二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化练习题及参考答案（第23套）

二级建造师建设工程项目管理试题题库强化练习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.在计算工程量清单项目的综合单价时，应将该清单项目合价除以()。A.清单工程量B.复核工程量C.清单工程量与复核工程量的均值D.实体工程量【正确答案】A2.为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用支出，称为()。A.直接成本B.间接成本C.施工成本D.计划成本【正确答案】B3.某建设工程项目采用施工总承包管理模式，业主将其中的基础施工分包给某专业分包商，则该分包商应接受（）的施工管理。A.业主B.监理方C.施工企业D.施工总承包管理方【正确答案】D4.某建筑材料采购合同中，约定由需方负责提货，则交货日期应是（）。A.以需方收货戳记的日期为准B.以供方按合同规定通知的提货日期为准C.以承运单位签发的日期为准D.以供方向承运单位提出申请的日期为准【正确答案】B5.【真题】下列组织工具中，能够反映项目所有工作任务的是()。A.项目结构图B.组织结构图C.工作流程图D.工作任务分工表【正确答案】A6.建设工程施工招标应具备的条件是（）A.已委托招标代理机构?B.招标文件已编制完成?C.初步设计及概算应当履行批准手续的，已经批准?D.施工图设计及预算应当履行批准手续的，已经批准【正确答案】C7.【真题】某工程项目承包人在2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2010年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2010年8月20日按照有关规定办理了竣工验收备案手续，本项目的实际竣工日期为（）。A.2010年8月10日B.2010年7月12日C.2010年8月5日D.2010年8月20日【正确答案】B8.以下风险因素中不属于经济与管理风险的是（）。A.工程物资B.工程资金供应条件C.现场与公用防火设施的可用性及其数量D.事故防范措施和计划【正确答案】A9.【真题】项目经理在承担工程项目施工的管理工程中，其管理权力不包括(?)。?A.组织项目管理班子?B.指挥项目建设的生产经营活动?C.签署项目参与人员聘用合同?D.选择施工作业队伍?【正确答案】C10.在建设工程施工承包合同执行过程中，（）。A.业主可以向承包商提出索赔，承包商不可以向业主提出索赔B.业主可以向承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔C.业主不可以向承包商提出索赔，承包商可以向业主提出索赔D.业主不可以向承包商提出索赔，承包商也不可以向业主提出索赔【正确答案】B11.承包人需要更换项目经理的，应提前（）天书面通知发包人和代理人，并征得发包人书面同意。A.7天B.14天C.21天D.28天【正确答案】B12.某合同工程由于设计变更，发生现场签证事项，承包人为了赶工，在未经发包人现场确认和书面同意的情况下便擅自施工，由此产生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.承发包双方共同D.设计单位【正确答案】B13.下列现场质量检查的方法中，属于实测法的是（）。A.利用全站仪复查轴线偏差B.利用酚酞溶液观察混凝土表面碳化C.利用磁场磁粉探查焊缝缺陷D.利用小锤检查表面砖铺贴质量【正确答案】A14.建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是()。A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走【正确答案】A15.根据企业的人员素质、机械装备程度、技术和管理水平等情况编制的定额是()。A.行业定额B.地区定额C.企业定额D.临时定额【正确答案】C16.根据九部委标准施工招标文件中通用合同条款的规定,除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的（）天内，向监理人提交变更报价书。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B17.【真题】下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是()。A.施工企业的旬生产计划B.建设工程项目施工的月度施工计划C.施工企业的月度生产计划D.建设工程项目施工的季度施工计划【正确答案】B18.【真题】关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。A.竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略B.指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细C.实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划D.指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的【正确答案】A19.下面关于企业定额的说法，错误的是()。A.企业定额是施工企业根据本企业管理水平和技术装备水平编制的B.企业定额是建设单位对建设项目施工管理的标准C.企业定额是施工企业投标报价确定综合单价的依据之一D.没有企业定额时，施工企业可参照消耗量定额进行调整【正确答案】B20.