二级建造师《建设工程项目管理》试题题库测试强化卷及答案【50】

二级建造师建设工程项目管理试题题库测试强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.根据有关规定，当组织内部员工离岗()以上重新上岗的情况，企业必须进行相应的安全技术培训和教育，以使其掌握现岗位安全生产特点和要求。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C2.某建设工程承包采用单价合同，地基与基础分部工程施工历时1年，完成后，其钢筋混凝土工程实际完成的工程量是2016立方米，而投标时工程量清单中该分项的工程量是2000立方米。在这种情况下，业主应根据（）计算该分项应付的工程款。A.2000立方米乘以合同单价B.2000立方米乘以调整后的单价C.2016立方米乘以合同单价D.2016立方米乘以调整后的单价【正确答案】C3.对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位，建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，给予其（）的处罚。A.罚款B.暂扣或吊销安全生产许可证C.停业整顿D.吊销营业执照【正确答案】B4.【真题】施工质量事故发生以后，按规定的时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况，积极组织事故调查的人，应该是()。A.施工项目负责人B.施工技术负责人C.施工单位质检员D.项目总监理工程师【正确答案】A5.下列工程施工现场水污染处理的做法，正确的是（）。A.现场水磨石作业产生的污水随地排放B.临时厕所的化粪池应采取防渗漏措施C.用餐200人以上的食堂产生的污水直接排入市政污水管网D.油漆与其他材料混放在一起【正确答案】B6.应重新绘制竣工图的情况是，涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过()。A.20%B.30%C.35%D.40%【正确答案】C7.【真题】根据建设工程施工现场管理规定，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的是（）。A.将有害废弃物用作土方回填B.现场产生的废水经沉淀后直接进入城市排水设施C.使用密封式圈桶处理高空废弃物D.在现场露天焚烧油毡【正确答案】C8.作为施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本的依据的施工成本管理文件是()。A.施工成本预测B.施工成本分析C.施工成本计划D.施工成本核算【正确答案】C9.（）是质量手册的支持性文件，是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度，是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。A.质量手册B.质量计划C.程序文件D.质量记录【正确答案】C10.下列选项中，一般而言属于工程项目控制性施工进度计划的是()。A.单位工程施工进度计划B.施工企业年度生产计划C.工程项目施工总进度规划D.工程项目月度施工计划【正确答案】C11.【真题】施工企业进度控制的任务是依据()对施工进度的要求控制施工进度。A.建设项目总进度目标B.施工总进度计划C.建安工程工期定额D.施工承包合同【正确答案】D12.甲监理单位受乙建设单位委托对某工程项目实施监理，该工程项目的设计单位为丙设计院，在监理过程中，甲监理单位的某专业监理工程师发现丙设计院的工程设计不符合建筑工程设计标准，该监理工程师应当()。A.要求丙设计院改正B.要求乙建设单位改正C.报告乙建设单位要求丙设计院改正D.报告总监理工程师下达停工令【正确答案】C13.工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划是（）。A.实施性成本计划B.竞争性成本计划C.指导性成本计划D.控制性成本计划【正确答案】B14.根据清单规范，某建筑公司经投标获得某公路桩基工程的施工任务，工程开工两月后，设计方变更设计，增加了13根与原设计相同的工程桩，对于增加的工程桩价格的确定，适宜的方法是（）。A.建筑公司提出，发包人确认B.发包人提出，建筑公司确认C.参照类似项目的价格D.采用该项目的单价【正确答案】D15.某工程，招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为3000m，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为3500m，完成该分项工程的人工、材料、机械费为70000元，管理费为15000元，利润为4000元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（）元m。A.24.29B.25.43C.28.33D.29.67【正确答案】D16.项目管理班子中各单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系，可以通过组织工具（）反映。A.管理职能分工表B.组织结构图C.工作任务分工表D.工作流程图【正确答案】B17.下列施工合同风险中，属于管理风险的是（）。A.业主改变设计方案B.对环境调查和预测的风险C.自然环境的变化D.合同所依据环境的变化【正确答案】B18.下列工程中，需要编制分部（分项）工程施工组织设计的是（）。A.零星土方工程B.外墙抹灰工程C.混凝土垫层工程D.定向爆破工程【正确答案】D19.