二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷及答案（第53套）

二级建造师建设工程项目管理试题题库押题卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位提请()组织竣工验收的文件。A.工程总承包单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门【正确答案】B2.下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的（）。A.投保建筑工程一切险B.设置警示牌C.进行专题安全教育D.设置边坡护壁【正确答案】A3.关于单价合同的计量，下列说法不正确的是（）。A.若发现招标工程量清单中出现缺项，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算B.发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前48小时通知承包人C.如承包人认为发包人核实后的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见D.发包人应在收到当期已完工程量报告后7天内核实，并将核实计量结果通知承包人【正确答案】B4.某钢结构安装工程发生整体倾覆事故，正在施工的工人10人死亡，50人重伤。按照事故造成损失的严重程度，该事故可判定为（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【正确答案】C5.承包商与建设单位如果在施工承包合同中约定了仲裁，则()。A.当事人可以选择仲裁，也可以选择诉讼B.当事人不可以选择诉讼C.当事人不可以选择和解D.当事人不可以选择调解【正确答案】B6.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，投标人所填报的分部分项工程的综合单价中不包括（）。A.规费B.利润C.管理费D.直接工程费【正确答案】A7.【真题】关于利用时间一成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）.A.所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利B.所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利C.项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内D.所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率【正确答案】D8.根据建筑安装工程费用项目组成（44号文），材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用，其价格是指（）。A.由材料供应厂商运到工地仓库的价格B.材料的出厂价格C.由材料供应厂商运到工地仓库经过检验试验和保管后的出库价格D.由材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费的构成【正确答案】D9.下列项目的现场质量检查中可以采用“量”的手段的是（）。A.预制构件的方正B.大理石板拼缝尺寸与超差数量C.砌体垂直度D.踢脚线的垂直度【正确答案】B10.下列成本计划的编制方法中，属于绘制S形曲线这种编制方法的是（）。A.按施工成本组成编制B.按子项目组成和按工程进度相结合编制C.按工程进度编制D.按施工成本组成和工程进度相结合编制【正确答案】D11.单价合同的工程项目结算时，当总价和单价不一致，以（）为准进行调整。A.单价B.总价C.市场价D.协商价【正确答案】A12.【真题】为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工季度计划相适应的资源需求计划，以反应工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的()措施。A.组织B.管理C.经济D.技术【正确答案】C13.【真题】工程项目的施工总进度计划属于（）。A.项目的施工总进度方案B.项目的指导性施工进度计划C.项目的控制性施工进度计划D.项目施工的年度施工计划【正确答案】C14.【真题】根据施工技术交底有关规定，项目开工前向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底的人，应该是()。A.项目经理B.项目技术负责人C.项目质检员D.项目专职安全员【正确答案】B15.某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣”。已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重60%，则该工程预付款起扣点为（）万元。A.24?B.120?C.160?D.176?【正确答案】C16.工作流程组织所反映的组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种（）关系。A.静态B.动态C.不确定性D.非程序性【正确答案】B17.【真题】施工安全管理计划应在工程项目开工前编制，并经()批准后实施。A.建设单位B.项目专职安全员C.项目技术负责人D.项目经理【正确答案】D18.施工成本控制的工作包括：按实际情况估计完成项目所需的总费用;分析生产成本偏差的原因;对工程的进展进行跟踪和检查;将施工成本计划值与实际值逐项进行比较;采取纠偏措施，其正确的工作步骤是()。