保险合同包含除外责任条款，除外责任属于免赔责任，保险的除外责任包括()。A.投保人行为所造成的损失B.被保险人犯罪行为所造成的损失C.因被保险人不忠实履行约定义务所造成的损失D.破坏性检测行为所造成的损失【正确答案】C21.【真题】建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目()批准后实施。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.设计单位【正确答案】A22.建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应当用（）等指标表示。A.一次使用量B.最终回收量C.周转使用次数D.理论净用量【正确答案】A23.应急预案的体系构成包括综合应急预案、专项应急预案和（）。A.总体应急预案B.分部应急预案C.现场处置方案D.现场应急预案【正确答案】C24.关于施工总承包特点的说法，正确的是（）。A.项目质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平B.多数情况下，由业主方与分包人直接签约，加大了业主方的风险C.建设周期较短，有利于进度控制D.业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调【正确答案】D25.某工程项目实施过程中，已完工作预算费用曲线(BCWP)与已完工作实际费用曲线(ACWP)靠得很近，而与计划工作预算费用曲线(BCWS)离开很远，则表示该工程项目在()。A.费用与进度上均是按预定计划目标进行的B.费用与进度上均没有按预定计划目标进行C.费用上是按预定计划目标进行的D.进度上是按预定计划目标进行的【正确答案】C26.根据建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011规定昼间噪声排放限值为70dB(A)，夜间噪声排放限值为55dB(A)，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）dB(A)。A.5B.10C.15D.20【正确答案】C27.【真题】对于业主而言，成本加酬金合同的优点是()A.有利于控制投B.可通过分段施工量工期C.不承担工程量变化的风险D.不需介入工程施工和管理【正确答案】B28.某建设工程业主将土建、安装、装饰装修等若干单位工程分别发包给甲、乙、丙三家施工单位，则对于甲、乙、丙三家施工单位之间的关系，正确的表述是()。A.三家施工单位对工程质量承担连带责任B.三家施工单位之间存在直接合同关系C.业主负责对三家施工单位的合同管理与组织协调D.如甲施工单位阻碍了乙施工单位的施工，乙施工单位应向甲施工单位提出索赔【正确答案】C29.下列措施中，属于进度控制的技术措施的是（）。A.进度控制会议的组织设计B.利用网络方法编制工程进度计划C.承发包模式的选择D.更换施工机械【正确答案】D30.【真题】施工成本控制的步骤是()。A.预测-检查-比较-分析-纠偏B.检查-比较-分析-预测-纠偏C.分析-检查-比较-预测-纠偏D.比较-分析-预测-纠偏-检查【正确答案】D31.在总承包管理模式下，设计、施工、供货等分包单位之间的管理与组织协调应由（）负责。A.监理工程师B.业主C.施工总承包单位D.施工总承包管理单位【正确答案】D32.施工成本计划作为施工成本控制的依据，应包括的重要内容是()。A.控制目标的措施B.预算收入目标C.成本支付的情况D.工程变更目标【正确答案】A33.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报()备案。A.上一级人民政府和同级安全生产监督管理部门?B.同级人民政府和同级安全生产监督管理部门?C.上一级人民政府和上一级安全生产监督管理部门?D.同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门【正确答案】D34.在项目实施中，岩土地质条件和水文地质条件，属于（）风险。A.组织B.工程环境C.经济与管理D.技术【正确答案】B35.下列关于单位工程施工组织设计的说法，正确的是（）。A.针对包含了某些特别重要的、技术复杂的分部（分项）工程的单位工程而编制B.是指导全局性施工的技术和经济纲要C.其中的主要技术经济指标包括劳动生产率、预制化程度、暂设工程等D.根据工程规模和技术复杂程度不同，其编制内容的深度和广度也有所不同【正确答案】D36.某项目部承接了某机场项目的施工工程，该机场工程施工难度较大，为了预防施工质量事故的发生，项目经理应当从（）入手挖掘和研究可能导致事故发生的原因，采取针对性措施。A.严格依法进行施工组织管理B.严把建筑材料及制品质量关C.对施工人员进行培训教育D.分析常见的质量通病【正确答案】D37.以成本加酬金形式发包的建设工程项目，其施工图纸可能不能事先完成。因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过（）缩短工期。A.分段施工B.加快进度C.增加人工D.增加设备【正确答案】A38.某工程由于发包人原因暂停施工28天后，承包人认为工程已具备复工条件，向监理人提交书面复工通知，但被监理人当场拒绝，则承包人()。A.可通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作B.如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约C.可自行复工D.应遵守监理人的指令，但有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润【正确答案】D39.