造价工程师《建设工程计价》考试试题强化卷（必考题）及参考答案26

造价工程师建设工程计价考试试题强化卷（必考题）及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号)文件的规定，危险作业意外伤害保险费属于（）。A.企业管理费B.规费C.措施项目费D.材料费【正确答案】B2.在编制招标工程量清单时，需要拟定常规的施工组织设计，当估算整体工程量时通常可依据（）进行。A.预算定额B.概算定额C.估算指标D.概算指标【正确答案】D3.根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854，可精确计量的措施项目包括()。A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水、降水费【正确答案】D4.【真题】某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班/1000m3。A.5.43B.7.2C.8D.8.68【正确答案】A5.建设工程施工合同可以采取的合同类型为（）。A.单价合同B.单价合同或总价合同C.成本加酬金合同D.单价合同、总价合同或成本加酬金合同【正确答案】D6.下列关于招标控制价的说法中，正确的是（）。A.招标控制价必须由招标人编制B.招标控制价只需公布总价C.投标人不得对招标控制价提出异议D.招标控制价不应上调或下浮【正确答案】D7.采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，其工程项目分部分项工程量清单中的综合单价是指（）。A.人工费、材料费、机械使用费B.人工费、材料费、机械使用费、税金C.人工费、材料费、机械使用费、税金、规费D.人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用【正确答案】D8.总承包合同示范文本规定，发包人的延误付款达（）天以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据合同的约定向发包人发出解除合同的通知。A.7B.14C.56D.60【正确答案】D9.材料运杂费是指国内采购材料自来源地、国外采购材料自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的费用，并包括（）。A.调车和驳船费，不包括装卸费、运输费及附加工作费B.调车和驳船费、装卸费，不包括运输费及附加工作费C.装卸费，不包括调车和驳船费、运输费及附加工作费D.调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费【正确答案】D10.在工程项目招投标过程中，招标人除了要求总承包管理和协调外，还要求提供配合服务时，下列说法正确的是（）。A.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的3%5%计算B.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的15%计算C.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1%计算D.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1%15%计算【正确答案】A11.下列项目中不属于建筑工程费用的是（）。A.供水设备及其油饰工程的费用B.与设备相连的工作台的工程费用C.卫生设备及其装设工程的费用D.环境绿化工作的费用【正确答案】B12.下列建设工程预算符合组合与分解层次关系的是（）A.单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D.单项工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算【正确答案】C13.总承包合同示范文本规定，发包人在承包人提交最终竣工结算资料的（）日内仍未支付的，承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决。A.15B.28C.56D.90【正确答案】D14.建设期利息不包括下列中的（）。A.银行借款利息B.其他债务资金的利息C.其他融资费用D.预备费利息【正确答案】D15.【真题】工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为()天A.60B.90C.120D.150【正确答案】C16.关于工程总承包竣工结算中发包人违约责任，下列表述错误的是（）。A.发包人未能按照合同的约定结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人提交的支付保函中扣减该款项的余额B.合同未约定支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时，发包人应从承包人提交最终结算资料后的第41日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息C.发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内仍未支付的，承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决D.在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后30日内，发包人未能对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息?【正确答案】B17.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号)文件的规定，下列属于规费的是()。A.环境保护费B.失业保险费C.安全施工费D.文明施工费【正确答案】B18.在测定搅拌机工作时间时，由于工人上班进行准备工作，导致搅拌机晚工作30min，对该时间表述正确的是（）。