监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试强化卷和答案【66】

监理工程师建设工程合同管理考试试题测试强化卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.由第三人向债权人履行债务时，在合同履行期限内（）。A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人可直接追究第三人的违约责任D.债权人可强迫债务人履行债务【正确答案】A2.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后（）天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。A.56B.14C.15D.28【正确答案】B3.关于格式条款的说法中，不正确的是（）。A.格式条款又被称为标准条款B.提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择C.格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款D.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效【正确答案】D4.发包人应为设计人提供的现场服务不包括（）。A.交通工具B.生活条件C.设计人的现场津贴D.施工现场的工作条件【正确答案】C5.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应()。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.修改招标文件后重新招标C.改为直接发包D.用原招标文件重新招标【正确答案】B6.设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。A.提交设计文件B.设计文件通过审批C.设计人向施工单位完成设计交底D.工程施工完成竣工验收【正确答案】D7.下列放样方法中，土坝坝轴线放样可采用的是()。A.极坐标法B.套绘断面法C.经纬仪扫描法D.坡度尺法【正确答案】A8.【真题】下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（）。A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价【正确答案】D9.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序进行。A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款【正确答案】C10.不论是公开招标还是邀请招标，都需要经过招标、投标、开标、中标。最后由（）和中标人订立建设工程合同。A.评标委员会B.招标代理人C.招标人D.投标人【正确答案】C11.【真题】某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【正确答案】B12.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费【正确答案】A13.法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的()。A.自办理批准手续之日生效B.自办理登记手续之日生效C.依照其规定D.自依法成立时生效【正确答案】C14.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点并保证施工期间需要，是（）应完成的工作。A.发包人B.承包人C.设计单位D.勘察单位【正确答案】A15.下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责任的表述中，错误的是（）。A.发包人应在双方计量确认后14d内向承包人支付工程预付款B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知C.发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付D.延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息【正确答案】A16.在勘察现场范围内，不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济报失时，由（）承担民事责任。A.勘察人B.政府C.保险机构D.发包人【正确答案】D17.设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由()组织试车。A.发包人B.承包人C.监理人D.设备供应人【正确答案】B18.安装工程一切险自（）起开始生效。A.工地动工时B.被保险项目被卸至施工地点时C.保险公司中约定生效日期D.施工准备阶段开始时【正确答案】B19.根据标准施工招标文件，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C20.施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。A.发包人B.监理单位C.工程师D.承包人【正确答案】D21.关于担保的表述中，有误的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效C.担保活动应当遵循协商一致的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度【正确答案】C22.建筑工程一切险的保险期限（）开始。A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期【正确答案】A23.按照FIDIC施工合同条件规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。A.颁发工程接收证书B.签发最终支付证书C.颁发履约证书D.承包商提交结清单【正确答案】B24.下列选项中不属于编制设计要求文件应兼顾方面的是（）。A.严格性B.完整性C.灵活性D.准确性【正确答案】D25.理论换算法的依据是（）A.风俗习惯B.计量单位C.监理工程师的决定D.合同约定的换算标准【正确答案】D26.【真题】根据FIDIC施工合同条件，保留金返还承包商的方式是（）。A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁布工程接收证书后分两次返还C.工程师颁布工程接收证书后一次性返还D.工程师颁布履约证书后一次性返还【正确答案】A27.关于合同公证与鉴证区别的表述中，不正确的是（）。A.经过鉴证的合同，其法律效力高于经过公证的合同B.对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力C.公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力D.鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内【正确答案】A28.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【正确答案】D29.项目经理是由（）授权的派驻施工现场代表承包人的总负责人。A.监理单位B.发包人C.承包人D.工程师【正确答案】C30.工程建设的过程中，保证的金额可以随时间变化的是（）。A.施工投标保证B.施工合同的履约保证C.施工预付款保证D.工程保险【正确答案】C31.增加监理工作时间的补偿金的计算式为（）。A.报酬一工程费节省额报酬比率B.报酬一额外工作天数(合同约定的报酬合同中约定的监理服务天数)C.报酬一附加工作天数(合同约定的报酬实际监理服务天数)D.报酬一附加工作天数(合同约定的报酬合同中约定的监理服务天数)【正确答案】D32.综合评估法可以较全面地反映()。A.投标人的素质B.投标人的财务状况C.投标人能力的高低D.投标人的分包计划【正确答案】A33.评标应当由（）负责评审。