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，招投标时可以作为竞争性费用的是（）。A.财产保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.税金【正确答案】A20.东盛建设公司准备实施一个大型地铁建设项目的施工管理任务。为提高项目组织系统的运行效率，决定设置纵向和横向工作部门以减少项目组织结构的层次。该项目所选用的组织结构模式是()。A.线性组织结构B.矩阵组织结构C.职能组织结构D.项目组织结构【正确答案】B21.【真题】某钢门窗安装工程，工程进行到第2个月末时，已完工作预算费用为40万元，已完工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是()。A.费用偏差为5万元，项目运行超出预算B.费用偏差为5万元，项目运行节支C.费用偏差为5万元，项目运行超出预算D.费用偏差为5万元，项目运行节支【正确答案】A22.某工程施工现场狭窄，施工过程中，由于承包人塔吊安装中存在缺陷，导致使用过程中发生塔吊倒塌事故，砸坏项目周边一幢建筑物的屋面。该事故造成的损失，应由()。A.承包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失B.承包人承担由此增加的费用和工期延误，发包人承担第三者的财产损失C.发包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失D.发包人承担由此增加的费用和工期延误，承包人承担第三者的财产损失【正确答案】A23.实行施工总承包的建设工程,某分包工程发生生产安全事故，应由（）负责上报事故。A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.监理单位【正确答案】B24.相对于其他合同计价形式，成本加酬金合同增加了业主()难度。A.质量控制B.进度控制C.投资控制D.安全管理【正确答案】C25.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，不包括控制（）。A.设计准备阶段的工作进度B.物资采购工作进度C.征地拆迁工作进度D.项目动用前准备阶段工作进度【正确答案】C26.【真题】下列施工质量控制中，属于事前控制的是()A.设计交底B.重要结构实体检测C.隐蔽工程验收D.施工质量检查验收【正确答案】A27.【真题】由采购方负责提货的建筑材料，交货期限应以()为准。A.采购方收货戳记的日期B.供货方发送产品时承运单位签发的日期C.采购方向承运单位提出申请的日期D.供货方按照合同规定通知的提货日期【正确答案】D28.某建设工程项目在发包时，其工程内容和工程量还不能明确、具体地予以规定时，业主适合采用（）计价方式发包工程。A.总价合同B.设计-管理承包合同C.单价合同D.总包合同【正确答案】C29.【真题】根据建筑工程质量终身责任制要求，施工单位项目经理对建设工程质量承责任的时间期限是()A.建筑工程实际使用年限B.建设单位要求年限C.缺陷责任期D.建筑工程设计使用年限【正确答案】D30.编制项目进度项编码、合同编码、工程档案编码等项目信息编码的基础是（）。A.项目结构图和项目结构编码B.组织结构图和组织结构编码C.工作流程图和项目结构编码D.工作流程图和组织结构编码【正确答案】A31.下列措施项目费中不属于安全文明施工费的是（）。A.环境保护费B.临时设施费C.工程排污费D.安全施工费【正确答案】C32.关于现场签证下列说法正确的是（）。A.承包人收到指令7天内提交现场签证报告B.发包人应在收到承包人的签证报告24小时内给予确认或提出修改意见C.完成合同以内的零星工作时，按计日工单价计算D.若发包人未签证同意，承包人可自行施工【正确答案】A33.根据标准施工招标文件，招标工程以（）为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照相关规定调整合同价款。A.投标截止日前28天B.合同签订前28天C.开标截止日前28天D.合同备案前28天【正确答案】A34.施工平行承发包模式在合同管理方面的特点是（）。A.施工单位数量较少，对业主合同管理有利B.业主只需要一次招标，合同管理量较小C.业主要负责对多个合同的跟踪管理，工作量较大D.符合“他人控制”原则，对业主质量控制有利【正确答案】C35.建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应当用（）等指标表示。A.一次使用量B.最终回收量C.周转使用次数D.理论净用量【正确答案】A36.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制工作包括：定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；如有偏差，采取措施进行纠偏；收集施工进度实际值。下列选项中，正确的工作流程应为（）。A.B.C.D.【正确答案】D37.根据企业职工伤亡事故分类标准GB6441-1986规定，重伤是指损失工作日等于或超过（）工作日的失能伤害。A.75B.85C.95D.105【正确答案】D38.【真题】根据质量管理体系(GB/T19000-2000)，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是()。A.质量体系文件B.质量手册C.程序文件D.质量计划【正确答案】A39.编制实施性成本计划的主要依据是（）A.施工图预算?B.投资估算?C.施工定额?D.预算定额【正确答案】C40.在建设工程项目的施工生产活动中，施工环境保护管理的目的是（）。A.保护和改善人力资源并避免浪费B.保护和改善物质资源并避免浪费C.