中级经济师《建筑经济》试题模拟卷及参考答案（第84套）

中级经济师建筑经济试题模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，下列工程建设项目必须采用工程量清单计价的是()。A.国有资金投资占投资总额的30%以上的工程建设项目B.房地产投资项目C.涉外投资项目D.国有投资者拥有实际控股权的工程建设项目【正确答案】D2.【真题】在进口设备的交货价中，若卖方在合同规定的装运港负责将货物装到买方指定的船上，并负担到货物装船为止的一切费用和风险，该交货价称为()。A.目的港船边交货价B.目的港船上交货价C.运费、保险费在内价D.装运港船上交货价【正确答案】D3.【真题】民事法律行为是能够引起民事权利和民事义务产生、变更或终止的合法行为。其成立的要件是()。A.事实行为B.法律行为C.侵权行为D.意思表示【正确答案】D4.主持开标工作的应是（）。A.投标人代表B.评审委员会成员C.招标人D.行政主管部门【正确答案】C5.【真题】下列关于主动控制与被动控制的说法中，正确的是（）。A.由于主动控制比被动控制的效果好，因而应采取主动控制B.由于建设工程实施中有许多风险因素不可预见和防范，因而只能采取被动控制C.进行项目目标控制应以主动控制为主，被动控制为辅D.只有将主动控制与被动控制有机融合，才能使控制更为有效【正确答案】D6.（）是指受要约人同意要约的意思表示，即受要约人同意接受要约的条件以缔结合同的意思表示。A.承诺B.要约C.合同D.担保【正确答案】A7.在对建设工程质量控制的全方位控制理论中，下列哪项说法不正确()A.对建设工程所有工程内容的质量进行控制B.对建设工程质量目标的所有内容进行控制C.对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制D.对建设工程每个阶段的质量进行控制【正确答案】D8.按（）划分，建设监理信息可分为项目建设前期的信息、工程施工过程中的信息和工程竣工阶段的信息。A.建设工程不同阶段B.信息时间的不同C.监理阶段的不同D.建设监理控制目标【正确答案】A9.FIDIC合同条件下，下列合同文件中，解释次序最优先的是()。A.合同协议书B.中标函C.投标书D.图纸【正确答案】A10.对大气污染来说，下列污染物中，属于根据污染物形态分类的是（）。A.颗粒污染物B.辐射污染物C.光污染物D.电磁污染物【正确答案】A11.【真题】编制某设备安装工程概算时，发现初步设计的设备清单不完全，且设备属于价格波动较大的非标准产品，此时，较适宜采用的概算编制方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备费百分比形式的概算指标法D.每吨设备安装费指标形式的概算指标法【正确答案】D12.在固定资产投资估算编制方法中，根据已建成的类似项目的投资额、生产能力和拟建项目的生产能力，估算拟建项目投资额的方法称为（）。A.资金周转率法B.设备费用百分比估算法C.生产能力指数法D.造价指标估算法【正确答案】C13.实物法和单价法在编制步骤上的最大区别是（）。A.计算直接工程费的方法不同B.计算间接工程费的方法不同C.计算利税的方法不同D.工程量计算方法不同【正确答案】A14.在建筑工程保险中，由领有公共运输行驶执照的车辆在工地上行驶发生的事故造成的损失，属于()。A.三者责任部分的保险责任B.三者责任部分的除外责任C.物质损失部分的保险责任D.物质损失部分的除外责任【正确答案】D15.按照国家规定，投资估算时候要打足投资，不留缺口，也就是要考虑物价上涨因素，其处理方法是（）。A.采用投资额较高的估算方法B.预留不可预见费C.预留涨价预备费D.做好固定资产投资减值准备【正确答案】C16.【真题】根据我国合同法，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C17.我国进口设备时，若采用装运港船上交货价方式，卖方的责任有（）。A.负责租船和订舱，支付运费B.负责办理保险及支付保险费C.办理在目的港的进口手续D.负责货物装船前的一切费用和风险【正确答案】D18.【真题】工程索赔收入属于施工企业的（）。A.建造合同收入B.其他营业收入C.营业外收入D.投资收益【正确答案】A19.下列关于主动控制的说法中，错误的是（）。A.主动控制是一种事前控制B.主动控制是一种前馈控制C.主动控制通常是一种开环控制D.主动控制通常是一种闭环控制【正确答案】D20.【真题】下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.生产准备费B.土地使用权出让金C.建设单位开办费D.生产职工培训费【正确答案】C21.某建设项目从美国进口的设备重100吨，装运港船上交货价为1000万美元，海运费为300美元/吨，海运保险费为2万美元，美元兑人民币汇率按l；7计算。该设备的到岸价格为人民币()万元。A.7000B.7014C.7021D.7035【正确答案】D22.按现行中华人民共和国公司法的规定，企业分配当年税后利润时，应当按本年净利润，以10%的比例提取（）。