A.该时间属于不可避免的无负荷工作时间，应计入定额B.该时间属于不可避免的无负荷工作时间，不应计入定额C.该时间属于停工时间，不应计入定额D.该时间属于不可避免的中断时间，应计入定额【正确答案】C19.下列不属于建设征用土地费的是()。A.土地补偿费B.青苗补偿费和地上附着物补偿费C.安置补助费D.搬迁安置补助费【正确答案】D20.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，关于索赔处理的规定，说法正确的是（）。A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔?【正确答案】B21.某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，并约定合同价的70为可调部分。可调部分中，人工占45，材料占45，其余占10。结算时。仅人工费价格指数增长了10，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元。A.51.01B.51.58C.52.25D.52.75【正确答案】B22.【真题】在用起扣点计算法扣回预付款时，起扣点计算公式为T=P-M/N，则式中N是指()。A.工程预付款总额B.工程合同总额C.主要材料及构件所占比重D.累计完成工程金额【正确答案】C23.按照建标2003206号文件建筑安装工程费用项目组成规定，生产工人六个月以内的病假人员工资计人人工工人单价组成中的（）。A.职工福利费B.辅助工资C.工资性补贴D.基本工资?【正确答案】B24.适合采用指标估算方法的设计阶段是（）。A.项目设想阶段B.项目规划阶段C.项目建议书阶段D.项目可行性研究阶段【正确答案】D25.某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入为1000万元，其中包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳的营业税为（）万元。A.31.50B.30.69C.27.00D.28.98【正确答案】C26.工料单价法是以（）作为直接工程费单价。A.分部分项工程的工程量B.分部分项工程的单价C.人工、材料、机械台班单价D.人工、材料、机械台班消耗量【正确答案】B27.【真题】关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（）。A.单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润B.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费C.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用D.建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费【正确答案】B28.单位工程验收由（）组织。A.承包单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门【正确答案】C29.采用现场测定法。测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为16.5kg。损耗量为0.9kg，则该材料的损耗率为（）。A.5.45B.5.77C.9.45D.5.50【正确答案】B30.工程内容验收包括（）。A.工程技术资料和工程财务资料两方面内容的验收B.工程技术资料、工程财务资料以及工程综合资料三方面内容的验收C.建筑工程验收和安装工程验收D.消防工程验收和维修工程验收【正确答案】C31.【真题】根据FIDIC施工合同条件，缺陷通知期的起算日期是（）。A.工程师颁发履约证书之日B.工程师颁发工程接收证书之日C.工程接收证书中载明的竣工日D.履约证书中载明的竣工日【正确答案】C32.关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法中正确的是（）。A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D.垫资达到合同综合一定比例以上时为无效合同【正确答案】B33.建设项目的固定资产投资在量上与（）相等。A.建设项目总投资B.静态投资C.建筑安装工程投资D.工程造价?【正确答案】D34.关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。A.新建项目的场地准备和临时设施费应根据估计工程量估算B.此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用C.发生拆除清理费时可按新建同类工程直接费的比例计算D.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程分开单独考虑【正确答案】B35.【真题】根据FIDIC施工合同条件，付给指定分包商的款项来源就是（）。A.暂定金额B.项目管理费C.零星用工费D.总承包服务费【正确答案】A36.选择工艺流程方案。不需要研究的问题有（）。A.工艺流程方案对产品质量的保证程度B.选择先进合理的物料消耗定额C.满足生产使用功能要求D.工艺流程的主要参数【正确答案】C37.设计概算是以（）为依据，按照规定的程序、方法和依据，对建设项目总投资及其构成进行的概略计算。A.初步设计文件B.施工图设计文件C.可行性研究文件D.前期阶段设计文件【正确答案】A38.根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）(GF-2011-0216)的规定，下列关于工程总承包合同预付款支付和抵扣的规定，说法正确的是()。A.合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后10日内支付预付款金额B.合同未约定预付款保函的，发包人在开工前10天内支付预付款C.预付款抵扣方式、抵扣比例、抵扣时间，由合同双方在合同通用条款中约定D.