承包人：乙方承包人：兹有甲方将钢筋电渣压力焊工程所有的任务交给乙方承包施工，为了确保质量、安全意识的重要性。经甲、乙双方认真磋商，达成以下条款：1、甲方应给乙方创造和提供有利于工程生产的条件和设施。2、甲方应对乙方做好施工质量技术交底，加强对乙方生产质量的检查和监督。3、甲、乙方在施工过程中，应相互采纳合理化建议，乙方必须服从甲方工程量有效合理安排，做好一切工程合理调配。4、乙方任务范围：所有电渣烽工程量任务一切由乙方按工期保质、保量、保验收完成施工。5、乙方必须做到工完场清，不留遗物。所有前场材料完工后，清理到后场，保证脚手架上，施工场地无杂物。即保持现场整洁。6、乙方施工用料自行吊料。必要时跟踪服务。7、承包价格： 。8、资金安排：平常生活费按月1000元/每人支付。年终按工程量的75%支付（含平常生活费），余款在次年年底一次付清（即底）。9、乙方在施工期间必须执行遵守安全承包合同。10、乙方在施工过程中，坚决杜绝打架、斗殴事件，坚决杜绝逾事罢工、停工现象。违者按工程量80%一次性计算，并清退现场。以上事项希望甲乙双方严格执行，本合同一式二份，双方各持一份，双方签字后即为生效。甲方代表： 乙方代表：工程承包合同 篇5（1851字）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、建筑工程承包合同条例和建筑工程施工合同的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地点：工程内容及主要技术参数1、工程内容：2、面积：_（以实际验收面积为准）。3、技术要求：4、其它要求：三、质量、工期1、工程质量要求：合格工程。2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。四、工程造价及付款方式1、工程造价本工程单平米造价为人民币_元/平方米。总造价以验收的.总面积为依据。2、付款方式（1）主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款_%，累计支付工程款。（2）工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后，交付甲方使用。剩余工程款_%即人民币_元。预留工程款的_%作为质保金（六个月内结清）。五、甲乙双方负责事项（一）甲方负责事项1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。2、甲方提供合格的支撑面，并做好配合乙方的工作。3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。4、按合同约定，按期付款。（二）乙方负责事项1、严格按门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程和钢结构工程施工及验收规范的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。2、按合同约定，按期完工。3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。4、工程完工时，积极配合甲方的验收。六、工程验收1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后_日内组织验收。2、甲方_日内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。七、违约责任1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日_%偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。2、乙方工程逾期交付，按_元/天赔偿甲方损失。八、附则1、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。3、甲乙双方因履行合同发生争议，因本着友好协商的原则，可进行调解、和解，无法解决的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。4、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：住址：代表人：联系方式：_年_月_日乙方：住址：责任人：联系方式：_年_月_日