A.?B.?C.?D.【正确答案】B19.工程项目施工质量保证体系中的施工质量计划应根据本项目的项目质量目标和企业的（）进行编制。A.质量记录B.质量手册C.招投标文件D.工程承包合同【正确答案】B20.合同价款的支付一般分三次，设备制造前，采购方支付设备价格的（）作为预付款；供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，采购方支付该批设备价的（）；剩余的（）作为设备保证金，待保证期满，采购方签发最终验收证书后支付。A.10%70%20%B.20%70%10%C.10%80%10%D.15%70%15%【正确答案】C21.按照建筑安装工程费用项目组成（44号文）的费用构成要素划分，建筑安装工程费用构成是()。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+利润+税金C.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+规费+税金D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+规费+利润+税金【正确答案】D22.根据相关规定，新员工上岗前要进行三级安全教育，对建设工程来说，具体指企业（公司）、项目（或工区、工程处、施工队）、班组三级，其中项目级安全教育的组织实施者为（）。A.项目级负责人B.企业主管领导负责C.专职安全员D.班组长【正确答案】A23.【真题】某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【正确答案】C24.【真题】编制砖砌体材料消耗定额时，测定标准砖砌体中砖的净用量，宜采用的方法是()。A.图纸计算法B.经验法C.理论计算法D.测定法【正确答案】C25.【真题】根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按()计算。A.台班折旧费B.台班折旧费+设备进出现场的分摊费C.台班使用费D.同类型设备的租金【正确答案】A26.下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工工序类的是（）。A.防水混凝士的抗渗等级B.钢结构工程中使用的高强螺栓C.屋架的安装固定D.砌体的砂浆饱满度【正确答案】C27.根据建筑安装工程费用和项目组成，施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种工人缴纳的工伤保险费属于（）。A.措施项目费B.施工企业须向业主索赔的费用C.企业管理费D.规费【正确答案】D28.单价合同的特点是（）。A.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险B.可以缩短投标时间C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性D.对业主投资控制有利【正确答案】B29.某新建办公楼工程，地上28层，地下2层，并设有大型设备层，地下室标高-17.5m，地下情况复杂，施工困难，则针对该情况施工单位应当编制()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】D30.施工职业健康安全与环境管理的复杂性，是由建筑产品受外部环境影响因素多以及产品的（）所决定的。A.单一性和生产的流动性B.单一性和生产的连续性C.固定性和生产的流动性D.固定性和生产的连续性【正确答案】C31.下列不属于总价合同的特点的是()。A.适用于工期较长、工程量变化幅度太大的项目B.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性D.发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制【正确答案】A32.某工人小组在正常的施工条件下进行砖墙的砌筑.作业过程中所消耗的时间属于定额工作时间的是()。A.在砌筑过程中工人必要的休息时间B.砂浆没有按时运抵工作面而引起的停工时间C.工人对经检验不合格的部位重新砌筑使用的时间D.由于工地停水使砌筑施工无法进行所消耗的时间【正确答案】A33.根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，有关地方人民政府、安全生产监督管理部门迟报事故或阻碍、干涉事故调查工作的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚标准为（）。A.处上一年年收入40%80%的罚款B.处上一年年收入60%100%的罚款C.依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任D.依法追究刑事责任【正确答案】C34.施工企业在组织施工时，周转性材料的消耗量应按()计算。A.摊销量?B.一次使用量?C.周转使用次数?D.每周转使用一次的损耗量【正确答案】B35.某工程采用施工总承包模式，施工过程中某分包工程发生生产安全事故，则负责将该事故向建设主管部门和有关部门上报的单位是（）。A.监理单位B.建设单位C.总承包单位D.分包单位【正确答案】C36.在工程项目开工前，监督机构首先在施工现场召开由工程建设参与各方代表参加的监督会议，公布监督方案，（）。A.讨论监督方案，安排监督计划B.提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作C.与工程建设各方商议确定第一次监督检查的时间D.进行第一次监督【正确答案】B37.【真题】建设工程项目的实施性施工进度计划是指（）。