在发包人签发履约证书或合同解除时，预付款未抵扣完时，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款【正确答案】A39.当初步设计有详细设备清单时，可按()编制单位设备安装工程概算。A.概算指标法B.预算单价法C.扩大单价法D.安装设备百分比法【正确答案】B40.运输汽车装载保温泡沫板，因体积大而重量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间【正确答案】A41.除另有说明外，分部分项工程量清单表中的工程量应等于（）。A.实体工程量B.实体工程量+施工损耗C.实体工程量+施工需要增加的工程量D.实体工程量+措施工程量【正确答案】A42.【真题】关于招标控制价及其编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B.当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变C.经复核认为招标控制价误差大于3%时，投标人应责成招标人改正D.投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的，应在招标控制价公布后5日内提出投诉查看试题解析进入焚题库【正确答案】43.【真题】未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。A.工程建设其他费B.建设安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费【正确答案】C44.某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，预备费500万元，价差预备费350万元，建设期贷款2000万元，建设期应计利息120万元，该笔款项在运营期产生的利息是200万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为（）万元。A.3520B.3870C.5520D.5920【正确答案】A45.关于民用住宅建筑项目设计与工程造价的描述，说法的正确是（）。A.在满足住宅功能和质量的前提下，适当加大住宅宽度，有利于降低造价B.一般隋况下，如果其他因素不变，住宅层高每降低10cm.可降低造价12%15%C.一般情况下，如果其他因素不变，三居室住宅设计的两居室降低35%左右的工程造价D.工程造价应就地取材，因地制宜，采用适合本地区经济合理的结构形式【正确答案】C46.【真题】关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未投入使用成册的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且为实际投入使用，其无质量争议部分的工程，进攻结算按合同约定办理【正确答案】B47.根据建设工程工程量清单计价规范。关于招标控制价的表述符合规定的是（）。A.招标控制价不能超过批准的概算B.投标报价与招标控制价的误差超过3时，应予拒绝C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价【正确答案】D48.单台设备试车时所需的费用应计入（）。A.设备购置费B.研究试验费C.安装工程费D.联合试运转费【正确答案】C49.某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4，每次大修理费用为1200元，则该机械的台班大修理费为（）元。A.7.5B.6.0C.4.5D.3.0【正确答案】C50.工程建设标准的高低、工程的复杂程度、工程的工期长短、工程的组成内容、发包人对工程管理要求等都直接影响（）的具体内容。A.分部分项工程项目清单B.措施项目清单C.规费、税金项目清单D.其他项目清单【正确答案】D51.工业项目的聚集超越客观条件时，其会促进投资增加，经济效益下降，其主要原因不包括（）。A.各种原材料的增加，导致原材料的运输距离延长，增加了劳动流通环节的劳动耗费B.城市人口的相应集中，将导致城市农副产品的供应需求，从而增加供应费用C.增加了城市基础设施的建设费用D.生产和生活排泄物的大量增加将导致环境污染的加重【正确答案】C52.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，工程在沙漠或其边缘地区、高海拔、高寒、原始森林等特殊地区施工增加的费用属于（）。A.措施项目费B.施工机具使用费C.规费D.企业管理费?【正确答案】A53.在工程合同价款的约定中，若实行招标的工程的招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应（）。A.以投标文件为准B.以招标文件为准C.双方重新商定D.第三方裁决【正确答案】A54.【真题】下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是()。A.因混凝土养护引起的停工时间B.偶然停工(停水、停电)增加的时间C.产品质量不合格返工的工作时间D.准备施工工具花费的时间【正确答案】D55.土地使用权出让金是指建设项目通过（）支付的费用。A.划拨方式，取得无限期的土地使用权B.划拨方式，取得有限期的土地使用权C.土地使用权出让方式，取得无限期的土地使用权D.土地使用权出让方式，取得有限期的土地使用权【正确答案】D56.下列项目中，应计入引进技术和进口设备其他费的是（）。A.引进项目图样资料翻译复制费B.设计及技术资料费C.专利技术费D.引进设备财产保险费【正确答案】A57.经县级以上人民政府依法批准，可以以划拨方式取得的建设用地不包括（）。A.国家机关用地B.居住用地C.城市基础设施用地D.国家重点扶持的能源、水利等基础设施用地【正确答案】B58.下列关于工程设计阶段划分的说法中，错误的是（）。A.工业项目的两阶段设计是指初步设计、施工图设计B.民用建筑工程一般可分为总平面设计、方案设计、施工图设计三个阶段C.技术简单的小型工业项目，经项目相关管理部门同意后，可简化为一阶段设计D.大型联合企业的工程，还应经历总体规划设计或总体设计阶段?