A.资本公积金B.任意盈余公积金C.法定盈余公积金D.股息红利【正确答案】C23.发包人在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后（）天内不予核实，不向承包人签发竣工结算支付证书的，视为承包人的竣工结算款支付申请已被发包人认可。A.7B.5C.10D.12【正确答案】A24.资金时间价值计算基本公式推导的前提条件是：假定实施方案的初期投资发生在（）。A.方案的寿命期初B.方案的寿命期末C.方案的寿命期中D.方案寿命期的任意时刻【正确答案】A25.【真题】在工程项目招投标中应禁止()。A.联合体各方单独参加资格预审B.属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标C.中标人按规定将中标项目的部分非主体工作分包他人D.招标人按规定直接确定评标专家【正确答案】B26.【真题】评标委员会的组成人员应包括()。A.招标人主管部门的代表B.投标人主管部门的代表C.招标人的代表D.建设行政主管部门的代表【正确答案】C27.现阶段建设工程监理的特点说法不正确的是()A.建设工程监理的服务队形具有多样性B.建设工程监理具有监督功能C.建设工程监理属于强制推行的制度D.市场准入的双重控制【正确答案】A28.【真题】根据我国公司法，关于公司注册资本的说法，正确的是（）。A.注册资本就是实收资本B.有限责任公司注册资本的最低限额为10万元C.注册资本是指公司全体股东的首次出资额D.股份有限公司注册资本的最低限额为500万元【正确答案】D29.建设工程工程量清单计价规范规定，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合同中没有适用或类似的综合单价，由（）提出综合单价，经发包人确认后执行。A.监理工程师B.总监理工程师C.发包人D.承包人【正确答案】D30.【真题】关于建设工程进度控制的说法，正确的是（）。A.应通过有效的进度控制确保工程实际工期不超过计划工期B.建设工程实施过程中旦发生延误，应立即采取调整措施C.进度控制应重点控制关键工作按照预定时间完成D.当采取进度控制措施时，不能对投资和质量项目有任何影响【正确答案】C31.【真题】安装工程一切险的保险期内包括一个试车考核期，其保险责任期一般不超过（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.整个工期的一半【正确答案】B32.下列关于索赔处理的说法中，不正确的是（）。A.工程师在收到承包人递交的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作出进一步要求的，视为该索赔已经认可B.通常，工程师对索赔的处理决定不是终局的，对发包人和承包人都不具有强制的约束力C.当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准D.承包人如果不同意最终的索赔处理决定，诉讼解决是最理想的方式【正确答案】D33.【真题】根据建设工程价款结算暂行办法，关于设计变更价款调整规定的说法，正确的是（）。A.已确认增(减)的工程变更价款，应在工程结算时支付B.工程设计变更确定后，发包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额C.工程设计变更确定后，承包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额D.在工程设计变更确定后14天内，由承包人向发包人提出变更工程价款报告，经发包人审核同意后调整【正确答案】D34.国际工程索赔中，工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予以答复或未对承包方做进一步要求，视为该项索赔()。A.已经被认可B.不被认可C.已经失效D.推迟认可和合同协议书【正确答案】A35.【真题】在建设工程目标控制过程中，对建筑安装工程费用、设备和工器具购置费用进行控制，体现了（）。A.对按总投资构成内容分解的各项费用进行的全方位控制B.对按工程内容分解的各项费用进行的全方位控制C.对按总投资构成内容分解的各项费用进行的全过程控制D.对按工程内容分解的各项费用进行的全过程控制【正确答案】A36.在国民经济评价中，能反映投入物与产出物真实经济价值、市场供求状况和资源稀缺程度的价格是（）。A.计划价格B.市场价格C.影子价格D.国家指导价格【正确答案】C37.【真题】下列投资方案中，可用最小公倍数进行方案选择的是()。A.独立方案B.单一投资方案C.寿命期不同的互斥方案D.混合方案【正确答案】C38.某网络计划的执行中，检查发现D工作的总时差由3天变成了-1天，则D工作()。A.工期拖后l天，影响工期l天B.工期拖后3天，影响工期l天C.工期拖后4天，影响工期1天D.工期拖后4天，影响工期3天【正确答案】C39.【真题】人们在经营过程中，因不能适应客观形势的变化，或因主观判断失误，或对已发生的事件处理欠妥而导致的风险是（）。A.管理风险B.