保护和改善施工人员的环境D.保护和改善施工现场的环境【正确答案】D41.对建设工程来说，三级安全教育是指()。A.公司、施工队、班组?B.企业、工区、进班组?C.企业、进车间、进班组?D.公司、工区、进班组【正确答案】A42.【真题】某工程项目承包人在2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2010年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2010年8月20日按照有关规定办理了竣工验收备案手续，本项目的实际竣工日期为（）。A.2010年8月10日B.2010年7月12日C.2010年8月5日D.2010年8月20日【正确答案】B43.【真题】某基础工程施工合同约定计日工工资标准为150元天，窝工补贴为50元天。在基坑开挖过程中，由于业主未能按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商8人窝工5天，又因承包商组织不力，导致5人窝工10天。则承包商可索赔的费用为()元。A.2000B.6000C.7500D.29250【正确答案】A44.【真题】某工厂设备基础的混凝土浇筑过程中，由于施工管理不善，导致28d的混凝土实际强度达不到设计规定强度的30%。对这起质量事故的正确处理方法是()。A.修补处理B.加固处理C.返工处理D.不作处理【正确答案】C45.对于承包人而言，承担的合同风险从大到小排序正确的选项是（）。A.总价合同、单价合同、成本加酬金合同B.单价合同、总价合同、成本加酬金合同C.成本加酬金合同、总价合同、单价合同D.总价合同、成本加酬金合同、单价合同【正确答案】A46.成本加酬金合同常见的形式不包括（）。A.最小成本加固定费用合同B.成本加固定比例费用合同C.成本加固定费用合同D.成本加奖金合同【正确答案】A47.施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位()。A.一般不参与具体工程的施工B.承担所有工程施工C.承担主体工程施工D.承担半数以上单位工程的施工【正确答案】A48.【真题】关于施工质量影响因素的说法，错误的是()。A.人指所有与工程施工相关的决策者、管理者和作业者B.合理选择施工机械设备是保证施工质量的重要措施C.现场自然环境因素包括了不可抗力对施工质量的影响D.材料包括工程材料和施工用料，是工程施工的物质条件【正确答案】A49.某建设工程业主将土建、安装、装饰装修等若干单位工程分别发包给甲、乙、丙三家施工单位，则对于甲、乙、丙三家施工单位之间的关系，正确的表述是()。A.三家施工单位对工程质量承担连带责任B.三家施工单位之间存在直接合同关系C.业主负责对三家施工单位的合同管理与组织协调D.如甲施工单位阻碍了乙施工单位的施工，乙施工单位应向甲施工单位提出索赔【正确答案】C50.工程施工过程中，针对成本偏差，需要进行纠偏，这首先要确定的是()。A.成本计划的修正B.纠偏的主要对象C.纠偏的经济措施D.纠偏的组织措施【正确答案】B51.某打桩工程合同约定，第1个月计划完成工程桩120根，单价为1.2万元根。至第1个月底，经确认的承包商实际完成的工程桩为110根，实际单价为1.3万元根，则在第1个月度内，该打桩工程的计划工作预算费用(BCWS)和已完工作预算费用(BCWP)为()万元。A.132，144B.143，156C.144，132D.156，143【正确答案】C52.下列有关建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）的表述错误的是（）。A.其他项目费由暂列金额、暂估价、总承包服务费、计日工等内容构成B.措施项目清单均需用具体的工程量来表示C.采用工程量清单计价，招标工程量清单由分部分项工程清单、措施项目清单、其它项目清单、规费和税金清单组成D.采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分【正确答案】B53.关于双代号网络图中终点节点和箭线关系的说法，正确的是（）。A.既有内向箭线，又有外向箭线B.只有外向箭线，没有内向箭线C.只有内向箭线，没有外向箭线D.既无内向箭线，又无外向箭线【正确答案】C54.对于施工承包合同中，关于发包人责任与义务的说法，错误的是（）A.按通用合同条款约定提供施工场地?B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整?C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件?D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失【正确答案】C55.已知在双代号网络计划中，某工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为18天和23天。如果该工作的持续时间为6天，则该工作最早完成时间为()。A.18天B.23天C.24天D.29天【正确答案】D56.FIDIC合同条件和我国建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）都规定，承包人必须在发出索赔意向通知后的（）天内或经过工程师（监理人）同意的其他合理时间内向工程师（监理人）提交一份详细的索赔文件和有关资料。A.10B.14C.20D.28【正确答案】D57.【真题】施工单位必须认真进行施工测量复核工作，并应将复核结果报送（）复验确认。A.项目技术负责人B.项目经理C.建设单位项目负责人D.监控工程师【正确答案】D58.各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。