A.月度施工计划和旬施工作业计划B.季度施工计划和月度施工计划C.单位工程施工计划和月度施工计划D.季度施工计划和单位工程施工计划【正确答案】A38.某办公楼的框架柱采用C30混凝土，第三层留置的混凝土试块检验批立方体抗压强度平均值为28MPa，经法定检测单位对工程实体强度检测后，实际平均强度达到了32.78MPa，且最小立体抗压强度达到30.01MPa，则第三层的框架柱应当（）。A.增大截面加固B.不作处理C.返工处理D.限制使用【正确答案】B39.增加投入，采取经济激励措施等属于合同实施偏差处理中的(?)措施。A.经济措施B.技术措施C.合同措施D.组织措施【正确答案】A40.根据企业职工伤亡事故分类标准GB6441-1986规定，重伤是指损失工作日等于或超过（）工作日的失能伤害。A.75B.85C.95D.105【正确答案】D41.【真题】根据施工质量控制的特点，施工质量控制应(?)。?A.加强对施工过程的质量检测?B.解体检查内在质量?C.建立固定的生产流水线?D.加强观感质量验收?【正确答案】A42.根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)，某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险就由()。A.工程承包人办理并支付保险费用B.劳务分包人办理并支付保险费用C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用【正确答案】A43.某工程项目采用工程量清单方式招标并签订总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进行该分项工程计量时应()。A.按照工程量清单中的工程量计算B.按承包人实际完成的工程量计算C.按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算D.按承包人提交的已完工程量计算【正确答案】C44.【真题】根据建设工程质量管理条例，未经()签字的建筑材料不得在工程上使用。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.总监理工程师【正确答案】B45.建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的（）。A.评审、备案、实施和奖惩B.评审、公布、备案、实施及监督管理C.评审、备案、实施及监督管理D.评审、公布、实施及监督管理【正确答案】B46.对施工过程中产生的污水应（）。A.直接排入河流B.在夜间直接排入城市下水道C.排入周边空地或土地D.经过沉淀处理达到排放标准后排入市政污水管道【正确答案】D47.可行性研究报告编制工作所处的阶段属于建设工程全寿命周期的（）。A.实施阶段B.决策阶段C.设计阶段D.使用阶段【正确答案】B48.下列工作中，应以预算定额作为编制依据的是()。A.编制施工作业计划B.编制单位估价表C.建设单位编制年度投资计划D.结算计件工资【正确答案】B49.建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从()开始直到()的全过程。A.招标阶段，竣工验收B.投标阶段，竣工验收C.招标阶段，保修期结束D.投标阶段，保修期结束【正确答案】B50.建筑安装工程造价内增值税销项税额的计算方法是税前造价乘以增值税销项税率，其中税前造价为人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、规费之和，那对于一般纳税人而言，增值税销项税率为（）。A.6%B.9%C.11%D.17%【正确答案】B51.建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由（）批准后实施。A.项目经理B.公司技术负责人C.公司总工程师D.项目技术负责人【正确答案】D52.下列属于项目动态控制技术措施的是（）。A.调整进度管理的方法和手段B.调整工作流程组织C.改进施工方法D.强化合同管理【正确答案】C53.按建筑安装工程费用项目组成（44号文）规定，施工企业为职工缴纳的基本养老保险费属于建筑安装工程费用的()。A.社会保险费B.人工费C.企业管理费D.现场管理费【正确答案】A54.【真题】某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为()万元。A.1.2B.24C.25.2D.26.4【正确答案】C55.“自项目开始至项目完成”指的是项目的（）。A.计划期B.实施期C.决策期和实施期D.施工期【正确答案】B56.【真题】能够全面反映建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是()。A.工程质量控制资料B.工程施工质量验收资料C.竣工图D.工程施工技术管理资料【正确答案】A57.根据建筑安装工程费用项目组成（44号文），施工企业发生的下列费用中，应计入企业管理费的是（）。A.养老保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.劳动保护费【正确答案】D58.建设工程实行施工总承包的，由()负责收集、整理和汇总各个分包单位的施工档案资料。A.建设单位B.监理单位C.施工总承包单位D.城建档案管理部门【正确答案】C59.【真题】在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于（）。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施【正确答案】A60.