社会风险C.经济风险D.自然风险【正确答案】A40.下列事件中，属于因业主或工程师原因引起的可能造成工期延误的事件是（）。A.开工延误B.出现停工待料的现象C.施工机械设备不配套D.工程预付款不能按时支付【正确答案】D41.【真题】以下情形中，开标时属于有效投标文件，呵以进入评标的是（）。A.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的B.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的C.投标文件按规定予以密封的D.投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的【正确答案】C42.【真题】某建设项目生产单产品，已知项目建成后年固定成本为200万元，每件产品的销售价格为1800元，材料费用为600元，加工费和税金分别为120元和80元.则该建设项目年产量的盈亏平衡点为（）万件.A.1.0B.1.1C.1.2D.1.3【正确答案】C43.下列关于索赔的说法中，不正确的是（）。A.索赔具有双向性B.索赔只能由承包商向业主提出C.索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提D.索赔是一种未经对方确定的单方行为【正确答案】B44.原有日产量为10吨的某生产装置投资额约为100万元，现拟建相似的生产装置，生产能力比原有的增加两倍，用生产能力指数法估计投资额需增加约为（）万元。已知：生产能力指数n=0.5，f=1。A.73B.80C.90D.100【正确答案】A45.【真题】某投资方案预计今后运营过程中可能发生三种情况：经营情况好的概率为0.5，内部收益率可达15.6%；经营情况一般的概率为0.3，内部收益率可达12.3%；经营情况差的概率为0.2，内部收益率为5.6%。该投资方案内部收益率的期望值是()。A.10.26%B.11,45%C.12.23%D.12.61%【正确答案】D46.【真题】发包人与承包人根据法律、行政法规的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，属于建设工程施工合同（示范文本）中的（）。A.协议书B.附件C.通用条款D.专用条款【正确答案】D47.在工程网络计划执行过程中，若某项工作进度比原计划拖后，而拖后的时间未超过其自由时差，则（）。A.总工期及后续工作均不受影响B.不影响后续工作，影响总工期C.不影响总工期，影响后续工作D.对总工期及后续工作均有影响【正确答案】A48.下列费用中，属于建筑安装工程措施费的是()。A.工会经费B.脚手架费C.施工机械使用费D.工程排污费【正确答案】B49.财政收入指标属于（）。A.经济总量指标B.经济结构指标C.国力适应性指标D.就业效果指标【正确答案】A50.【真题】关于投标人行为的说法，错误的是()。A.投标人组成联合体应约定一方为联合体的主办人B.投标人在踏勘现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人提出C.投标人不得与招标人串通招标D.投标人组成联合体应由约定的主办人提交符合要求的资格预审文件【正确答案】D51.【真题】建设项目国民经济评价中，项目的国民经济效益可分为（）。A.宏观效益和微观效益B.直接效益和间接效益C.经济效益和社会效益D.间接效益和企业效益【正确答案】B52.【真题】下列各种决策方法中属于风险型决策方法的是（）。A.最大最小收益值法B.最小最大后悔值法C.最大最大收益值法D.期望值标准【正确答案】D53.【真题】某人从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计息时利息总额的差值是（）万元。已知：(F/P，6%，5)=1.338。A.0.25B.0.28C.0.35D.0.38【正确答案】D54.【真题】关于建设工程项目管理目标系统的说法，错误的是（）。A.建设工程项目管理的目标主要包括质量、投资和进度B.建设工程项目管理目标系统的制定应保证质量、投资和进度均达到最优C.项目的质量、投资和进度之间为对立统关系D.项目的质量、投资和进度目标可度量、管理效果可验证【正确答案】B55.下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.招标人授意投标人撤换、修改投标文件C.投标人之间协商投标报价等投资文件的实质性内容D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【正确答案】B56.【真题】当招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征与设计图纸不符时,投标人确定综合单价（）A.应以计图纸为准B.必须要求招标人进行说明C.必须要求设计单位进行说明D.应以招标文件描述的分部分项工程量清单特征为准【正确答案】D57.完成某工作的最短持续时间为8天、最长持续时间为16天、最可能持续时间为15天，则该工作的持续时间是()天。