施工单位负责人接到事故报告后，应当在()小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。A.1B.2C.4D.8【正确答案】A40.【真题】用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同()的特点。A.工程量优先B.单价优先C.总价优先D.风险均摊【正确答案】B41.承包人的缺陷责任期应自（）起计算。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.实际竣工日期C.发包人签认工程接收证书之日D.监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日【正确答案】B42.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），全部分包工作完成，经工程承包人认可后（）日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。A.14B.20C.28D.41【正确答案】A43.【真题】能够全面反应建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是()。A.工程质量控制资料B.工程施工质量验收资料C.竣工图D.工程施工技术管理资料【正确答案】A44.文明施工应当在（）过程实施。A.土方开挖至主体封顶施工阶段B.项目部进场至主体封顶阶段C.主体及装饰装修阶段D.项目部进场至施工结束清场阶段【正确答案】D45.【真题】根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），不属于承包人责任和义务的是（）。A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底B.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合C.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要D.负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用【正确答案】D46.某工厂设备基础的混凝土浇筑时掺入木质素磺酸钙减水剂，因施工管理不善，掺量多于规定7倍，导致混凝土坍落度大于180mm石子下沉，混凝土结构不均匀，浇筑后5天仍然不凝固硬化，28d的混凝土实际强度不到规定强度的32%，对这起质量事故的正确处理方法是（）。A.加固处理B.返工处理C.限制使用D.修补处理【正确答案】B47.下列应编制单位工程施工组织设计的是（）。A.一栋楼房B.某栋楼房的土建工程C.某住宅小区D.某栋楼房的土石方工程【正确答案】A48.下列属于项目动态控制技术措施的是（）。A.调整进度管理的方法和手段B.调整工作流程组织C.改进施工方法D.强化合同管理【正确答案】C49.根据我国的相关规定，建设工程质量监督机构具有的执法权限和工作内容包括()。A.对差劣工程开具临时收缴资质证书通知单B.对参加各方的违法行为进行刑事处罚C.主持竣工验收会议D.对工程质量检查情况进行通报【正确答案】D50.下列有关施工成本及成本管理的说法中，正确的是（）。A.直接成本是为施工设备、组织和管理施工生产的全部费用的支出B.间接成本是可以直接计入工程对象的费用C.成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部D.组织管理层应发挥现场生产成本控制中心的管理职能【正确答案】C51.暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，已签约合同价中的暂列金额由()掌握使用。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.承发包双方【正确答案】A52.施工现场存放油料、化学溶剂等设有专门的库房，必须对库房地面和高（）墙面进行防渗处理，如采用防渗混凝土或刷防渗漏涂料等。A.25mmB.250mmC.500mmD.600mm【正确答案】B53.下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。A.编制进度控制工作流程B.优选施工方案C.重视信息技术的应用D.进行进度控制的会议组织设计【正确答案】C54.工程项目施工前应由建设单位组织设计、监理、施工等单位进行图纸会审，由（）负责将设计交底内容汇总整理，形成图纸会审记录。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【正确答案】D55.某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天；在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。A.使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天B.不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天C.使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行D.不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行【正确答案】B56.