关于建设工程进度控制，下列说法正确的是()。A.建设工程项目中，业主方进度控制的任务是控制整个项目施工阶段进度B.施工方进度控制任务是依据施工合同中施工进度要求控制施工工作进度C.设计方不用考虑设计进度与招标、施工和物资采购等工作进度相协调D.在国际上设计进度计划主要指确定各设计专业设计图纸的出图计划【正确答案】B61.施工现场文明施工的第一责任人是()。A.企业经理B.项目经理C.专业工程师D.职业管理人员【正确答案】B62.【真题】根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，刚下一步应进行的工作是（）。A.制定事故处理方案B.事故的责任处理C.事故处理的鉴定验收D.提交处理报告【正确答案】A63.下列有关最终结清的说法正确的是（）。A.发包人应在收到最终结清申请单后的7天内完成审批，并向承包人颁发最终结清证书B.发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单C.发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付D.发包人逾期支付超过30天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金【正确答案】B64.目标成本是分部分项工程成本分析的关键，下列成本费用中，属于目标成本来源的是()。A.实际消耗成本B.工程概算C.投标报价成本D.施工预算【正确答案】D65.按程序覆盖后的隐蔽工程监理工程师重新检验的费用（）。A.应由承包人承担B.应由发包人承担C.因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担D.应视重新检验结果，确定由哪方承担【正确答案】D66.施工过程中质量政府监督的内容包括（）。A.监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况下进行不定期的检查B.编制单位工程质量监督报告，在开工后之日起5d内提交竣工验收备案部门C.审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书D.审查施工组织设计、监理规划等文件及审批手续【正确答案】A67.根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，施工单位对事故的处理应采取的程序是（）。A.报告安全事故、事故分析记录、事故现场处理、事故登记B.事故现场处理、事故分析记录、报告安全事故、事故登记C.事故现场处理、事故登记、事故分析记录、报告安全事故D.报告安全事故、事故现场处理、事故登记、事故分析记录【正确答案】D68.【真题】当双代号网络计划的计划工期等于计算工期时，关于关键工作的说法，错误的是()。A.关键工作的自由时差为零B.关键工作的最早完成时间与最迟完成时间相等C.关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等D.关键工作的持续时间最长【正确答案】D69.子项目施工进度计划属于（）的组成部分。A.企业年度生产计划B.项目施工月度计划C.工程项目施工进度计划D.单体工程施工进度计划【正确答案】C70.在项目实施过程中，为了加强成本管理，对施工方法进行调整优化，改进施工工艺，属于成本控制措施的（）。A.经济措施B.管理措施C.组织措施D.技术措施【正确答案】D71.已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F和G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天。A.0B.5C.7D.9【正确答案】C72.项目组织结构图应反映（）和费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理，信息管理和组织与协调等主管部门或主管人员之间的组织关系。A.项目经理B.项目技术负责人C.企业总经理D.企业法人代表【正确答案】A73.【真题】下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。A.建立质量检查制度B.明确施工质量目标C.树立“质量第一”的观点D.建立质量管理组织【正确答案】A74.承发包模式的选择直接关系到工程实施的组织和协调。为了实现进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展，这属于施工进度控制的（）。A.组织措施B.管理措施C.合同措施D.技术措施【正确答案】B75.【真题】根据建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-2013)，关于施工专业分包的说法，正确的是()。A.专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用B.专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地C.分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系D.分包工程合同不能采用固定价格合同【正确答案】C76.双代号网络图中，某非关键工作的拖延时间不超过自由时差，则()。A.后续工作最早可能开始时间不变B.仅改变后续工作最早可能开始时间C.后续工作最迟必须开始时间改变D.紧后工作最早可能开始时间改变【正确答案】A77.施工单位负责人接到事故报告后，应当在()小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。