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.交通主管部门【正确答案】B34.某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前l个月，评标优惠20万元。某投标人报价为800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为（）万元。A.800B.780C.820D.760【正确答案】B35.下列对于施工分包合同的订立描述正确的是（）。A.承包人应让分包人充分了解总承包合同的各项规定B.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同副本C.分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系D.总承包合同中涉及分包工程的价款有必要让分包人了解【正确答案】C36.监理合同的有效期即监理人的责任期，是以（）来判定的。A.约定的日历天数B.完成正常监理工作预定的时间C.建设工程委托监理合同中注明的完成日D.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务【正确答案】D37.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，发包人不按时支付预付款的，承包人应在约定时间（）d后向发包人发出预付通知。A.5B.7C.15D.21【正确答案】B38.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告【正确答案】C39.一般而言，建设工程的目标控制应是()过程。A.非周期性的无限循环B.非周期性的有限循环C.周期性的无限循环D.周期性的有限循环【正确答案】D40.【真题】监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（）之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【正确答案】A41.按照建设工程施工合同(示范文本)，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师已同意，免除承包人应承担的计划缺陷责任B.工程师已同意，不免除承包人应承担的计划缺陷责任C.工程师未同意，承包人应修改进度计划D.工程师未同意，承包人应等待工程师的进一步指示【正确答案】B42.（）是工程施工合同的基础和框架。A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基本条款【正确答案】A43.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】B44.FIDIC施工合同条件规定，施工合同中构成合同一部分的其他文件是指（）。A.由承包商填写并随投标函一起提交的文件B.在合同协议书或中标函中列明范围的文件C.承包商负责采购材料和设备需提供的样本D.业主的设备和免费提供的材料【正确答案】B45.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()。A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【正确答案】A46.施工图设计完成后，（）应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。A.发包人B.承包人C.设计单位D.工程师【正确答案】A47.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以()的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A.投标邀请书B.招标公告C.合同谈判D.行政命令【正确答案】B48.【真题】建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照（）履行。A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议【正确答案】D49.【真题】在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应（）。A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工【正确答案】D50.下列关于建筑工程分包的说法中正确的有()A.总承包单位可以将承包工程的所有内容发包给具有相应资质条件的分包单位B.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工委托给分包单位C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任【正确答案】D51.下列关于定金的表述中，不正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.定金合同可选择采用书面形式或口头形式D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金【正确答案】C52.勘察过程中发生变更，办理变更手续后，发包人应按（）支付勘察费。A.约定的工作量B.实际发生的工作量C.估量的工作量D.全部工作量【正确答案】B53.关于合同生效的时间的表述中，有误的是（）。A.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效B.口头合同自受要约人承诺时生效C.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然已经履行全部或者主要义务的，但未采用书面形式的，视为合同无效D.合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力【正确答案】C54.在FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是()。A.业主提前占用工程B.异常不利的气候条件C.施工中遇到废弃物和古迹D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分【正确答案】D55.设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是（）。A.和解B.调解C.和解或诉讼D.仲裁或诉讼【正确答案】D56.下列关于隐蔽工程共同检验的表述中，错误的是（）。A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验B.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收C.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24h，以书面形式向承包人提出延期验收要求D.若工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人也不能自行组织验收【正确答案】D57.在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由（）在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。A.采购方和运输部门B.供货方和采购方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方及运输部门【正确答案】A58.招标投标法实施条例明确规定了必须依法进行招标的项目，下列()项目可以不进行招标。A.总投资额2000万元，但是单项施工项目合同估算价为250万元B.关系社会公共利益的基础设施项目合同估算价为100万元C.使用国家融资的项目施工单项合同估算价150万元D.需要采用专有技术的单项合同估算价为500万元【正确答案】D59.一方当事人在履行过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助，体现了合同履行的（）原则。A.全面履行B.自愿C.公平合理D.