某一结构构件截面尺寸不足，或材料强度不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力时应（）。A.加固处理B.修补处理C.返工处理D.不作处理【正确答案】D57.某打桩工程合同约定，某月计划完成工程桩120根；单价为1.2万元/根。时至月底，经确认的承包商实际完成的工程桩为110根；实际单价为1.3万元/根，则该工程的已完工作预算费用(BCWP)为（）万元。A.132B.143C.144D.156【正确答案】A58.当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，一般情况下，可以采用（）形式。A.单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本加酬金【正确答案】A59.下列费用偏差原因，属于由于业主原因的是（）。A.协调不佳B.人工涨价C.图纸提供不及时D.材料代用【正确答案】A60.发包人将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，这种承包方式称为（）。A.平行承发包B.施工总承包C.联合承包D.工程总承包【正确答案】B61.下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是()。A.投标担保B.履约担保C.支付担保D.预付款担保【正确答案】D62.在施工质量要达到的基本要求中，属于“践约施工”要求的是（）。A.符合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013的要求B.符合相关专业验收规范的规定C.勘察设计对施工提出的要求D.符合施工承包合同约定的要求【正确答案】D63.下列不属于工程建设监理的工作程序的是（）。A.编制工程建设监理规划?B.对施工图纸变更进行批复?C.参与工程竣工预验收，签署建设监理意见?D.按照建设监理细则进行建设监理?【正确答案】B64.下列工程合同风险中，属于合同工程风险的是（）。A.知假买假B.偷工减料C.物价上涨D.违法分包【正确答案】C65.【真题】下列施工质量控制中，属于事前控制的是()A.设计交底B.重要结构实体检测C.隐蔽工程验收D.施工质量检查验收【正确答案】A66.真题-2016-根据建设工程工程量清单计价规范（BG50500-2013），投标时不能作为竞争性费用的是（）。A.夜间施工增加费B.冬雨季施工增加费C.已完工程保护费D.安全文明施工费【正确答案】D67.下列属于质量手册支持性文件的是（）。A.程序文件B.质量计划C.质量记录D.质量方针【正确答案】A68.根据建设工程工程量清单计价规范规定，使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用（）计价。A.政府指导价B.工程量清单C.工程定额D.分部分项工程项目清单【正确答案】B69.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201），项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。A.承包人B.监理人C.建设主管部门D.发包人【正确答案】D70.工程项目原材料、构配件、成品、半成品和设备的出厂合格证及进场检(试)验报告合格证、试验报告的整理按工程()为序进行，品种规格应满足设计要求，否则为合格证、试验报告不全。A.目标B.质量C.投资D.进度【正确答案】D71.除专用合同条款另有约定外，发包人在颁发最终结清证书后，逾期支付超过（）天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。A.7B.14C.15D.56【正确答案】D72.施工职业健康安全管理体系文件包括三个层次，其中不包括（）。A.操作规程B.管理手册C.程序文件D.作业文件【正确答案】A73.包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】A74.在施工质量处理过程中，按照施工验收规范和相关的质量标准，并结合实际量测、试验和检测等方法，评价质量事故的处理是否达到预期目的，是否依然存在隐患属于（）。A.事故处理的鉴定验收B.制定事故处理方案C.事故处理D.事故原因分析【正确答案】A75.【真题】施工成本偏差的控制，其核心工作是（）。A.成本分析B.成本考核C.纠正偏差D.调整成本计划【正确答案】C76.下列关于项目结构图、组织结构图和合同结构图的表述，正确的是（）。A.项目结构图反映组成该项目的所有工作任务，矩形框之间的连接用单向箭线表示B.组织结构图反映的是各部门之间的指令关系，矩形框之间的连接用直线表示C.合同结构图反映一个建设项目业主和其他参与单位的合同关系D.项目结构图的形状为树状【正确答案】D77.【真题】关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是()。A.采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有力B.施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小C.施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期D.施工总承包模式下发包方管理和组织协调的工作量增大【正确答案】C78.【真题】某工程由于施工现场管理原因，质量问题频发，致使在建的一栋办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡11人，则该起质量事故属于()。A.