A.1B.2C.4D.8【正确答案】A78.下列定额中，属于企业定额性质的是（）A.施工定额?B.预算定额?C.概算定额?D.概算指标【正确答案】A79.在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的3天变为-2天，说明工作M的实际进度()。A.拖后5天，影响工期2天B.拖后2天，影响工期2天C.拖后3天，影响工期2天D.拖后2天，影响工期1天【正确答案】A80.【真题】对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前()h，书面通知监理单位派驻工地的管理机构。A.24B.36C.48D.60【正确答案】A81.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m3,计划单价是12元/m3；到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/m3。则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）分别为（）A.0.6万元；0.80?B.-0.6万元；0.83?C.-0.48万元；0.83?D.0.48万元；0.80【正确答案】C82.某一结构构件截面尺寸不足，或材料强度不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力时应（）。A.加固处理B.修补处理C.返工处理D.不作处理【正确答案】D83.在建设工程施工承包合同执行过程中，（）。A.业主可以向承包商提出索赔，承包商不可以向业主提出索赔B.业主可以向承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔C.业主不可以向承包商提出索赔，承包商可以向业主提出索赔D.业主不可以向承包商提出索赔，承包商也不可以向业主提出索赔【正确答案】B84.采用（）方式的，施工过程中不计工时和工程量。A.固定劳务报酬B.按确定的工时计算劳务报酬的C.按确认的工程量计劳务报酬的D.计酬【正确答案】A85.下列施工职业健康安全管理体系的运行工作中，不属于实施重点的是（）。A.自我学习B.执行控制程序C.监测D.不符合、纠正和预防措施【正确答案】A86.调整项目管理人员职责，明确各项管理工作流程，属于项目目标动态控制纠偏措施中的()。A.组织措施B.管理措施C.技术措施D.经济措施【正确答案】A87.在建设工程项目进度计划系统中，各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意（）。A.控制性进度规划与总进度规划之间的联系和协调B.业主方编制的整个项目实施的计划与总承包方编制的进度计划之间的联系和协调C.总进度规划、项目子系统进度规划与项目子系统中的单项工程进度计划之间的联系和协调D.总承包商编制的进度规划与分包商编制的进度计划之间的联系和协调【正确答案】C88.【真题】索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起()变化的各类事件。A.质量、成本B.安全、工期C.工期、费用D.标准、信息【正确答案】C89.工人在工作班内消耗的工作时间可以分为必需消耗的时间和损失时间。必需消耗的工作时间，包括有效工作时间，休息和不可避免中断时间。下列与休息时间长短有关的是()。A.工作量B.工作内容C.劳动条件D.工作班数量【正确答案】C90.根据国际惯例，承包商租赁设备的窝工费一般按（）计算。A.机械台班费B.机械折旧费和设备进出现场的分摊费C.机械使用费D.设备租赁费【正确答案】D91.【真题】项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是()。A.落实管理人员责任B.优化工作流程C.改进施工方法D.强化奖惩机制【正确答案】C92.招标人采用邀请招标方式，应当向（）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.一个B.三个C.两个D.四个【正确答案】B93.通过对危险源造成风险进行评估，可以把风险分为工、五个风险等级。其中代表重大风险的是（）。A.B.C.D.【正确答案】C94.建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应当用（）等指标表示。A.一次使用量B.最终回收量C.周转使用次数D.理论净用量【正确答案】A95.【真题】关于施工总承包管理合同价格的说法，正确的是（）。A.总承包管理合同总价不是一次确定，可在某一部分施工图设计完成后，确定该部分工程的合同价B.施工总承包管理单位除收取总包管理费外，还需计取总包.分包单位的差价C.施工总承包管理合同价应该在建安工程总造价确定后按费率进行计取D.所有分包合同和分供货合同由总承包管理单位确定，不需进行投标报价【正确答案】A96.在工程项目开工前，建设工程质量监督机构在施工现场召开监督会议，公布监督方案，提出要求，并进行第一次监督检查工作，其监督检查的重点是（）。A.工程质量控制资料的完成情况B.特种工种作业人员的操作质量C.分部分项工程实体的施工质量D.参与工程建设各方主体的质量行为【正确答案】D97.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元/m2，乙项180元/m2，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为70m2、50m2，则该月工程师应签证的工程款为()。A.23万元B.2185万元C.22.6万元D.25万元【正确答案】B98.