这是质量管理体系八项原则的（）原则。A.管理的系统方法B.领导作用C.全员参与原则D.持续改进【正确答案】C59.按照管理职能的多个环节，当项目经理决定采用增加夜班的方法来争取时间后，接下来应该是（）。A.筹划B.决策C.执行D.检查【正确答案】C60.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），教育费附加应计入建筑安装工程的（）。A.税金B.措施费C.规费D.企业管理费【正确答案】A61.【真题】根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险，应列为()等风险。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B62.根据施工现场环境保护的要求，凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般情况下，停止强噪声作业的时间是（）。A.晚9点到次日早4点之间B.晚11点到次日早4点之间C.晚12点到次日早6点之间D.晚10点到次日早6点之间【正确答案】D63.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正确答案】C64.关于双代号网络图节点的说法中，正确的是（）。A.网络图只有一个起点节点B.起点节点只有内向箭线C.网络图节点的编号允许重复D.网络图节点的编号必须连续【正确答案】A65.某工程主体结构混凝土工程量为3200立方米，预算单价为550元立方米，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元/立方米,。施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800立方米，则此时的进度偏差为（）万元。A.11.8B.11.2C.11D.-11【正确答案】C66.【真题】关于施工平行承发包特点的说法，正确的是()。A.签订的合同越多，业主的责任与义务就越少B.业主直接管理所有的合同，管理风险小C.业主可以分次招标，每次招标工作量比较小，业主用于招标的时间较少D.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择【正确答案】D67.【真题】关于施工投标的说法，正确的是()。A.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，招标人应移交评标委员会处理B.投标人在招标范围以外提出新的要求，可视为对投标文件的补充，由评标委员会进行评定C.投标书中采用不平衡报价时，应视为对招标文件的否定D.投标书需要盖有投标企业公章和企业法人的名章(签字)并并进行密封，密封不满足要求的按无效处理【正确答案】D68.下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是（）。A.施工企业的质量管理制度B.施工现场的安全防护设施C.施工现场的交通运输和道路条件D.气象条件对施工质量的影响【正确答案】A69.根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，致使120名操作工人急性工业中毒的安全事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】A70.因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用（）A.计划进度日期价格?B.实际进度日期价格?C.计划进度日期价格与实际进度日期价格两者的较高者?D.计划进度日期价格与实际进度日期价格两者的较低者【正确答案】C71.对于固定总价合同的计价方式，承包商为了降低自己在工程量和价格上承担的风险，通常会在合同报价中报较高的()。A.措施费B.不可预计风险费C.单价D.管理费【正确答案】B72.某新建办公楼工程，地上28层，地下2层，并设有大型设备层，地下室标高-17.5m，地下情况复杂，施工困难，则针对该情况施工单位应当编制()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】D73.某施工企业为增值税一般纳税人，2016年8月取得含税造价为300万、适用税率为11%的增值税(销项税额)专用发票一张，则该施工企业当月应计增值税(销项税额)为()A.19.23万元B.17.69万元C.18.35万元D.29.73万元【正确答案】D74.专项应急预案是针对具体的()而制定的计划或方案。A.事故类别、危险源和潜在事件B.装置、场所、岗位C.潜在事件、紧急情况发生D.事故类别、危险源和应急保障【正确答案】D75.【真题】根据标准施工招标文件，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由（）审核。A.业主B.设计人C.项目经理D.监理人【正确答案】D76.下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是（）。A.分析各种风险的损失量B.分析各种风险因素发生的概率C.确定风险因素D.对风险进行监控【正确答案】C77.在竣工阶段的质量监督工作中，工程质量监督机构应编制单位工程质量监督报告，并在竣工验收之日起（）天内提交到竣工验收备案部门。A.3B.7C.5D.10【正确答案】C78.施工成本核算要求的归集“三同步”是指（）的取值范围应当一致。A.形象进度、产值统计、实际成本B.成本预测、成本计划、成本分析C.目标成本、预算成本、实际成本D.人工成本、材料成本、机械成本【正确答案】A79.