特别重大事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.一般质量事故【正确答案】C79.下列情景中，可以考虑采用施工平行发承包模式的情况是（）。A.项目规模较小，具备施工能力的承包商较多B.项目施工图已全部出齐，项目建设工期较长C.业主有足够的经验和能力应对多家施工单位D.业主希望管理风险较小，管理成本较低【正确答案】C80.下列工程不需要编制专项施工方案的是（）A.深基坑工程?B.室内抹灰工程?C.爆破工程?D.大型脚手架工程【正确答案】B81.设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于（）。A.施工方的利益与自身的利益B.项目的整体利益与设计方本身的利益C.仅服务于自身的利益D.项目建设各参与方的利益【正确答案】B82.根据施工质量事故的处理程序，经制订事故处理的方案及事故处理后，则下一步应进行的步骤是（）。A.事故调查B.事故的原因分析C.事故处理的鉴定验收D.提交处理报告【正确答案】C83.施工单位负责人接到施工现场发生安全事故的报告后，应当在（）小时内向事故发生地有关部门报告。A.1B.5C.12D.24【正确答案】A84.下列选项中，不是施工企业与项目经理签订项目管理目标责任书依据的是（）。A.项目合同文件B.项目管理实施目标C.组织管理制度D.组织的经营方针和目标【正确答案】B85.【真题】下面项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是()A.强化合同管理B.调整职能分工C.优化组织结构D.改进施工工艺【正确答案】A86.承包人提出索赔时，下列各种相关文件的提交程序正确的是（）。A.索赔意向通知书延续索赔通知索赔通知书最终索赔通知书?B.索赔通知书延续索赔通知索赔意向通知书最终索赔通知书?C.索赔意向通知书索赔通知书延续索赔通知最终索赔通知书?D.索赔通知书索赔意向通知书延续索赔通知最终索赔通知书?【正确答案】C87.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D88.关于工程监理单位工作性质的说法，正确的是（）。A.工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现B.工程监理单位在组织上不能依附于监理工作的对象C.工程监理单位从事监理工作人员均应是注册监理工程师D.工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突【正确答案】B89.【真题】关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法，正确的是（）。A.施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同B.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值C.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是互不相同的数值D.产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同形象进度计算所依据的工作量【正确答案】B90.施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（）小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。A.7B.14C.24D.48【正确答案】C91.调整项目组织结构、进行管理职能分工，属于项目目标控制纠偏措施中的()。A.组织措施B.管理措施C.技术措施D.经济措施【正确答案】A92.某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用费等分开编制，这种编制方法属于()。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.上述A、B两种方法的综合运用【正确答案】D93.某工程在混凝土施工过程中，由于称重设备发生故障，导致工人向混凝土中掺入超量聚羧酸盐系高效减水剂，导致质量事故。该事故应判定为（）。A.指导责任事故B.社会、经济原因引发的事故C.技术原因引发的事故D.管理原因引发的事故【正确答案】D94.项目结构图、组织结构图、工作任务分工表、管理职能分工表和工作流程图等都是常用的组织工具，其中能反映组织系统中动态关系的组织工具是（）。A.工作流程图B.组织结构图C.项目结构图D.工作任务分工表【正确答案】A95.施工成本分析的方法中，通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【正确答案】A96.甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下列表述中正确的是()。A.一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订B.甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任C.如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同D.甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价【正确答案】D97.【真题】已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延()天。