二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化复习题及参考答案[39]

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化复习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.注册建造师需要增加执业专业时，应按规定申请专业增项注册。增项注册应提交拟增项专业的()。A.资历证明B.经考核认定的相应能力证明C.专业资格证明D.业绩证明【正确答案】C2.【真题】根据劳动合同法，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.75%C.80%D.90%【正确答案】C3.某工程施工合同约定2011年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()。A.截止于2013年1月1日，承包商丧失诉讼权B.2013年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取C.截止于2013年1月1日，承包商丧失胜诉权D.承包商获得工程款的权利最长保护2年【正确答案】C4.标的物在交付之后，其孳息将（）。A.归买受人所有B.归出卖人所有C.双方共有D.灭失【正确答案】A5.下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是（）。A.材料锈蚀引起的工程损失B.设计错误引起的工程损失C.工艺不善引起的工程损失D.地面下陷引起的工程损失【正确答案】D6.甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是()。A.变化后的联合体削弱了竞争B.丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效C.新联合体组成的时间过晚D.新联合体的资质低于规定的最低标准【正确答案】B7.关于人身保险合同的表述中，错误的是（）A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C.投保人于合同成立后，必须向保险人一次支付全部保险费D.保险人对人身保险的保险费，不可以用诉讼方式要求投保人支付【正确答案】C8.某施工单位在其承揽的工程施工中，由于起重机倒塌，造成5人死亡事故，该施工单位主要负责人受到了罚款处罚，罚款限额为该负责人上一年年收入的()。A.20%B.30%C.40%D.50%【正确答案】C9.【真题】根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。A.未申领施工许可证B.迟延提供设计文件C.拖欠工程款D.直接指定分包人分包专业工程【正确答案】D10.某工程承包人按规定提前书面通知监理人进行隐蔽工程共同检查，但监理人既未按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求。在此情况下，下列做法符合建设工程施工合同（示范文本）通用条款规定的是（）。A.承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作B.监理人需经发包人同意后，方可允许承包人自行完成覆盖工作C.承包人可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人D.监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录【正确答案】C11.某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2020年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2020年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2020年（）。A.5月1日B.5月5日C.5月8日D.5月15日【正确答案】D12.按照建设工程质量管理条例规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是()。A.监理单位对施工质量承担违约责任和违法责任B.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收C.监理工程师可依法发布有关指令D.施工监理必须采用旁站监理方法【正确答案】A13.某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了借款合同，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（）。A.要求返还利息B.提前收回贷款C.签订附加合同D.继续发放贷款【正确答案】B14.【真题】工程项目质量安全第一责任人是()A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理【正确答案】D15.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。A.定金B.质押C.抵押D.留置【正确答案】C16.某建筑设计院工程师李某，接受公司委派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图，按照著作权法的规定，下列表述正确的是（）。A.李某享有署名权，公司享有著作权的其他权利B.该公司享有图纸著作权的所有权利，但应给李某相应的奖励C.李某享有图纸的所有权，但该公司在其业务范围内可优先使用D.李某享有发表权、署名权、修改权和保护作品的完整权，公司享有著作权的其他权利【正确答案】A17.应设首席仲裁员时，仲裁庭至少由()名仲裁员组成。A.2B.3C.5D.7【正确答案】B18.甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是()。A.受理B.驳回申请，令双方补充协议后再申请C.交给人民法院处理D.不予受理【正确答案】D19.某建筑施工企业制订了如下安全生产教育培训工作制度，其中不符合法律规定的有()。A.对全体管理人员和作业人员每年进行一次安全生产教育培训，培训考核不合格的人员，不得竞聘上岗B.项目经理必须经有关主管部门考核合格C.登高架设作业人员，按照企业有关规定经过安全作业培训即可上岗D.采用新技术新工艺时，应对作业人员进行专门安全培训【正确答案】C20.【真题】国家实行固定资产投资项目()评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材【正确答案】C21.申领文物保护工程资质证书，应当具备的条件不包括()。A.有取得文物博物专业技术职务的人员B.取得中级以上技术职务证书和职业健康证书C.有从事文物保护工程所需的技术设备D.法律、行政法规规定的其他条件【正确答案】B22.某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，（）A.应予支持B.不予支持C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持【正确答案】A23.根据安全生产法的规定，无需设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的企业有（）。A.矿山企业、金属冶炼企业B.建筑施工企业C.道路运输单位D.民用物品的生产、经营、储存单位【正确答案】D24.