【真题】根据标准施工招标文件，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由()承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计单位【正确答案】A99.在施工现场质量的实测检查中，对于墙面平整度的检查通常采用的手段是()。A.靠B.吊C.量D.套【正确答案】A100.根据建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011规定昼间噪声排放限值为70dB(A)，夜间噪声排放限值为55dB(A)，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）dB(A)。A.5B.10C.15D.20【正确答案】C二.多选题(共70题)1.相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是()中的相应成本项。A.投标价B.施工成本规划C.工程款支付D.实际施工成本E.类似工程实际成本【正确答案】CD2.施工组织设计要结合工程对象的实际情况来编制，其基本内容包括工程概况和()。A.项目组织B.施工部署与施工方案C.施工进度计划D.主要技术经济指标E.施工总平面布置【正确答案】BCDE3.下列有关工程项目进度网络图绘制的表述，正确的有（）。A.单代号网络图中可以有多个起点节点B.双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点（多目标网络计划除外）C.双代号网络图中节点的编号必须连续D.单代号网络图中的节点可以用圆圈或矩形表示E.网络图中所有节点都必须有编号【正确答案】BDE4.与平行承发包模式相比，施工总承包模式的不同之处在于（）A.质量控制有利?B.开工日期较迟，建设周期较长?C.进度控制有利?D.业主只需进行一次招标?E.业主的协调工作量大【正确答案】BD5.【真题】与平行承发包模式相经，施工总承包模式的特点有()。A.业主的合同管理工作量大大减小B.业主的组织和协调工作量大大减小C.业主的投资控制难度大D.建设周期可能比较长，不利于进度控制E.合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义【正确答案】ABD6.【真题】关于施工管理职能分工的说法，正确的有()。A.管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的B.不同的管理职能可由不同的职能部门承担C.项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表D.管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理E.管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务【正确答案】BCD7.某施工现场钢屋架安装过程中一榀屋架倾覆，且碰撞了相邻屋架，产生较大移位，对该质量事故处理表述正确的是（）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当在2h内向工程建设单位负责人报告B.事故发生后，现场有关人员应当立即进入现场对倾覆屋架进行检查C.事故导致3名工人重伤，直接经济损失2000万元，事故定性为较大质量事故D.事故发生后，现场施工人员对倾覆屋架及其相邻屋架进行了修复后结束了事故处理E.经调查发现事故原因主要是由于赶进度，未按质量标准进行质量检验和控制，因而该事故属于指导责任事故【正确答案】CE8.根据建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），工程量清单中的其他项目清单包含的内容有（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.暂估价D.计日工E.安全文明施工费【正确答案】ABCD9.进度的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较，可以成为比较成果的有（）。A.总进度规划B.工程总进度计划C.旬进度跟踪报告D.月进度控制报告E.年度进度控制报告【正确答案】CDE10.下列建设项目中，需要编制施工组织总设计的项目有（）。A.地产公司开发的别墅小区B.新建机场工程C.大量土石方工程D.定向爆破工程E.标志性特大构件的吊装【正确答案】AB11.【真题】成本加酬金合同的形式主要有（）。A.最大成本加税金合同B.成本加固定费用合同C.成本加固定比例费用合同D.成本加奖金合同E.最大成本加费用合同【正确答案】BCDE12.根据我国的有关规定，有()情形的，经批准可以进行邀请招标。A.招标人有特殊要求的B.受自然地域环境限制的C.项目价值较低的D.涉及国家安全、国家秘密的或抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的【正确答案】BD13.用比较法进行施工成本分析时，通常采用的比较形式有（）。A.将实际指标与目标指标对比B.本期实际指标与拟完成指标对比C.本期实际指标与上期实际指标对比D.与本行业平均水平对比E.与本行业先进水平对比【正确答案】ACDE14.竣工验收报告的内容包括（）A.有完整的技术档案和施工管理资料?B.施工许可证?C.质量评估报告?D.有施工单位签署的工程保修书?E.验收组人员签署的工程竣工验收意见【正确答案】BCDE15.下列各项属于实测法中，“套”的手段的是（）。A.对阴阳角的方正的检查B.摊铺沥青拌合料的温度的检测C.