工程项目施工前应由建设单位组织设计、监理、施工等单位进行图纸会审，由（）负责将设计交底内容汇总整理，形成图纸会审记录。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【正确答案】D80.某施工企业承担了某项施工任务，为保证项目目标的实现，项目经理做了以下各项工作，其中属于项目目标事前控制的内容是()。A.收集项目目标的实际值B.定期进行项目目标的计划值与实际值比较C.针对影响项目目标的各种因素采取预防措施D.当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏【正确答案】C81.施工过程中质量政府监督的内容包括（）。A.监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况下进行不定期的检查B.编制单位工程质量监督报告，在开工后之日起5d内提交竣工验收备案部门C.审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书D.审查施工组织设计、监理规划等文件及审批手续【正确答案】A82.质量保证体系应有可行的质量计划，质量计划应根据（）来编制。A.企业质量目标和质量记录B.质量管理体系的认证结论C.企业质量手册和项目质量目标D.PDCA循环【正确答案】C83.采用（）方式的，施工过程中不计工时和工程量。A.固定劳务报酬B.按确定的工时计算劳务报酬的C.按确认的工程量计劳务报酬的D.计酬【正确答案】A84.【真题】用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同()的特点。A.工程量优先B.单价优先C.总价优先D.风险均摊【正确答案】B85.下列施工职业健康安全管理体系的运行工作中，不属于实施重点的是（）。A.自我学习B.执行控制程序C.监测D.不符合、纠正和预防措施【正确答案】A86.下列施工成本管理指标中，属于施工成本计划数量指标的是（）。A.设计预算成本计划降低额B.责任目标成本计划降低额C.设计预算成本计划降低率D.按子项目汇总的工程项目计划总成本指标【正确答案】D87.下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是()。A.工程变更风险B.物价、上涨风险C.非法分包风险D.不可抗力风险【正确答案】C88.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报()备案。A.上一级人民政府和同级安全生产监督管理部门?B.同级人民政府和同级安全生产监督管理部门?C.上一级人民政府和上一级安全生产监督管理部门?D.同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门【正确答案】D89.施工职业健康安全管理体系的纲领性文件是（）。A.程序文件B.管理手册C.管理方案D.作业文件【正确答案】B90.下列不属于施工成本计划的编制依据的是（）。A.企业定额B.施工图预算C.施工成本预测资料D.:施工组织设计【正确答案】B91.下列关于施工总承包管理方的说法中，不正确的是（）。A.施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调?B.一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工、采购合同?C.业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工作?D.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任?【正确答案】B92.根据九部委标准施工招标文件，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（）。A.按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔B.按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔C.按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔D.按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔【正确答案】A93.【真题】根据质量事故产生的原因，属于管理原因印发的质量事故是()。A.材料检验不严引发的质量事故B.采用不适宜施工方法引发的质量事故C.盲目追求利润引发的质量事故D.对地质情况估计错误引发的质量事故【正确答案】A94.【真题】某室内装饰工程根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)签订了单价合同，约定采用造价信息调整价格差额方法调整价格;原定6月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年12月;该项目主材为发包人确认的可调价材料，价格由300元/m2变为350元/m2。关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法，正确的是()。A.发包人承担延误责任，材料价格按300元/m2计算B.承包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算C.承包人承担延误责任，材料价格按300元/m2计算D.发包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算【正确答案】D95.