诚实信用【正确答案】D60.某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为5050万元、评标价为5060万元，乙的投标价为5070万元、评标价为5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。A.甲投标人，合同价为5050万元B.甲投标人，合同价为5060万元C.乙投标人，合同价为5070万元D.乙投标人，合同价为5050万元【正确答案】C61.设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【正确答案】C62.某国外设备投标的CIF为250万美元，评审供货范围偏差调整为4万美元，商务偏差调整值为+2%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.4B.9C.11.5D.16.5【正确答案】D63.当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。A.定金B.抵押C.留置D.质押【正确答案】A64.某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【正确答案】A65.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是()。A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议约束合同当事人D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权【正确答案】D66.下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）。A.具有独立订立合同的能力B.良好的业绩C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源【正确答案】D67.在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。A.发包人B.承包商C.监理单位D.总监理工程师【正确答案】A68.如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为（）。A.违约责任B.缔约过失责任C.甲施工企业与乙企业承担按份责任D.甲施工企业与乙企业承担连带责任【正确答案】B69.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑()因素。A.投标价B.交货期C.运输费D.寿命残值【正确答案】D70.法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.自始无效【正确答案】A71.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【正确答案】B72.风险型CM合同采用()的计价方式。A.固定总价B.可调总价C.单价合同D.成本加酬金【正确答案】D73.建设工程施工合同(示范文本)规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（）。A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已经被认可D.需等待发包人批准【正确答案】C74.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经（）同意。A.工程师B.发包人C.设计人D.监理人【正确答案】A75.【真题】发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【正确答案】C76.材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的()。A.不安抗辩权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.合同中止履行的抗辩权【正确答案】C77.下列各项中，不属于设计费支付管理原则的是（）。A.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用B.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方需另行签订补充协议D.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费的一半以上，留有的余款一般不超过10天要全部结清【正确答案】D78.施工合同的担保合同属于（）。A.从合同B.主合同C.分包合同D.有偿合同【正确答案】A79.【真题】承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC施工合同条件，承包商对此指示()。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【正确答案】D80.评标专家应从事相关专业领域工作满（）年并具有高级职称或者同等专业水平。A.5B.8C.10D.15【正确答案】B81.按照建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题【正确答案】B82.施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于（）条款。A.有效的合同B.效力待定的合同C.可变更、可撤销的合同D.无效的合同【正确答案】D83.合同法律关系的主体是指A.合同法律关系中当事人的权利和义务B.合同法律关系的当事人C.合同权利义务所共同指向的“事”或“物”D.国家颁布的法律、法规【正确答案】B84.建设监理招标的最大特点是()。A.非常注重监理单位的报价B.邀请招标人较多C.很注重监理单位能力的选择D.很注重监理单位的资金状况【正确答案】C85.关于供货方代运货物的说法错误的是()。A.采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货B.采购方接收后，运输部门不再负责C.在交运前出现的问题，由供货方负责D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责【正确答案】D86.由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）。A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告【正确答案】D87.下列关于施工合同履行过程中工程分包的表述中，错误的是（）。A.工程分包能解除部分承包人的任何责任和义务B.在施工合同履行过程中承包人提出分包要求的，需经发包人的书面同意C.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意D.发包人控制工程分包的基本原则是，主体工程的施工任务不允许分包，主要工程量必须由承包人完成【正确答案】A88.FIDIC施工合同条件规定，承包商签订合同时应提供（），接受预付款前应提供预付款担保。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.履约担保【正确答案】D89.施工合同履行过程中，竣工后的试车组织和试车工作由（）负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】B90.某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿B.合同有效，但货款应由采购员承担C.合同无效，A企业可能退货D.合同有效，货款应由A企业支付【正确答案】D91.招标投标法规定的招标方式分为（）。A.公开招标和邀请招标B.邀请招标和议标C.公开招标、邀请招标和议标D.公开招标和议标【正确答案】A92.【真题】招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由()承担责任。A.招标代理机构B.招标监管部门C.投标人D.招标人【正确答案】D93.