A.3B.5C.8D.10【正确答案】D98.某建筑公司承包了一栋商业会馆工程的施工任务，该工程工期紧，施工技术难度大，设计施工方案时，针对不可控风险的选择对策是()。A.规避风险B.转移风险C.减轻风险D.自留风险【正确答案】B99.造成经济损失100万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】D100.技术交底是保证质量的重要措施之一，项目开工前应由（）向承担施工任务的分包人进行书面技术交底A.项目负责人?B.项目技术负责人?C.质量部门负责人?D.监理工程师【正确答案】B二.多选题(共70题)1.建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。A.确定施工作业的具体安排B.确定计划期内的人、机、料需求C.确定控制性进度计划的关键指标D.确定里程碑计划节点E.确定计划期内的资金需求【正确答案】ABE2.【真题】关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有()。A.项目进度计划系统的建立和完善是逐步进行的B.在项目进展过程中进度计划需要不断的调整C.供货方根据需要和用途可编制不同深度的进度计划系统D.业主方只需编制总进度规划和控制性进度规划E.业主方与施工方进度控制的目标和时间范畴相同【正确答案】ABC3.【真题】与一般工业产品的生产相比较，建设工程施工质量控制的特点有（）。A.需要控制的因素多B.控制的难度大C.过程控制的要求高D.控制的标准化程度高E.“终检”的全面性强【正确答案】ABC4.工程量清单计价模式下，承包商在计算投标报价过程中，不得作为竞争性费用的有()。A.安全文明施工费B.总承包服务费C.规费D.税金E.已完工程保护费【正确答案】ACD5.施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括（）等。A.运输设备和操作工具B.测量仪器和计量器具C.工程实体的工艺设备D.电梯、泵机、通风空调设备E.施工安全设施【正确答案】ABE6.承包人根据已办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请中包括的主要内容有()。A.竣工结算合同价款总额B.累计已实际支付的合同价款C.累计已扣除的各种款项金额D.实际应支付的竣工结算款金额E.应扣留的质量保证金【正确答案】ABDE7.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.工程定位复测费C.安全文明施工费D.脚手架工程费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD8.【真题】根据九部委标准施工招标文件中“通用合同条款”，变更指示应说明变更的（）A.目的B.范围C.变更内容D.变更程序E.变更的工程量及其进度和技术要求【正确答案】ABCE9.质量手册主要包括()。A.质量方针、目标B.各阶段的责任和权限C.质量活动的基本程序D.有关阶段的实验、检验和审核大纲E.质量记录【正确答案】AC10.下列项目组织管理工作中，属于施工方进度计划控制的组织措施的有（）。A.由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作B.编制施工资源需求计划C.明确和落实进度控制的任务分工和管理职能分工D.编制施工进度控制的工作流程E.进行有关进度控制的会议组织设计【正确答案】ACDE11.根据建设工程安全生产管理条例，下列分部分项工程中，应当组织专家施工方案论证的有（）。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.脚手架工程D.高大模板工程E.爆破工程【正确答案】ABD12.工程竣工验收报告应附有的文件包括（）。A.施工许可证B.施工图设计文件审查意见C.验收组人员签署的工程竣工验收意见D.安全生产许可证E.工程质量监督文件【正确答案】ABC13.与平行承发包模式相比，施工总承包模式的不同之处在于（）A.质量控制有利?B.开工日期较迟，建设周期较长?C.进度控制有利?D.业主只需进行一次招标?E.业主的协调工作量大【正确答案】BD14.根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，下列选项中属于生产安全重大事故的有()。A.造成30人以上死亡的事故B.造成10人以上30人以下死亡的事故C.造成50人以上100人以下重伤的事故D.造成1亿元以上直接经济损失的事故E.造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故【正确答案】BCE15.成本加酬金合同的形式主要有（）。A.成本加固定费用合同B.成本加固定比例费用合同C.最大成本加税金合同D.成本加奖金合同E.最大成本加费用合同【正确答案】ABDE16.下列工程材料中，属于材料供货商必须提供生产许可证的有（）。A.钢筋混凝土用热乳带肋钢筋B.混凝土输水管C.电力电缆D.建筑用砂石E.排水管、给水管【正确答案】ABC17.按照生产要素的内容，建设工程定额可以分为()。A.人工定额B.材料消耗定额C.直接工程费定额D.设备消耗定额E.施工机械台班使用定额【正确答案】ABE18.对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款、对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%-100%的罚款的行为包括（）。A.不立即组织事故抢救B.