某施工机械预算价格为80万元，折旧年限为10年，年平均工作250个台班，一次大修理费为18万元，大修次数为3次，则该台机械台班大修理费为()元。A.320B.216C.240D.264【正确答案】B96.为了实现进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展，这属于施工方进度控制的（）。A.管理措施B.经济措施C.技术措施D.组织措施【正确答案】A97.【真题】施工安全管理计划应在工程项目开工前编制，并经()批准后实施。A.建设单位B.项目专职安全员C.项目技术负责人D.项目经理【正确答案】D98.监督机构对施工中的质量问题进行查处，对问题严重的单位可根据情况发出（）的处理意见。A.质量问题整改通知单B.局部暂停施工指令单C.全面停工通知书D.临时收缴资质证书通知书【正确答案】D99.关于工程施工阶段施工职业健康安全管理基本要求的说法，正确的是（）。A.设计单位应按照有关规定和要求，进行安全保护设施的设计B.分包单位服从管理导致生产安全事故的，不承担责任C.分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理D.总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担独立责任【正确答案】C100.施工过程的质量控制，必须以（）为基础和核心。A.工序的质量控制B.最终产品质量控制C.实体质量控制D.质量控制点【正确答案】A二.多选题(共70题)1.现场质量检查的方法包括（）A.“三检”法?B.目测法?C.实测法?D.试验法?E.无损检测法【正确答案】BCD2.【真题】下列工程质量问题中，一般可不作专门处理的情况有()。A.混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mmC.某一结构件截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求D.混凝土结构表面出现蜂窝、麻面E.某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30%【正确答案】BC3.下列关于施工总承包管理方的说法中，正确的有（）。A.施工总承包管理单位负责对所有分包单位的管理及组织协调B.一般情况下施工总承包管理方可与分包方和供货方直接签订施工、采购合同C.一般情况下，所有分包合同的招投标、合同谈判、签约工作由业主负责，业主方的招标及合同管理工作量大D.各分包合同交界面的定义由施工总承包管理单位负责，减轻了业主方的工作量E.由业主方选定的分包方无须施工总承包管理方的认可【正确答案】ACD4.根据建设工程施工合同(示范文本)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。A.市场价格的任何波动?B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款?C.工程造价管理部门公布的价格调整?D.一周内非承包人原因停水，停电，停气造成的停工累计超过8h?E.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】BCD5.根据标准施工招标文件，下列表述正确的是（）。A.承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员B.监理人未按约定的时间对工程隐蔽部位覆盖前进行检查的，承包人均可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认C.质量保证金的计算额度应包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额D.发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人E.监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助【正确答案】ADE6.根据标准施工招标文件，在履行合同过程中，由于发包人(?)造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。A.因合同中某项工作质量未达标准，要求暂停施工B.增加合同工作内容C.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性D.迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的E.提供图纸延误【正确答案】BCDE7.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，属于发包人违约的情形有()。A.由于工程施工，给项目周边环境与生态造成破坏B.发包人拖延批准付款申请和支付凭证，导致付款延误C.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工D.由于资金周转困难，发包人无法继续履行合同E.发包人未协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件【正确答案】BCDE8.质量手册主要包括()。A.质量方针、目标B.各阶段的责任和权限C.质量活动的基本程序D.有关阶段的实验、检验和审核大纲E.质量记录【正确答案】AC9.施工生产中计量控制的主要工作包括（）。A.投料计量B.施工测量C.施工机械设备数量计量D.监测计量E.施工人员数量计量【正确答案】ABD10.关于施工总承包管理与施工总承包模式的比较，正确的有（）。A.工作开展程序不同B.合同关系不同C.