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由（）另行约定。A.承包人B.发包人C.发包人和承包人D.承包人和设计人【正确答案】C94.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议【正确答案】D95.FIDIC施工合同条件规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后（）个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。A.3B.5C.6D.12【正确答案】C96.【真题】下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是()。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D.洪灾引起的沉降【正确答案】C97.【真题】工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【正确答案】A98.【真题】下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【正确答案】C99.下列关于申请人资格的说法正确的是（）。A.招标人对申请人的资格要求应当限于招标人审查申请人是否具有独立订立合同的能力，是否具有相应的履约能力等B.主要包括申请人的资质、业绩、和标段三个方面C.资质要求由招标人根据项目特点和实际需要，明确提出申请人应具有的最高资质D.对于联合体的要求主要是明确联合体成员在资质、财务、业绩、信誉等方面应满足的最高要求【正确答案】A100.关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是（）。A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件.【正确答案】D二.多选题(共70题)1.工程设计资质分为（）。A.工程设计综合资质B.工程设计行业资质C.工程设计专业资质D.工程设计专项资质E.工程设计劳务资质【正确答案】ABCD2.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括（）。A.保修金数额B.发包人的保修通知书格式C.工程质量保修范围D.质量保修期限E.施工质量责任的保修金扣留方式【正确答案】CD3.担保活动应当遵循（）的原则。A.公平B.全面履行C.自愿D.平等E.诚实信用【正确答案】ACDE4.【真题】采用FIDIC施工合同条件签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()。A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的投标报价漏缺C.合同内有调价条款D.施工中发生工程变更E.承包商拖期竣工的赔偿【正确答案】ACDE5.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于分包工程的说法，正确的有()。A.承包人的分包招标应由监理人组织B.承包人分包工作需征得发包人同意C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作【正确答案】BCD6.【真题】根据标准施工合同，关于暂估价的说法，正确的有()。A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施B.暂估价是签约合同价的组成部分C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E.暂估价金额由监理人控制使用【正确答案】ABD7.建设工程施工过程中，对不符合工程施工质量要求的处理办法中，正确的是（）。A.承包人应当按照发包商的要求返工，直到符合约定标准B.因承包人的原因迭不到约定标准的，由承包人承担返工费用，工期不予顺延C.因发包人的原因达不到约定标准的，由发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延D.因双方原因达不到约定标准，责任由双方分别承担E.如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担【正确答案】BCDE8.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，处理方法有()。A.延误的工期相应顺延B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担C.工程所需清理、修复费用，由承包人承担D.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责E.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担【正确答案】ABDE9.【真题】某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（）。A.银行应当自动延长投标保函的有效期B.施工企业必须延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投标保函继续评标【正确答案】CD10.合同生效应当具备的条件有（）。A.意思表示真实B.不违反法律或者社会公共利益C.合同的生效必须附条件D.合同的生效必须附期限E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力【正确答案】ABE11.建设工程监理招标中，评标时主要侧重于监理单位的（）。A.企业信誉B.实施监理任务的计划C.资质能力D.派驻现场监理人员的素质E.监理收费标准【正确答案】BCD12.依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列（）情况之一的，可以不进行招标。A.需要采用不可替代的专利B.需要采用可替代的专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供E.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求【正确答案】ACDE13.【真题】以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()。A.地震造成的工程损坏B.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身损坏【正确答案】AB14.工程设计合同约定设计人承担违约责任的情形有（）。A.设计审批工作延误B.设计错误C.设计人延误完成设计任务D.设计人原因要求解除合同E.不可抗力【正确答案】BCD15.FIDIC施工合同条件规定，工程变更管理可以调整合同工作单价的原则中，当（）时，允许对此项工作规定的费率或价格加以调整。A.由此工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1B.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于1C.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01D.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.1【正确答案】ACD16.关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有()。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用市场采购的方式B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报总监理工程师批准C.市场采购设备，一般用于标准设备的采购D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【正确答案】CDE17.下列属于引起合同法律关系变更的事件有（）。A.战争B.业主违约C.洪水D.双方协商延长工期E.