【正确答案】B59.某砌筑工程，工程量为10m3。每立方米砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28和18，人工幅度差系数为15，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78【正确答案】C60.下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（）。A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济【正确答案】C61.【真题】某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为()万元。A.350B.400C.450D.475【正确答案】C62.工程造价信息管理人员及时更新造价信息库中的有关资料，这体现了程造价管理中的（）。A.有效性原则B.高效处理原则C.定量化原则D.时效性原则?【正确答案】D63.关于措施项目费中不同的措施项目其工程量的计算单位，下列说法错误是（）。A.脚手架费通常按建筑面积或垂直投影面积按I112计算B.超高施工增加费按照建筑物的建筑面积以m2为单位计算C.大型机械设备进出场及安拆费通常按照机械设备的使用数量以台次为单位计算D.垂直运输费可根据需要按照建筑面积以m2为单位计算或者按照施工工期日历天数以天为单位计算。【正确答案】B64.关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的依据C.工程量清单是招标人编制招标控制价格依据D.工程量清单是招标人随招标文件发布【正确答案】A65.在国际上，设备供应商的监理费用属于项目直接建设成本中的（）。A.电气设备费B.仪器仪表费C.电气安装费D.工艺设备费【正确答案】C66.招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.14B.28C.15D.30【正确答案】D67.【真题】关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是()。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.履约保证金不得超过中标合同金额的5%C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人【正确答案】D68.根据评标委员会和评标方法暂行规定和标准施工招标文件的规定，我国目前详细评标中主要采用的方法包括（）。A.定性评审法和定量评审法B.综合评估法和定量评审法C.经评审的最低投标价法和综合评估法D.综合评估法和定性评审法【正确答案】C69.某年产量10万t化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万t/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。A.4349B.4554C.5002D.5752【正确答案】D70.的通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6h，辅助工作时间占工序作业时间的2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、18%。则该人工挖二类土的时间定额是（）。A.0.765工日m3B.0.994m31日C.1.006工日m3D.1.307m332日【正确答案】B71.某项目进口一套加工设备，装运港船上交货价100万美元，海运费费率10%，海上运输保险费率为3，银行财务费率05%，外贸手续费率15%，关税税率10%，消费税率10%，增值税税率17%，则该设备的外贸手续费为（）万元人民币。(外汇汇率：1美元：7元人民币)。A.10.50B.11.58C.16.55D.77.00【正确答案】B72.某工程项目总价值2000万元，合同工期18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用100万元，则承包方可提出工期索赔为（）个月。A.1.5B.0.9C.1.2D.3.6【正确答案】B73.下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。A.建筑安装工程一切险保费B.引进设备财产保险保费C.危险作业意外伤害险保费D.人身意外伤害险保费【正确答案】C74.下列指标相对来说更精确的是（）。A.投资估算B.设计概算C.修正概算D.施工图预算【正确答案】D75.投标人投标报价中关于暂列金额编制原则，说法正确的是（）。A.按照其他项目清单中列出的金额填写，不得变动B.根据施工组织进行修改C.列入措施费D.列入管理费【正确答案】A76.【真题】下列引起投资偏差的原因中，属于业主原因的是（）。A.结构变更B.地基因素C.进度安排不当D.投资规划不当【正确答案】D77.用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数不包括（）。A.材料费B.专用工具费C.废品损失费D.外购配套件费【正确答案】D78.在世界银行规定的项目总建设成本中。属于项目直接建设成本的是（）A.建筑保险费用B.开工试车费C.施工管理现场人员的薪金D.前期研究、勘测费用【正确答案】A79.承发包双方约定承包人承担5%的材料价格风险并采用造价信息调整价格差额，若某材料投标报价为1000元/t，基准价为1050元/t，工程施工期间材料信息价为900元/t，则该材料的实际结算价格为（）元/t。A.950B.900C.902.5D.997.5【正确答案】A80.国外项目的详细可行性研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在（）以内。A.30%B.20%C.10%D.5%【正确答案】C81.下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费【正确答案】C82.