对分包单位的管理不同D.对分包单位的选择和认可不相同E.为分包单位的服务相同【正确答案】ABDE11.下列费用中包含在材料费里的有（）。A.工程设备的出厂价格B.材料自来源地运至工地仓库的费用C.组织采购工程设备发生的费用D.对新材料进行一般检查的费用E.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗【正确答案】ABCE12.以下关于业主方项目管理的目标和任务的描述正确的有（）。A.建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段B.项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，它们之间的关系是对立统一的关系C.业主方项目管理服务于投资方的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和安全目标D.业主方最重要的任务是质量管理E.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程【正确答案】ABE13.危险化学品特种作业人员应具备的条件是（）A.具有初中及以上文化程度?B.相应医疗机构体检健康合格?C.具备必要的安全技术知识和技能?D.有三年从事特种作业的工作经验?E.年满16周岁【正确答案】BC14.下列各项属于风险评估工作的有（）。A.分析各种风险因素发生的概率B.收集与施工风险有关的信息C.分析各种风险的损失量D.确定各种风险的风险量和风险等级E.编制施工风险识别报告【正确答案】ACD15.施工组织总设计、单位工程施工组织设计及分部(分项)工程施工组织设计都具备的内容有()。A.施工部署?B.工程概况?C.施工进度计划?D.主要技术经济指标?E.各项资源需求量计划【正确答案】BE16.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），属于建筑安装工程材料费的有()。A.材料在工地被盗窃发生的损失B.材料原价C.材料自来源地运至工地仓库所发生的运杂费D.材料在运输和装卸过程中不可避免的损耗费E.材料在工地发生的保管费和仓储损耗的费用【正确答案】BCDE17.在建设项目的组织系统中，常用的组织结构模式有（）。A.项目结构B.职能组织结构C.线性组织结构D.项目合同结构E.矩阵组织结构【正确答案】BCE18.质量管理体系的八项原则，包括以顾客为关注点、全员参与原则、基于事实的决策方法、与供方互利的关系，以及（）。A.管理工具B.领导作用C.过程方法D.持续改进E.管理的系统方法【正确答案】BCDE19.【真题】施工组织设计的编制原则包括（）。A.重视工程施工的目标控制B.合理部署施工现场C.提高施工的工业化程度D.提高施工的连续性和均衡性E.采用国内外最先进的施工技术【正确答案】ABCD20.材料净用量可以通过（）方法确定。A.理论计算法B.观察法C.图纸计算法D.测定法E.经验法【正确答案】ACDE21.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成?(建标2013,44号)，按建造形成划分，属于措施项目费的有()。A.特殊地区施工增加费B.仪器仪表使用费C.工程定位复测费D.安全文明施工费E.脚手架工程费【正确答案】ACDE22.【真题】关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有（）。A.进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度B.理想状态是已完工作实际费用.计划工程预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升C.费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用D.采用赢得值法可以克服进度.费用分开控制的缺点E.赢得值法可定量判断进度.费用的执行效果【正确答案】BDE23.某公司承揽了一座桥梁工程，其项目经理为实现质量、进度、成本和安全，组织项目部成员制定了相应的控制措施，则其措施类型包括()。A.管理措施B.技术措施C.组织措施D.经济措施E.结构措施【正确答案】ABCD24.对施工现场大气污染的处理正确的是（）。A.施工现场道路应硬化B.施工现场外围围挡不得低于1.5mC.施工现场垃圾杂物要及时清理D.易飞扬材料入库密闭存放E.禁止施工现场焚烧有毒、有害烟尘和恶臭气体的物资【正确答案】ACDE25.建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。A.确定施工作业的具体安排B.确定计划期内的人、机、料需求C.确定控制性进度计划的关键指标D.确定里程碑计划节点E.确定计划期内的资金需求【正确答案】ABE26.下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有()。A.施工方法选用不当?B.盲目追求利润而不顾质量?C.质量控制不严格?D.特大暴雨导致质量不合格?E.检测制度不严密【正确答案】CE27.关于项目管理组织结构模式的表述，下列选项正确的有()。A.职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源B.矩阵组织结构中有横向和纵向两个指令源C.大型线性组织系统中的指令路径太长D.线性组织结构中可以跨部门下达指令E.职能组织结构适用于大型组织系统【正确答案】BC28.下列事件中，承包商向业主既能索赔工期，也能索赔费用的事件不包括（）。A.发包人原因引起的暂停施工B.不可抗力C.发包人的原因导致试运行失败D.法律变化引起的价格调整E.