A.13B.14C.15D.16【正确答案】B58.某建设项目的建设期为2年，第一年贷款400万元，第二年贷款200万元，贷款年利率为5%，假设贷款是分年均衡发放，则建设期的贷款利息为（）万元。A.25.5B.30C.35.5D.51【正确答案】C59.下列关于工程量清单的说法中，正确的是（）。A.采取工程量清单招标时，必须将工程量清单作为招标文件的组成部分B.工程量清单必须由投标人编制C.工程量清单必须由招标人编制D.工程量清单必须委托有资质的工程造价咨询人编制【正确答案】A60.【真题】工程建设项目招标过程中的资格审查，主要审查投标人是否具有（）的能力。A.编制工程量清单B.履行合同C.组织施工D.组织协调【正确答案】B61.【真题】某工程投保了足额建筑工程切险，因水灾导致建筑物变配电设备损坏，其修复费用超过原有价值，保险人应当支付的赔偿金额是（）。A.设备原价B.设备原价减折旧C.全新设备市场均价D.重置价值【正确答案】D62.【真题】在我国按规定，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A.7B.14C.24D.28【正确答案】D63.纵横两套管理系统组成的监理组织形式为（）。A.直线式B.职能式C.直线职能式D.矩阵式【正确答案】D64.在实践中，施工合同中关于（）方面的条款不属于最重要的条款。A.质量B.工期C.造价D.安全【正确答案】D65.【真题】下列关于增值税的说法中，正确的是（）。A.增值税在零售环节实行价内税B.应纳增值税额等于销售额乘以适用税率C.增值税的基本税率为13%D.企业购入固定资产所含增值税不得作为进项税额进行抵扣【正确答案】A66.下列说法中正确的是()。A.联合体成员集体提交一份符合要求的全套资格预审文件即可B.联合体中有一方具备承担该招标工程的相应资质条件即可C.联合体各方均应具备承担该招标工程的相应资质条件D.联合体的资质等级应按其成员中资质等级较高的来确定【正确答案】C67.利用实物法编制施工图预算时，应在单价法所收集的资料基础上，进一步收集()。A.施工图纸B.当时当地人工、材料、机械单价C.现行取费文件之一D.施工组织设计【正确答案】B68.【真题】某土建分项工程，工程量为100m3，预算定额人工、材料、机械台班每立方米用量分别为0.8工日、2m3和0.5台班，其他材料费10元.当时当地人工、材料、机械台班单价分别为35元/工日、60元/m3和160元/台班.用实物法编制的该分项工程直接工程费应为（）元。A.14800B.15800C.22800D.23800【正确答案】D69.某方案现时点投资23万元，此后从第2年年末开始，连续20年，每年将有6.5万元的净收益，净残值为6.5万元。若基准收益率为20%，已知：(P/A，20%，20)=4.8696，(P/F，20%，21)=0.0217，则该方案的净现值是（）万元。A.2.57B.3.23C.3.52D.4.35【正确答案】C70.【真题】某施工企业注册资金为1000万元，2011年年初累计的法定盈余公积金为300万元，年初累计亏损为50万元，2011年年净利润为200万元，则该企业2011年应计提法定盈余公积金是（）万元。A.0B.15C.20D.30【正确答案】B71.【真题】总监理工程师可以委托总监理工程师代表的工作为（）。A.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理B.组织编制监理规划，审批监理实施细则C.调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔D.组织审查和处理工程变更【正确答案】D72.【真题】下列关于建设工程承包合同价格的说法中，正确的是（）。A.采用可调值总价合同时，承包方需承担通货膨胀风险B.采用估计工程量单价合同时，承包方按照发包方提出的工程量清单填报单价，工程结算总价按照实际完成的工程量计算C.采用单价合同时，合同单价不允许调整D.采用不可调值总价合同时，招标方承担的风险较大【正确答案】B73.个人意外伤害保险按其险种结构分类，可分为（）。A.自愿意外伤害保险和强制意外伤害保险B.普通意外伤害保险和特定意外伤害保险C.一年期意外伤害保险和多年期意外伤害保险D.单纯意外伤害保险和附加意外伤害保险【正确答案】D74.工程()是反映各地区建筑业的平均水平。A.预算成本B.计划成本C.实际成本D.人工成本【正确答案】A75.【真题】施工组织设计和工期条款在建设工程施工合同(示范文本)的（）中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】B76.【真题】某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8万元(该值假设发生于每年年末)，在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（）年。A.5B.6C.7D.8【正确答案】C77.若10年内每年年初存款4000元，利率为6%，按复利计，第10年年末本利和为（）元。