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，施工管理用财产、车辆等的保险费用属于（）。A.规费B.材料费C.施工机具使用费D.企业管理费【正确答案】D83.下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理。说法正确的是（）。A.工期顺延，承包商承担与工程施工有关的损失B.工期顺延，损失按一定的比例由双方共同分担C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程师的损失由业主承担D.工期顺延，人员伤亡的损失由业主承担【正确答案】C84.【真题】编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是()。A.梁的标高B.混凝土的强度等级C.门(窗)框外围尺寸或洞口尺寸D.油漆(涂料)的品种【正确答案】A85.投标报价的基础是（），同时它也为投标报价提供了可靠的依据。A.工程现场调查B.复合工程量C.询价D.招标文件的研究【正确答案】C86.建设项目总概算中的工程监理费属于（）。A.工程建设其他费用概算B.单项工程综合概算C.单位工程概算D.预备费概算【正确答案】A87.下列选项中属于法规类合同价款调整事项的是（）。A.法律法规类合同价格调整，应在合同中约定由发包人承担B.工程变更的原因C.物价波动的原因D.不可抗力的原因【正确答案】A88.采用FOB货价方式进口设备抵岸价构成中，国际运费是指()。A.从出口国的生产厂起到我国建设项目工地仓库止的运费B.从出口国的生产厂起到我国抵达港（站）止的运费C.从装运港（站）起到我国目的港（站）止的运费D.从装运港（站）起到我国建设项目工地仓库止的运费【正确答案】C89.建设项目总投资可以表示为（）。A.固定资产+流动资金B.建设投资+流动资产投资C.固定资产投资+流动资产投资D.工程费+工程建设其他费【正确答案】C90.分部分项工程量清单项目编码中第四级编码是（）。A.分部工程顺序码B.分项工程顺序码C.工程量清单项目顺序码D.专业工程顺序码【正确答案】B91.招标人公示中标候选人。公示期不得少于（）日。A.1B.2C.3D.5【正确答案】C92.对于招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料金额计入（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.专业工程暂估价【正确答案】B93.关于预算定额性质与特点的说法，不正确的是（）。A.是一种计价性定额B.以分项工程为对象编制C.反映平均先进水平D.是施工图预算的依据【正确答案】C94.建设单位采用工程总承包方式，其总包管理费由建设单位与总包单位根据总包工作范围在合同中商定，从（）中支出。A.建设管理费B.建设用地费C.工程费用D.施工企业管理费【正确答案】A95.流动资金估算方法中，简便易行但准确度不高的是（）。A.生产能力估算法B.系数估算法C.分项详细估算法D.扩大指标估算法【正确答案】D96.利用世界银行等国际金融机构贷款的建设项目，应按世界银行规定，按时编制（）。A.项目竣工报告B.项目完成报告C.项目验收报告D.项目审批报告【正确答案】B97.按照索赔事件的性质分类，在施工中发现有地质断层引起的索赔属于（）。A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.意外风险和不可预见因素索赔D.工程延误索赔【正确答案】C98.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，不能作为企业管理费计算基数的是（）。A.分部分项工程费B.人工费+机械费C.人工费D.分部分项工程费+措施费【正确答案】D99.下列关于公示中标候选人的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.公示期从公示的当天计算，不少于3日C.不但公示中标候选人的排名，还要公示投标人各评分要素的得分情况D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示【正确答案】D100.人工日工资单价组成中，下列（）津贴不属于津贴补贴。A.流动施工A.6.03B.特殊地区施工B.9.05C.高空C.13.58D.事假D.18.10【正确答案】C二.多选题(共70题)1.根据标准施工招标文件的规定，遇到下述（）情况时。承包商可以向业主要求既延长工期又索赔费用。A.建设单位未能及时提供图样B.业主原因造成工期延误C.施工中遇到不利物质条件D.发包人违约造成的承包人暂停施工E.不可抗力事件造成的损害【正确答案】ABCD2.新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（）。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.专利技术费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【正确答案】ABC3.【真题】按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊签定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用【正确答案】ADE4.因物价波动引起的合同价款调整方法有（）。A.价格指数法B.回归分析法C.采用造价信息D.比例法E.定性分析法【正确答案】AC5.关于工程建设其他费中的场地准备及临时设施费，下列说法正确的有（）。A.场地准备费是指为施工而进行的土地“三通一平”或“七通一平”的费用B.其中的大型土石方工程应进入工程费中的总图运输费C.新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算D.场地准备和临时设施费=工程费用费率+拆除清理费E.委托施工单位的临时设施时应计入施工单位措施费中【正确答案】ABCD6.下列属于社会保险费的是()。A.养老保险费B.住房公积金C.失业保险费D.医疗保险费E.