迟报或者漏报事故C.谎报或者瞒报事故D.伪造或者故意破坏事故现场E.拒绝提供有关情况和资料【正确答案】CDE19.下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有（）。A.可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间B.可以通过分段施工缩短施工工期C.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险D.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足E.可以较深入介入和控制工程施工和管理【正确答案】BDE20.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），属于人工费的组成部分的是（）。A.生产工人劳动保护费B.加班加点工资C.津贴补贴D.奖金E.职工教育经费【正确答案】BCD21.下列建设工程项目施工方进度控制的措施中，属于经济措施的有（）。A.编制施工进度控制的工作流程B.编制资金需求计划C.落实经济激励措施D.使用进度控制软件E.改变施工方法【正确答案】BC22.下列选硬中属于总进度纲要主要内容的是（）。A.施工合同B.总进度规划C.总进度计划D.项目实施的总体部署E.确定里程碑事件的计划进度目标【正确答案】BDE23.标准施工招标文件中通用合同条款规定应由承包人自行承担责任的情况有()。A.经监理人确认的施工组织设计和工程进度计划本身存在的缺陷B.因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格D.监理人要求的对隐蔽工程的重新检验，检验结果合格E.由于承包人原因造成的工程停工【正确答案】ACE24.城市轨道交通地下工程施工必须实施动态风险管理，利用（），实现施工风险动态跟踪与控制。A.事故应急预案B.现场监测数据C.风险管理职责D.风险记录E.施工合同【正确答案】BD25.材料净用量可以通过（）方法确定。A.理论计算法B.观察法C.图纸计算法D.测定法E.经验法【正确答案】ACDE26.下列建设工程安全隐患的控制措施中，属于“第二类危险源”控制方法的是()。A.个人防护用品B.增加安全系数C.提高设备的可靠性D.加强对员工安全意识培训E.对危险物质采取隔离措施【正确答案】BCD27.下列各项属于施工作业环境因素的有（）。A.水文条件B.地质条件C.施工场地给排水D.安全防护设施E.施工照明设施【正确答案】CDE28.施工现场环境保护的技术措施有（）。A.妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流B.可以将有毒有害废弃物用作土方回填C.采取有效措施控制施工过程中的扬尘D.使用密闭式的圆筒或者采取其他措施处理高空废弃物E.除设有符合规定的装置外，不得在现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质【正确答案】ACDE29.在合同工程履行期间，由于承包人原因导致的误期赔偿，下列说法正确的有()。A.发包人索取误期赔偿费，工期顺延B.发包人索取误期赔偿费，工期不顺延C.误期赔偿费应在进度款中扣除D.误期赔偿费应在结算款中扣除E.承包人支付误期赔偿费，可以免除相关责任和义务【正确答案】BD30.关于建设工程施工现场文明施工的说法，正确的有（）。A.沿工地四周连续设置围栏，市区主要道路和其他涉及市容景观路段的工地围挡的高度不得低于2.5米B.集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于1m2C.项目经理是施工现场文明施工的第一责任人D.主要场地应硬化，并设置相应的安全防护设施和安全标志E.严格按照相关文件规定的尺寸和规格制作各类工程标志牌【正确答案】ACDE31.根据建筑安装工程费用项目组成，下列各项属于人工费的有（）。A.加班加点工资B.计时工资或计件工资C.管理人员工资D.津贴补贴E.办公费【正确答案】ABD32.【真题】关于网络计划关键线路的说法，正确的有()。A.单代号网络计划中由关键工作组成的线路B.总持续时间最长的线路C.时标网络计划中没有波形线的线路D.双代号网络计划中无虚箭线的线路E.双代号网络计划中由关键节点连成的线路【正确答案】BC33.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）的规定，工程量清单中的其他项目清单除包括暂估价外，一般还有（）。A.暂列金额B.计日工C.分包服务费D.总承包服务费E.规费【正确答案】ABD34.施工项目相关的信息管理的主要工作之一是收集并整理相关公共信息，其中需要收集的市场信息包括（）。A.交通运输条件B.材料供应商表C.环保要求D.新材料信息表E.机械设备价格表【正确答案】BDE35.施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括（）。A.施工人员B.施工技术C.施工方法D.施工机械E.信息处理技术【正确答案】BCD36.当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单价合同时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（）。A.工程量发生比较大的变化B.承包商自身成本发生比较大的变化C.业主资金不到位D.通货膨胀达到一定水平E.国家相关政策发生变化【正确答案】ADE37.【真题】下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理依据的有（）A.