已知：(F/A,6%,10)=13.181;(F/P,6%,1)=1.060。A.40000B.42400C.45500D.55887【正确答案】D78.工程竣工结算的编制单位主要是()。A.设计单位B.施工单位C.建筑单位D.监理单位【正确答案】B79.【真题】环境污染治理的废水三级处理法中，级处理是采用物理和化学方法，去除废水中的（）。A.部分污染物B.大部分有机物C.固体悬浮物D.全部污染物【正确答案】A80.【真题】根据我国合同法，租赁期限不得超过（）年。A.10B.15C.20D.25【正确答案】C81.按照国家有关部门规定，各省、自治区、直辖市人民政府制定的招标范围和规模标准()A.必须与国家规定的一致B.各省、自治区、直辖市自主确定C.可缩小国家规定的范围和规模标准D.不得缩小国家规定的范围和规模标准【正确答案】D82.【真题】关于项目总投资中流动资金的说法正确的是（）。A.流动资金估算般采用分项详细估算法B.流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金D.流动资金应列入建设工程造价【正确答案】A83.在编制建设项目投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的。A.投资估算指标B.设备费的百分比C.资金周转率D.已建类似项目的投资额与生产能力【正确答案】D84.某工程合同价为1000万元，合同中约定采用调值公式法进行工程价款动态结算，其中固定要素比重为0.2，调价要素A、B、C在合同总价中所占比重分别为0.15、0.35、0.3。结算时，三项要素的价格指数分别增长了10%、15%、25%，则该工程的实际结算款是()万元。A.942.5B.1015.6C.1067.5D.1142.5【正确答案】D85.某设备初期投资为10万元，投资寿命期假定为无限，净收益发生于每年末且数值相等。基准收益率为10%、年净收益为（）万元以上时，该项投资合适。A.1B.2C.10D.100【正确答案】A86.根据建设工程质量管理条例规定，房间和外墙面的防渗漏工程的最低保修期限为（）年。A.2B.5C.8D.10【正确答案】B87.根据中华人民共和国环境影响评价法，对可能造成轻度环境影响的项目，应当编制（）。A.环境影响报告书B.环境影响报告表C.环境影响登记表D.环境影响测评报告【正确答案】B88.业主遇到的下列风险中属于经济风险的是（）。A.投资估算和设计概算不准B.气候恶劣C.合同条款不严谨D.资金筹措困难【正确答案】D89.【真题】采用不可调值总价合同时，由发包方承担的是（）风险。A.设计和工程范围变更B.地质条件不利C.通货膨胀D.施工质量不良【正确答案】A90.某单位拟建生产性工程项目，初期投资额为200万元，此后自第一年年末开始有净收益，每年折算至年末的净收益为58万元，则该建设项目的投资回收期为（）年。A.3.4B.2.4C.4.4D.4【正确答案】A91.有效控制工程造价应遵循()的原则。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.工程造价最优化C.以经济分析为主D.以技术分析为主【正确答案】A92.按照建设工程工程量清单计价规范规定，下列费用中应列入其他项目清单的是（）。A.预备费B.规费C.企业管理费D.预留金【正确答案】D93.【真题】合同当事人享有民事权利和承担民事义务的资格相同，一方不得将自己的意志强加给另一方，这体现了合同法的()原则。A.法律地位平等B.诚实信用C.公平D.合法【正确答案】A94.施工图预算编制的关键在于编好（）。A.单位工程施工图预算B.单项工程综合预算图C.建设项目总预算图D.单项工程造价图【正确答案】A95.下列关于监理组织形式的说法中，错误的是（）。A.直线式监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确等优点B.职能式监理组织形式一般适用于小型工程建设工程C.直线职能式监理组织形式具有直线式和职能式监理组织的优点D.矩阵式监理组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵型组织结构【正确答案】B96.暂列金额是指招标人在工程量清单中暂列并包括在合同价款中的款项，在工程量清单中应列入()。A.措施项目清单B.分部分项工程量清单C.规费项目清单D.其他项目清单【正确答案】D97.【真题】某项工作有两项紧后工作E和F，E的最迟完成时间是12，F的最迟完成时间是18，E的持续时间是7.F的持续时间是15，则本工作的最迟完成时间是（）。A.8B.3C.5D.6【正确答案】B98.下列关于索赔费用的计算方法，表述不正确的是（）。A.索赔费用的计算方法分为分项法和总费用法两大类B.在实践中，绝大多数工程索赔均采用总费用法C.总费用法是当发生多次索赔事件后，重新计算出该工程的实际总费用，再从这个实际总费用中减去投标报价总费用，计算出索赔金额D.修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理因素，使其合理【正确答案】B99.