政策变化【正确答案】ACE18.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程师应当具备的风险意识能力包括()。A.及时识别可能发生不可抗力风险的因素B.督促当事人转移或分散风险C.监督承包人采取有效的防范措施D.重视施工安全E.不可抗力事件发生后采取有效手段尽量减少损失【正确答案】ABCE19.某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有()。A.计量98吨，则应补交2吨B.计量98吨，则应补交1.5吨C.计量99.8吨，则不再补交D.计量99.8吨，则应补交0.2吨E.计量102吨，则退还2吨【正确答案】ACE20.在FIDIC合同条件中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法错误的有()。A.工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书B.工程师接到申请后的21天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书C.如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作D.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请E.部分工程的竣工验收不颁发移交证书【正确答案】BDE21.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答D.解昝应说明问题的来源E.在标前会上给予解答并记入会议纪要【正确答案】AE22.在设备采购招标中，综合评标价法除需考虑投标报价之外还需考虑的因素有（）。A.付款金额B.运输费用C.交货期D.售后服务E.生产能力【正确答案】BCDE23.合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括（）。A.物B.行为C.权利D.义务E.智力成果【正确答案】ABE24.评标报告应包括（）等内容。A.评标情况说明B.招标单位名称C.建设项目资金来源D.对各个合格投标书的评价E.推荐的合格中标候选人【正确答案】ADE25.【真题】根据担保法，关于质押的说法，正确的是（）。A.出质人只能是债务人B.存款单可以用于质押C.质押必须转移财产占有D.质押必须通过约定建立E.建筑物可以用于质押【正确答案】BCD26.总承包方式的优点包括（）。A.单一的合同责任B.固定工期、固定费用C.设计方案是最优方案D.减少设计变更E.减少承包人的索赔【正确答案】ABDE27.仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议，它的内容主要有（）。A.选定的仲裁员B.适用的法律C.仲裁事项D.选定的仲裁委员会E.请求仲裁的意思表示【正确答案】CDE28.某材料采购合同中，双方约定的采购量为120吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有()。A.计量118吨，则应补交2吨B.计量118吨，则应补交1.4吨C.计量119.6吨，则不再补交D.计量119.6吨，则应补交0.4吨E.计量122吨，则退还2吨【正确答案】ACE29.设计招标与其他招标在程序上的主要区别包括（）。A.招标方式不同B.招标文件的内容不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【正确答案】BCDE30.【真题】根据担保法，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿【正确答案】ACDE31.担保法规定的担保方式为（）。A.保证B.公证C.抵押D.质押E.定金【正确答案】ACDE32.属于违约事实的是()A.延迟履行B.因不可抗力不能履行C.提存D.不完全履行E.不适当履行【正确答案】ADE33.合同法的基本原则是()A.等价有偿原则B.平等原则C.自愿原则D.公平原则E.严格责任原则【正确答案】BCD34.【真题】根据标准施工招标文件，关于综合评估法评估的说法，正确的有（）。A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专业要求的招标项目B.评标委员会按照评标办法所列分值构成和评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先D.应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【正确答案】ABE35.现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。A.定量计算法B.衡量法C.经验鉴别法D.理论换算法E.查点法【正确答案】BDE36.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有()。A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行【正确答案】ACE37.下列合同属于非即时买卖合同的是（）。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖E.现金买卖【正确答案】ABCD38.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人原因造成质量不合格B.不可预见物质条件C.发包人要求提前交货D.发包人原因承包人无法复工E.为他人提供方便【正确答案】CE39.【真题】关于风险型CM合同模式的说法，正确的有（）。A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任E.CM承包商在保证工程最大费用的前提下完成工程施工任务【正确答案】ABDE40.担保活动应当遵循（）的原则。A.公正B.公平C.平等D.自愿E.诚实信用【正确答案】BCDE41.下列关于工程竣工结算阶段发包人违约责任的表述中，正确的是（）。A.发包人收到竣工结算报告及结算资料后28d内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款B.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价C.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿D.工程竣工验收报告经发包人认可后28d内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程损失时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付E.工程竣工验收报告经发包人认可后28d内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程损失时，如果发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任【正确答案】ABC42.对于标的额较小的中小型工程评标可以采用定性比较的专家评议法，下列关于专家评议法的表述中，正确的是()。A.评标过程简单B.以得分最高的投标书为最优C.在较短时间内即可完成D.科学性较差E.将评审内容分类后分别赋予不同权重【正确答案】ACD43.在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，()。A.供货方应赔偿因此造成的额外损失B.采购方可通知供货方办理解除合同手续C.如采购方仍需要，供货方可继续发货照数补齐，不承担逾期交货责任D.供货方有义务发出发货协商通知E.采购方接到发货协商通知后的15天内不予答复视为同意供货方继续发货【正确答案】ABDE44.合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括（）。A.债务转让权B.法定解除权C.撤销权D.代位权E.免责条款【正确答案】CD45.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供