危险作业意外伤害保险费【正确答案】ACD7.下列选项中属于投标文件中应当包含的内容是()。A.施工组织设计B.招标工程量清单C.项目概况D.投标人须知E.拟分包项目情况表【正确答案】AE8.关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有（）。A.招雇解雇费应计人人工费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.管理费不包括广告宣传费与交际费D.驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E.建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小【正确答案】ABE9.固定资产投资中的积极部分包括（）。A.建安工程费用B.工艺设备购置费C.工器具购置费D.生产家具购置费E.试验研究费【正确答案】BCD10.下列项目中，在计算联合试运转费时不需要考虑的费用包括（）。A.试运转所需原料、动力的费用B.单台设备调试费C.试运转所需的机械使用费D.试运转过程中因施工原因造成而发生的处理费用E.试运转过程中因设备缺陷原因造成而发生的处理费用【正确答案】BDE11.下列关于国际工程招标中投标人的投标报价以及合同谈判说法中正确的是（）。A.在合同谈判中，不得要求投标人承担额外的任务，但是双方可以就合同价格进行谈判B.合同谈判结束后，中标人收到授标信后，双方应在投标有效期内签署合同正式文本C.合同签订后应一式两份，双方各执一份，合同副本送交世界银行D.投标人在计算施工机械台班单价时，基本折旧费一般按5年期进行，较大工程甚至一次折旧完毕E.间接费的计算中，人身意外保险、材料和永久性设备运输保险、施工机械运输保险一般按合同总价的0.5%1.0%计算【正确答案】BCD12.招标工程量清单中，只需列示工程量的是（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.施工排水、降水项目E.分部分项工程量清单项目【正确答案】CDE13.预算单价法编制施工图预算，其构成内容包括（）。A.分项工程工料单价B.分部工程量C.利润D.企业管理费E.税金【正确答案】ACDE14.下列关于设备及工(器)具购置费的描述中，正确的是（）。A.设备购置费由设备原价、设备运杂费、采购保管费组成B.国产标准设备带有备件时，其原价按不带备件的价值计算，备件价值计入工(器)具购置费中C.国产设备的运费和装卸费是指由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所产生的运费和装卸费D.进口设备采用装运港船上交货价时，其运费和装卸费是指设备由装运港港口起到工地仓库止所发生的运费和装卸费E.工(器)具及生产家具购置费一般以设备购置费为计算基数，乘以部门或行业规定的定额费率计算【正确答案】CE15.【真题】关于施工招标文件，下列说法中正确的有()。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于5天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法【正确答案】ABE16.招标项工程量项目清单中的其他项目清单不包括（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.预备费E.措施项目清单【正确答案】DE17.投资估算中。属于静态投资估算方法的有（）等几种。A.比例估算法B.朗格系数法C.指标估算法D.分项详细估算法E.扩大指标估算法【正确答案】ABC18.建设项目工程总承包合同示范文本所称合同价格调整，是指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。下列属于合同价格调整情形的有()。A.材料、工程设备涨价超过5%B.合同签订后，因法律、行政法规、国家政策和需遵守的行业规定，影响合同价格增减C.合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减D.发包人批准的变更估算的增减E.一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断，造成工程现场停工累积超过8小时【正确答案】BCDE19.选择工艺流程方案时，需研究的问题有（）。A.工艺流程方案对产品质量的保证程度B.工艺流程各工序间衔接的合理性C.拟采用生产方法的技术来源的可得性D.工艺流程的主要参数E.是否有利于厂区合理布置【正确答案】ABD20.关于中标候选人的确定下列说法正确的是（）。A.评标委员会提交的中标候选人的数量不超过3人B.中标候选人能够最大限度满足招标文件的各项综合评价标准C.对国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人D.排名第一的中标候选人放弃中标，则招标人可以确定排名第二的中标人中标E.不能确定排名第三的候选人为中标人【正确答案】ABCD21.【真题】关于招标的范围，下列说法正确的有（）。A.关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标C.使用国有资金占控股主导地位的项目应当公开招标D.在建设工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标E.关系社会公共利益、公众安全的公共事业项目当投资额超过一定的额度时需进行招标【正确答案】CDE22.根据(FIDIC条件的约定，保留金的返还通常的时间点是（）。A.竣工结算后B.颁发工程接收证书后C.最终结算后D.在工程的最后一个缺陷通知期期满后E.履约保函失效后【正确答案】BD23.下列关于由工程量引起措施项目费调整描述正确的是（）。A.措施项目费调整同分部分项费调整方法B.措施项目费调整与综合单价的调整相同C.措施项目工程量超出15%时费用调整与综合单价的调整相反D.工程量增加措施项目费增加E.工程量减少措施项目费减少【正确答案】CDE24.工程造价咨询人所需遵守的一般性规定包括（）。A.