【真题】关于财务内部收益率的说法,正确的是()A.财务内部收益率属于静态指标B.当此物内部收益率大于或等于基准收益率时,项目方案在财务上可以考虑接受C.财务内部收益率是计算财务净现值时所使用的折现率D.财务内部收益率用以反映项目的偿债能力【正确答案】B100.废水处理采取三级处理法，其中二级处理可以（）。A.去除大部分有机物和固定悬浮物B.去除废水中部分污染物C.使水质达到排放标准D.把废水中部分污染物转化为非污染物【正确答案】A二.多选题(共70题)1.关于公司发行普通股和债券的说法，正确的有()。A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权E.发行债券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融资风险【正确答案】BCE2.建设工程设计责任保险按其保险标的的不同，可以分为（）。A.多项工程保险B.单项工程保险C.单项工程综合年度保险D.综合年度保险E.单位工程综合年度保险【正确答案】ABD3.下列有关联合体参加投标的说法中，正确的有（）。A.联合体中资质等级最高的成员须提交符合要求的全套资格预审文件B.联合体各方须具备足够的经验和能力来承担各自的工程C.联合体各方必须以联合体名义统一参加资格预审D.联合体一方具备承担招标工程项目要求的相应资质条件即可E.联合体的每一位成员均须提交符合要求的全套资格预审材料【正确答案】BE4.【真题】装配式建筑具有的特征有()A.管理信息化B.施工装配化C.生产工厂化D.企业集团化E.设计标准化网【正确答案】ABCE5.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），下列属于综合单价应包括的内容的有（）。A.一定范围内的风险费用B.企业管理费C.利润D.规费E.材料费【正确答案】ABCE6.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008），除合同另有约定者外，工程进度款支付应包含的内容有()。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD7.下列有关风险规避的说法中，正确的有（）。A.拒绝承担风险是风险规避的一种手段B.放弃已经承担的风险以避免更大的损失是风险规避的一种手段C.工程保险是风险规避的有效手段D.规避风险是最有效的风险管理的手段E.规避风险固然能避免损失，但同时也失去了获利的机会【正确答案】ABE8.【真题】下列收入或收益中，应计入企业资本公积金的有（）。A.股份有限公司溢价发行股票取得的收入中，超出股票面值的部分B.外币资本折算差额C.企业接受的现金捐赠D.从企业税后利润中提取的公积金E.股东非货币出资【正确答案】ABC9.在绘制双代号网络图时，应遵循的基本规则包括()等。A.双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系B.双代号网络图中，可以出现循环回路C.双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线D.当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用过桥法绘制E.双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线【正确答案】ACE10.【真题】下列文件和资料中，属于招标文件内容的有（）。A.投标人须知B.技术条款C.投标文件D.施工方案E.评标标准和方法【正确答案】ABE11.下列投资方案评价方法中，不能用于独立方案选择的有（）。A.投资回收期法B.内部收益率法C.差额法D.净现值法E.最小公倍数法【正确答案】ACDE12.下述关于内部收益率的说法中，正确的是（）。A.内部收益率是使方案净现值等于零时的折现率B.内部收益率大于等于基准收益率时，方案可行C.内部收益率小于等于基准收益率时，方案可行D.插值法求得的内部收益率大于方案真实的内部收益率E.插值法求得的内部收益率小于方案真实的内部收益率【正确答案】ABD13.【真题】下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.设备运杂费B.设备安装调试费C.勘察设计费D.技术引进费E.联合试运转费【正确答案】CDE14.【真题】关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有()。A.直线制监理组织形式具有机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调【正确答案】ABC15.下列属于定性预测方法的有（）。A.时间序列法B.回归分析法C.简单平均法D.专家调查法E.德尔菲法【正确答案】DE16.【真题】根据现行规定，下列关于工程预付款的说法中，正确的有（）。A.工程预付款百分比应在合同中约定B.包工包料工程的预付款比例不得低于合同金额的10%C.