质量事故状况的描述B.工程竣工报告C.设计委托合同D.施工记录E.现场准备材料的质量证明资料【正确答案】ACDE38.在建设项目实施阶段，下列属于项目总进度的有（）。A.可行性研究的工作进度B.设计工作进度C.招标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装工作进度【正确答案】BCDE39.【真题】生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。A.不立即组织事故抢救B.销毁有关证据C.迟报或漏报事故D.指使他人作伪证E.故意破坏事故现场【正确答案】BDE40.施工企业的施工生产计划，属于企业计划的范畴，主要包括（）。A.年度生产计划B.现场生产计划C.季度生产计划D.月度、旬生产计划E.材料供应计划【正确答案】ACD41.下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）A.编制资金使用计划B.及时准确记录、收集、整理、核算实际发生的成本C.选用最合适的施工机械D.编制施工成本控制的工作计划E.使用先进、高效的机械设备【正确答案】AB42.根据建筑安装工程费用项目组成，应计入建筑安装工程费中人工费的有（）。A.计时工资或计件工资B.特殊地区施工津贴C.加班加点工资D.特殊情况下支付的工资E.办公费【正确答案】ABCD43.工程项目施工风险管理过程中，风险识别工作包括（）。A.收集与施工风险有关的信息B.确定风险因素C.分析风险因素发生的概率D.分析各种风险的损失量E.编制施工风险识别报告【正确答案】ABE44.施工文件档案管理的内容主要包括（）。A.工程设计阶段文档资料B.工程施工技术管理资料C.工程质量控制资料D.工程施工质量验收资料E.竣工图【正确答案】BCDE45.下列建筑材料中，需要材料供货商实施建筑节能材料备案登记的有（）。A.内墙内保温B.内墙外保温C.外墙外保温D.屋面保温E.外墙内保温材料【正确答案】CE46.下列选项中，属于施工阶段监理工作主要任务的有()。A.核验施工测量放线，验收隐蔽工程、分部分项工程B.审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料并抽检进场的工程材料、构配件质量C.检查施工单位有关仪器设备的定期检验证明文件D.审查施工组织设计E.监督施工进度和施工安全【正确答案】ABCE47.【真题】某单价合同的投标报价中，钢筋混凝土工程量为1000m3，投标单价为300元/m3。合价为30000元，投标报价单的总报价为8100000元，关于此投标报价单的说法，正确的有（）。A.钢筋混凝土的合价应该是300000元，投标人报价存在明显的计算错误，业主可以先做修改再进行评标B.实施施工中工程量是2000m3，则钢筋混凝土工程的价款金额应该是600000元C.该单价合同若采用固定单价合同，无论发生影响价格的任何因素，都不对该投标单价进行调整D.评标是根据单价优先原则对总价进行修正，正确报价应该为8400000元E.该单价合同若采用变动单价合同，双方可以约定在实际工程量变化较大时对该投标单价进行修改【正确答案】ABCE48.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于企业投标报价编制原则的说法，正确的有（）。A.投标报价由投标人自主确定B.为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本C.投标人必须按照招标工程量清单填报价格D.投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标E.投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件【正确答案】ACDE49.进度的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较，可以成为比较成果的有（）。A.总进度规划B.工程总进度计划C.旬进度跟踪报告D.月进度控制报告E.年度进度控制报告【正确答案】CDE50.根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，在质量控制方面下述说法正确的有（）。A.监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任B.监理人未按约定的时间进行检查的，承包人可自行完成覆盖工作，监理人应签字确认，并不得约定重新检查C.由于发包人原因造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润D.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔或揭开检查，由此增加的费用和工期延误视检查结果而定E.按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录【正确答案】ACE51.按时间进度编制施工成本计划时的主要做法有()。A.通常利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得B.除确定完成工作所需时间外，还要确定完成这一工作的成本支出C.将按子项目分解的成本计划与按成本构成分解的成本计划相结合D.要求同时考虑进度控制和成本支出对项目划分的要求，做到二者兼顾E.应考虑进度控制对项目划分要求，不必考虑成本支出对项目划分的要求【正确答案】ABD52.【真题】承包人向发包人提交的索赔报告，其内容包括()。A.索赔证据B.索赔事件总述