禁止工程造价咨询人在鉴定期满后以资料不全或自身业务能力有限等理由不做出鉴定结论，影响案件处理B.工程造价咨询人应当依法出庭接受鉴定项目当事人对工程造价司法鉴定意见书的质询C.工程造价咨询人接受委托，提供工程造价司法鉴定服务，除应符合规范的规定外，应按仲裁、诉讼程序和要求进行，并符合国家关于司法鉴定的规定D.工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后14天内，根据自身专业能力和证据资料，判断能否胜任该项委托，如不能，应辞去该项委托E.工程造价咨询人进行工程造价司法鉴定，应指派专业对口、经验丰富的注册造价工程师承担鉴定工作【正确答案】ABCE25.下列各项中属于建设项目基本预备费组成内容的是（）。A.设计变更、局部地基处理等增加的费用B.一般自然灾害造成的损失费用C.利率、汇率调整所增加的费用D.预防自然灾害所采取的措施费用E.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用【正确答案】ABDE26.在编制分部分项工程量清单时，下列项目特征中可以不作详细描述的有()。A.门窗洞口尺寸或外框外围尺寸B.混凝土拌合料和砂种类C.混凝土构件的混凝土强度等级D.设备基础尺寸E.石方预裂爆破的单孔深度【正确答案】BE27.单项工程造价指数是由（）指数综合得到的。A.设备、工器具价格指数B.人工费价格指数C.建筑安装工程造价指数D.材料价格指数E.工程建设其他费用指数【正确答案】ACE28.流动负债的构成要素包括（）。A.存货B.应付账款C.预付账款D.应收账款E.预付账款【正确答案】CD29.承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请的内容应包括（）。A.累计已完成的合同价款B.累计已实际支付的合同价款C.本周期合计完成的合同价款D.应扣留的质量保证金E.实际应支付的竣工结算款金额【正确答案】BDE30.国产非标准设备原价按成本计算估价法确定时，其包装费的计算基数包括()。A.材料费B.辅助材料费C.加工费D.非标准设备设计费E.外购配套件费【正确答案】ABCE31.下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装企业管理费的有（）。A.技术开发费B.印花税C.已完成工程及设备保护费D.材料采购及保管费E.财产保险费【正确答案】ABE32.【真题】国外建筑安装工程费用中的开办费一股包括（）等。A.工地淸理费B.现场管理费C.材料预涨费D.周转材料费E.暂定金额【正确答案】AD33.【真题】下列费用项目中，应计入人工日工资单价的有()。A.计件工资B.劳动竞赛奖金C.劳动保护费D.流动施工津贴E.职工福利费【正确答案】ABD34.【真题】关于工程量清单中的项目特征描述，下列表述正确的是（）。A.应符合工程量计算规范附录的规定B.应能满足确定综合单价的需要C.不能直接采用详见图集的方式D.可以采用文字描述和详见图号的方式E.应结合拟建工程的实际【正确答案】ABDE35.某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/台班，租赁费为100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴为20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元?B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元?C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元?D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元?E.承包人可得的总索赔费用为2500元【正确答案】CD36.概算定额与预算定额的主要相同之处在于()。A.贯彻的水平原则相同B.表达的主要内容相同C.表达的方式相同D.项目划分和综合扩大程度相同E.基本使用方法相同【正确答案】ABCE37.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，财务费用是指企业为施工生产（）的费用。A.筹集资金B.提供预付款担保C.提供履约担保D.提供职工工资支付担保E.提供的管理人员工资【正确答案】ABCD38.【真题】关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【正确答案】ABE39.下列费用中，属于分部分项直接工程费单价(基价)的有（）。A.机器日常维护费用B.生产工人的工资C.养老保险费D.大型机械进出场及安拆费E.材料的保管费用【正确答案】ABE40.【真题】关于工程招投标阶段的工程计价，下列说法正确的有（）。A.编制招标控制价时，措施项目清单中的安全文明施工费包括了临时设施费B.投标报价是投标人希望达成工程承包交易的期望价格C.招标文件要求投标人承担的风险费用，投标人不应考虑进入综合单价D.措施项目清单计价时对于不宜计量的措施项目可以项为单位计价E.招标人在清单中提供了暂估价的专业工程属于依法必须招标时，由招标人确定其专业工程中标价【正确答案】ABD41.关于双方约定争议调解人进行调解的规定，叙述正确的有（）。A.发承包双方应按照调解人提出的要求，给调解人提供所需要的资料、现场进入权及相应设施B.如果发承包双方发生了争议，任何一方可以将该争议以书面形式提交调解人，并将副本抄送另一方，委托调解人调解C.如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任何一方在收到调解书后28天内未发出表示异议的通知书，则调解书对发承包双方均具有约束力D.发承包合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动E.如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后30天内向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理由【正确答案】A