工程开工后，已支付的预付款必须在工程竣工结算时一次性扣回D.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的1个月内或不迟于约定开工日期前的1个月内预付工程款E.工程预付款应在竣工决算时予以扣回【正确答案】AB17.下列指标中，属于建设项目动态财务评价指标的有（）。A.利息备付率B.财务内部收益率C.资产负债率D.财务净现值E.偿债备付率【正确答案】BD18.关于建设工程合同订立的说法，正确的有()。A.发包人在订立建设工程合同时应有合法的经营资格B.承包人无需对发包人进行资格审查C.除总承包合同约定的分包情形外，未经建设单位认可的分包合同无效D.工程施工合同可采用口头形式E.工程施工合同应当采用书面形式【正确答案】ACE19.【真题】相比传统现浇方式,造成装配式混凝土建筑工程建造方式成本增加的因素有()。A.预制构配件的运输费用B.预制构配件的吊装费用C.钢筋和混凝土工程费用D.大型机械设备的租赁费用E.拼缝处理及相关材料费用【正确答案】ABDE20.【真题】直接工程费是指在施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括（）。A.人工费B.材料费C.环境保护费D.机械使用费E.文明施工费【正确答案】ABD21.某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为()。A.工作K和M的时间间隔为3周B.工作M的自由时差为9周C.工作H的总时差为8周D.工作H的自由时差为3周E.工作K的自由时差为8周【正确答案】CD22.【真题】关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有（）。A.直线制监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调【正确答案】ABC23.招标人自行办理工程项目招标时，招标人必须具有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.上级主管部门的审批文件E.项目法人资格【正确答案】ACE24.设备安装工程概算的编制方法有（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.实物法E.类似工程预决算法【正确答案】ABC25.建设投资估算的编制方法包括（）。A.资金周转率法B.生产能力指数法C.设备费用百分比估算法D.系数估算法E.形成资产法【正确答案】ABCD26.分部分项工程量清单的要件有()。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程量计算规则【正确答案】ABCD27.在组织投标人踏勘现场时，招标人应向投标人介绍()。A.施工现场的安全状况B.项目的气候条件C.项目的污水排放情况D.施工现场的地理位置E.项目的临时用地情况【正确答案】BCDE28.下列指标中，可用作单一投资方案可行与否判定标准的有（）。A.内部收益率B.差额内部收益率法C.差额净现值D.净现值E.差额净年值【正确答案】AD29.【真题】下列费用中，属于进口设备运杂费的有()。A.建设单位的采购与仓库保管费B.进口设备从我国到岸港口、边境车站起至工地仓库所发生的运费和装卸费C.设备装配费用D.单个设备无负荷试运转费E.进口代理手续费【正确答案】AB30.企业可以使用现金支付的有（）。A.向职工发放工资，总额10000元B.向兼职人员发放报酬，2000元C.到外地某小型企业采购零配件，价值2000元D.采购复印纸一箱，价值150元E.采购办公用小型喷墨打印机一台，价值1200元【正确答案】ABD31.【真题】关于监理大纲、监理规划、监理实施细则的说法，正确的有（）。A.监理单位的全部监理活动必须按照上述三个文件开展B.它们共同构成了建设工程监理工作的操作性文件C.监理规划必须依据监理大纲进行编制D.监理实施细则应在监理规划的基础上编制E.监理实施细则经总监理工程师批准后实施【正确答案】CDE32.监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守的基本原则包括（）。A.权责一致的原则B.综合效益的原则C.强制原则D.总监理工程师负责制的原则E.严格监理、热情服务的原则【正确答案】ABDE33.按索赔事件性质分类，建设工程施工合同的索赔分为()等。A.单项索赔B.工程变更索赔C.合同终止索赔D.综合索赔E.意外风险索赔【正确答案】BCE34.【真题】下列保证金中,属于可以依法依规设立的保证金有()。A.投标保证金B.农民工工资保证金C.安全事故保证金D.绿色环保保证金E.履约保证金【正确答案】AD35.【真题】根据价值工程的定义，价值工程具有的特征有（）。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的对象是产品的功能D.价值工程是依靠集体智慧的有组织的活动E.价值工程的重点是成本分析【正确答案】ABD36.