混凝土坍落度的检测D.门窗口及构件的对角线检查E.大理石板拼缝尺寸与超差数量的检测【正确答案】AD16.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼【正确答案】AB17.【真题】关于网络计划关键线路的说法，正确的有()。A.单代号网络计划中由关键工作组成的线路B.总持续时间最长的线路C.时标网络计划中没有波形线的线路D.双代号网络计划中无虚箭线的线路E.双代号网络计划中由关键节点连成的线路【正确答案】BC18.关于总价合同计量的说法，正确的有（）。A.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量参照单价合同的计量规定C.承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告D.发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核E.总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据【正确答案】ABE19.【真题】下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）。A.使用不合格的工程材料B.施工人员不具备上岗的技术资质C.边勘察、边设计、边施工D.勘察报告不准、不细E.施工管理混乱【正确答案】ABE20.建设工程项目的信息管理是通过对()的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。A.各个系统B.各个人员C.各种材料D.各项工作E.各种数据【正确答案】ADE21.下列各项中，属于质量管理八项原则的有（）。A.领导作用B.全员参与C.持续改进D.过程方法E.与需方互利的关系【正确答案】ABCD22.【真题】影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有（）。A.第一次制造时的材料消耗量B.每周转使用一次材料的损耗C.周转使用次数D.材料损耗量的测算方法E.周转材料的最终回收及其回收折扣【正确答案】ABCE23.对施工合同执行者而言，合同跟踪的对象有()。A.承包的任务B.工程小组或分包人的工程和工作C.业主和其委托的工程师的工作D.设计部门的设计变更工作E.供应商的供应进度和质量【正确答案】ABC24.关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（）。A.编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况属于组织措施的范畴B.管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式等C.风险管理属于进度控制管理措施的范畴D.在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析E.应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴【正确答案】ABCE25.质量手册是阐明一个企业的质量政策、质量体系和质量实践的文件，其内容包括（）。A.企业的质量方针和目标B.质量手册的发行数量C.各项质量活动的基本控制程序D.质量评审、修改和控制管理办法E.管理标准和规章制度【正确答案】ACD26.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)，下列应计入建筑安装工程间接费的有()。A.工程排污费B.危险作业意外伤害保险C.社会保险费D.环境保护费E.材料二次搬运费【正确答案】ABC27.下列关于旁站监理人员职责的表述中，正确的有()。A.检查施工单位质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗等情况B.跟班监督关键部位、关键工序施工执行工程建设强制性标准等情况C.监督施工单位对进场材料、构配件和设备等的检验D.做好旁站监理记录和日记，保存旁站监理原始资料E.发现施工单位违反工程建设强制性标准的行为，及时下达局部暂停施工的指令【正确答案】ABCD28.在合同工程履行期间，下列()事项可以归入现场签证的范围。A.施工现场所有的零星工程B.工程变更后需要现场确认的工程量C.非承包人原因导致的人员窝工D.确认修改施工方案引起的工程量增减E.工程变更导致的工程施工措施费增减【正确答案】BCDE29.单代号网络图和双代号网络图相比，具有的特点有（）。A.工作之间的逻辑关系容易表达，且不用虚箭线B.网络图便于检查和修改C.工作持续时间没有长度，不够形象直观D.表示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉E.只允许有单个终点节点，但可以有多个起点节点【正确答案】ABCD30.施工职业健康安全管理体系中，一般从（）层次进行合规性评价。A.施工人员级B.作业班组级C.项目组级D.部门级E.公司级【正确答案】CE31.业主方和项目参与各方都有各自的项目管理任务及其管理职能分工，管理职能由提出问题、筹划、决策、执行、检查等组成，则下列选项中，符合管理职能内涵的表达方式的有()。A.明确加快进度的各种可能方案B.明确安全生产管理由谁负责C.发现实际成本项目超出了预算D.执行进度控制计划E.从多种方案中选定一个拟执行的方案【正确答案】ACDE32.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证审查的分部分项工程有（）。A.