施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品【正确答案】CD29.施工项目成本管理需要采取各种措施，属于成本管理经济措施的有（）。A.加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失，使施工成本增加B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支E.结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本【正确答案】BCD30.某工程紧邻市中心主要路段，施工单位采取的下列环境保护措施，正确的有（）。A.施工现场外围设置2.2m高的围挡?B.严格控制施工作业时间，一般避开晚10时到次日早6时的作业?C.在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备?D.施工现场水磨石的污水须经排水沟排放和沉淀池沉淀后再排入城市污水管道或河流?E.用餐人数在50人以上的施工现场临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池?【正确答案】BCD31.关于业主方项目管理质量目标的说法中，下列正确的有（）。A.质量目标不涉及影响项目运行或运营的环境质量B.满足施工的质量要求就完全实现了项目的质量目标C.项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，它们之间的关系是对立统一的关系D.质量目标包括满足相应的技术规范和设计标准的规定，以及满足业主方相应的质量要求E.质量目标包括对设计、施工、材料、设备及环境质量的要求【正确答案】CDE32.工作流程组织包括（）。A.管理工作流程组织B.信息处理工作流程组织C.物质流程组织D.管理职能分工E.知识管理组织【正确答案】ABC33.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201），合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款B.工程造价管理部门公布的价格调整C.市场价格的任何波动D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8hE.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】ABD34.关于施工成本控制中材料用量控制及其方法的说法，正确的有()。A.对于有消耗定额的材料，适合由作业者包干控制B.指标控制是以消耗定额为依据，实行限额发料制度C.对于部分小型及零星材料，在规定限额内分期分批领用D.计量控制包括材料物资的收发计量检查和投料计量检查E.对于没有消耗定额的材料，应制定领用材料指标，据以控制发料【正确答案】DE35.成本加酬金合同的形式主要有（）。A.成本加固定费用合同B.成本加固定比例费用合同C.最大成本加税金合同D.成本加奖金合同E.最大成本加费用合同【正确答案】ABDE36.【真题】下列施工质量控制内容中，属于现场施工质量检查内容的有()。A.开工条件检查B.工序交接检查C.材料质量检验报告检查D.成品保护的检查E.施工机械性能稳定性检查【正确答案】ABD37.【真题】关于施工文件归档的说法，正确的有()。A.施工单位应在工程竣工验收后将工程档案向监理单位归档B.工程档案原件由建设单位保管C.监理单位应对施工单位收齐的工程立卷文件进行审查D.工程档案一般不少于两套E.归档可以分阶段分期进行【正确答案】CDE38.在建设项目实施阶段，下列属于项目总进度的有（）。A.可行性研究的工作进度B.设计工作进度C.招标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装工作进度【正确答案】BCDE39.下列各选项中，关于安全检查的论述正确的是（）。A.安全检查的目的是为了清除隐患、防止事故、改善劳动条件B.通过安全检查可以发现工程中的危险因素，以便有计划地采取措施，保证安全生产C.安全检查内容包括查思想、查材料、查隐患、查整改、查事故处理等D.安全检查可分为日常性检查，专业性检查，季节性检查，节假日前后的检查，班组自检、互检、交接检查以及不定期检查等E.安全隐患的处理应按照“登记一整改一复查一销案”的程序【正确答案】ABDE40.建设工程项目质量保证体系的主要内容有（）。A.项目施工质量目标B.程序文件C.项目施工质量计划D.质量记录E.思想、组织和工作保证体系【正确答案】ACE41.根据建设工程项目管理规范GB/T503262017的规定，项目经理的职责包括（）。A.组织或参与编制项目管理实施规划B.进行授权范围内的利益分配C.主持项目管理机构工作D.参与选择大宗资源的供应单位E.对资源进行动态管理【正确答案】ABE42.由建设项目的工程特点和施工生产的特点决定的施工质量控制的特点体现在（）。A.需要控制的因素多B.控制的难度大C.施工生产的流动性D.过程控制要求高E.终检局限大【正确答案】ABDE43.施工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查。施工进度计划检查的内容包括（）。A.检查工程量的完成情况B.检查工作时间的执行情况C.检查资源使用及与进度保证的情况D.工程量的调整E.前一次进度计划检查提出问题的整改情况【正确答案】ABCE44.对于承包人向发包人的索赔请求，工程师要根据发包人的委托或授权，对承包人的索赔要求进行审核和质疑，其审核和质疑要围绕（）进行。A.索赔事件是属于业主、监理工程师的责任还是第三方的责任B.事实和合同的依据是否充分C.