已知某建设项目的计算期为n，基准收益率为i，内部收益率为FIRR，则下列关系正确的有（）。A.当FIRR=i时，NPV=0C.当FIRRi时，NPV0E.当NPV0时，投资回收期小于n【正确答案】ACE37.在工程实践中，承包商可以提出的索赔事件有（）。A.业主指令工程加速B.物价上涨，未造成材料价格上涨的C.合同有缺陷D.设计变更E.业主未及时支付工程款【正确答案】ACDE38.【真题】下列管理工作中，属于专业监理工程师职责的有（）。A.签发工程款支付证书B.负责编制监理实施细则C.复核与工程计量有关的数据D.处置质量问题和安全事故隐患E.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量【正确答案】BDE39.应列入企业制造费用的有（）。A.办公费B.生产工人工资C.管理费用D.劳动保护费E.折旧【正确答案】ADE40.民用建筑项目经济评价中，非盈利项目较为适宜采用的主要评价方法有（）。A.经济净现值B.环境效果分析C.财务效果分析D.成本效用分析E.费用效益分析【正确答案】DE41.【真题】某工程项目的单代号网络计划如下图所示，其关键工作有（）。A.工作BB.工作CC.工作DD.工作FE.工作H【正确答案】ABE42.按照我国证券法规定，发行债券的公司必须具备的条件包括（）。A.股份有限公司的净资产不低于人民币1000万元B.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息C.累计债券余款不超过公司净资产的60%D.筹集的资金投向符合国家产业政策E.必须是股份有限公司【正确答案】BD43.不可控制因素引起的工期延误包括（）。A.施工期间持续非正常降雨B.战争、革命C.质量不符合合同要求而造成的返工D.劳动力不足E.不利的施工条件及外界阻碍【正确答案】ABE44.根据建设工程质量管理条例，下列工程中，在正常使用的条件下，最低保修期限为5年的有()。A.屋面防水B.给排水管道C.外墙的防渗漏D.电气管线E.供冷系统【正确答案】AC45.【真题】已知某单代号网络计划中工作C的持续时间为5天，其最早开始和最迟开始时间分别为第6天和第11天，工作C有两项紧后工作D和E，其最早开始时间分别为第15天和第18天，关于工作C的时间参数.正确的有（）。A.总时差为1天B.总时差为5天C.自由时差为1天D.自由时差为7天E.与紧后工作D和E的时间间隔分别为4天和7天【正确答案】BE46.在下述预测方法中，属于定量预测的方法是（）。A.简单平均法B.专家调查法C.移动平均法D.加权移动平均法E.德尔菲法【正确答案】ACD47.下列各类索赔中，属于按合同依据分类的有（）。A.合同中的明示索赔B.单项索赔C.合同中的默示索赔D.综合索赔E.工期索赔【正确答案】AC48.【真题】下列评价方法中，可用于寿命期相同的互斥方案选择的有(A.净现值法B.内部收益率法C.净年值法D.最小公倍数法E.追加投资收益率法【正确答案】ACE49.【真题】建筑工程的保险人可分为()A.工程所有人B.工程承包人C.技术顾问D.行业协会E.行业协会【正确答案】ABC50.下面关于企业税后利润分配的说法，正确的有（）。A.先提取法定盈余公积金，再弥补以前年度亏损B.先向投资人分配利润，再提取法定盈余公积金C.先向投资人分配利润，再提取任意盈余公积金D.法定盈余公积金可用于转增资本金E.法定盈余公积金可用于弥补企业亏损【正确答案】DE51.在在监理管理信息系统中，下列不属于质量控制子系统的有()A.文明施工、环保相关资料B.施工质量控制相关文件C.公文的登录、查询与统计D.设计质量控制相关文件E.工程事故的处理资料【正确答案】ACE52.我国合同法规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行（）。A.经营状况严重恶化B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务C.丧失商业信誉D.更换总经理E.合同部分内容变化【正确答案】ABCD53.符合建筑工程保险责任终止的条件包括（）。A.工程所有人开始使用时B.工程保修期结束C.工程完毕移交给所有人时D.保险单规定的终止日期E.在施工中，经双方协商一致，书面认定的日期【正确答案】ACD54.按决策问题的风险特性不同，决策可以分为（）。A.风险型决策B.长期决策C.非确定型决策D.战略决策E.确定型决策【正确答案】ACE55.【真题】下列工程项目中，必须进行招标的有（）。A.新能源项目B.抢险救灾工程C.采用专用技术作为施工主要技术的项目D.国家特许的融资项目E.商品住宅【正确答案】ADE56.【真题】根据我国担保法，不可以作为抵押物的有（）。A.抵押人所有的建筑物B.宅基地C.医院D.土地所有权E.抵押人所有的交通运输工具【正确答案】BCD57.某建筑施工企业全年的营业收入分为工程价款收入和建筑材料销售收入两部分。该企业当年亏损，则当年需实际缴纳的税种有()。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ABD