拆除工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.起重吊装工程E.深基坑工程【正确答案】BCE33.作业文件是职业健康安全与环境管理体系文件的组成之一，一般包括（）。A.操作规程B.监测活动准则C.管理手册D.程序文件E.程序文件引用的表格【正确答案】ABE34.根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，在质量控制方面下述说法正确的有（）。A.监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任B.监理人未按约定的时间进行检查的，承包人可自行完成覆盖工作，监理人应签字确认，并不得约定重新检查C.由于发包人原因造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润D.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔或揭开检查，由此增加的费用和工期延误视检查结果而定E.按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录【正确答案】ACE35.某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m3，计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3,实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有()。A.已完工作预算费用360万元?B.费用偏差为90万元，费用节省?C.进度偏差为40万元，进度拖延?D.已完工作实际费用为450万元?E.计划工作预算费用为320万元【正确答案】ADE36.业主方项目管理的目标为（）。A.投资目标B.成本目标C.进度目标D.质量目标E.安全目标【正确答案】ACD37.分部分项工程成本分析过程中，计算偏差和分析偏差产生的原因，首先需进行对比的三算包括()。A.预算成本B.统计成本C.目标成本D.实际成本E.业务成本【正确答案】ACD38.下列费用中包含在材料费里的有（）。A.工程设备的出厂价格B.材料自来源地运至工地仓库的费用C.组织采购工程设备发生的费用D.对新材料进行一般检查的费用E.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗【正确答案】ABCE39.根据建筑安装工程费用项目组成，下列各项属于人工费的有（）。A.加班加点工资B.计时工资或计件工资C.管理人员工资D.津贴补贴E.办公费【正确答案】ABD40.下列费用中属于夜间施工增加费的有（）。A.夜间施工照明用电B.加班加点工资C.夜间施工降效D.夜间施工照明设备摊销E.夜间安全施工费【正确答案】ACD41.【真题】关于施工总承包方管理任务的说法，正确的有()。A.负责整个工程的施工安全、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织B.控制施工的成本C.组织和指挥分包方的工作，并为分包方提供必要的施工条件D.负责施工资源的供应组织E.代表业主方与设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调【正确答案】ABCD42.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）的规定，工程量清单中的其他项目清单除包括暂估价外，一般还有（）。A.暂列金额B.计日工C.分包服务费D.总承包服务费E.规费【正确答案】ABD43.下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）A.编制资金使用计划B.及时准确记录、收集、整理、核算实际发生的成本C.选用最合适的施工机械D.编制施工成本控制的工作计划E.使用先进、高效的机械设备【正确答案】AB44.信息存储数字化和存储相对集中有利于()。A.项目信息的检索和查询B.提高数据传输的抗干扰能力和保密性C.数据和文件版本的统一D.项目的文档管理E.提高数据处理的精确性【正确答案】ACD45.施工项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是（）。A.施工质量控制B.施工进度控制C.工程合同管理D.项目投资控制E.工程信息管理【正确答案】ABCE46.关于业主方项目管理质量目标的说法中，下列正确的有（）。A.质量目标不涉及影响项目运行或运营的环境质量B.满足施工的质量要求就完全实现了项目的质量目标C.项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，它们之间的关系是对立统一的关系D.质量目标包括满足相应的技术规范和设计标准的规定，以及满足业主方相应的质量要求E.质量目标包括对设计、施工、材料、设备及环境质量的要求【正确答案】CDE47.工程质量终身责任实行的制度有（）。A.项目经理责任制?B.书面承诺制度?C.工程监理制度?D.竣工后永久性标牌制度?E.安全生产规章制度?【正确答案】BD48.根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（）。A.50人以上100人以下重伤B.3人以上10人以下死亡C.1亿元以上直接经济损失D.1000万元以上5000万元以下直接经济损失E.5000万元以上1亿元以下直接经济损失【正确答案】AE49.对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款、对主要负责人、直接负责的主管人员和其