【真题】不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是（）。A.债务人先履行合同B.债权人先履行合同C.双方同时履行合同D.无先后关系【正确答案】A25.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，在试用期内，甲公司对王某（）。A.不得解除劳动合同B.支付的工资不得低于合同约定的工资C.发给王某的工资不得低于单位所在地的最低工资标准D.工资不得低于本单位最低档工资【正确答案】C26.【真题】施工企业要求建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为（）。A.监理单位B.银行C.建设单位D.施工企业【正确答案】B27.按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位的规章制度的C.在本单位患职业病或并被确认丧失部分劳动能力的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的【正确答案】D28.甲建设单位与乙施工单位经平等协商，就甲发包给乙承建的工程签订了保修合同。该合同约定的下列保修期限具有法律效力的是()。A.屋面防水工程的防渗漏为3年B.电气管线工程为2年C.有防水要求的卫生间的防渗漏为2年D.设备安装工程为1年【正确答案】B29.劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的属于（）A.违法分包?B.转包?C.违法发包?D.挂靠【正确答案】A30.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是()。A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章【正确答案】B31.【真题】“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电【正确答案】B32.某工程施工合同约定，2018年1月1日业主向承包商支付工程款，但业主却没有支付。2018年12月1日，承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。此案的诉讼时效将可至（）。A.2018年1月1日B.2019年12月1日C.2019年8月1日D.2021年12月1日【正确答案】D33.【真题】甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元【正确答案】C34.下列纠纷适用于专属管辖的是（）。A.加工承揽合同纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.买卖合同纠纷D.房屋中介合同纠纷【正确答案】B35.施工单位应当履行的消防安全职责，不包括（）。A.在施工现场确定消防安全责任人B.制定消防安全管理制度和操作规程C.在施工现场入口处设置消防安全标志D.对建筑消防设施必须每两年全面检测一次【正确答案】D36.下列选项中，不属于施工单位防火检查内容的是()。A.消防水源情况B.灭火器材配置情况C.基坑围护情况D.用电有无违章情况【正确答案】C37.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。A.竣工验收合格后B.提交竣工验收报告时C.竣工验收时D.交付使用时【正确答案】B38.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，不能确定如何适用时（）。A.由制定机关裁决B.由国务院提出意见C.由国务院裁决D.地方人民代表大会常务委员会裁决【正确答案】B39.招标投标法规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，有关行政监督部门责令限期改正，可以处项目合同金额()的罚款。A.35B.510C.515D.1015【正确答案】B40.【真题】根据物权法，不适合用于质押财产的是（）。A.汇票B.仓单C.建设用地D.应付款【正确答案】C41.下列关于标底的说法，错误的是（）。A.标底不能作为评标的参考B.招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布C.不得以投标报价是否接近标底作为中标条件D.不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件【正确答案】A42.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。A.处以20万元罚款B.责令施工企业限期改正C.吊销施工企业营业执照D.降低施工企业资质等级【正确答案】B43.环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但以下可以夜间施工，无需取得证明的是()。A.配合建设单位24小时联动试车B.为避免冬期施工进行抢工C.自来水管道爆裂进行抢修D.全运会项目开幕时间临近必须抢工【正确答案】C44.某建筑公司在与农民工工资纠纷的诉讼中败诉，法庭判决其2020年8月5日前支付农民工工资5万元，但该公司在判决规定的支付截止日期没有支付，则农民工可以在如下日期之前申请强制执行()。A.2020年9月5日B.2021年2月5日C.2021年8月5日D.2022年8月5日【正确答案】D45.【真题】关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开【正确答案】D46.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由（）承担。A.出卖人B.买受人C.承运人D.承运人和买受人按比例【正确答案】B47.在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当（）。A.要求施工单位停止施工B.协助施工单位消除隐患C.及时向有关主管部门报告D.继续要求施工单位整改【正确答案】C48.【真题】仲裁机构制作的调解书()发生法律效力。A.在调解书作出时B.在当事人达成调解协议时C.在调解书送达对方时D.经双方当事人签收时【正确答案】D49.未经（）签字，墙体材料、保温材料、门窗等和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。A.项目经理B.监理工程师C.业主驻工地代表D.施工单位技术负责人【正确答案】B50.甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（）。A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙要求赔偿，乙有权拒绝【正确答案】A51.工伤保险条例的规定，申请鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起（）内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。A.5日B.10日C.15日D.30日【正确答案】C52.在我国法律体系中，侵权责任法属于()。A.民法商法B.社会法C.经济法D.诉讼法【正确答案】A53.根据安全生产许可证条例，国家对下列选项中除（）之外的企业实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.食品生产企业【正确答案】D54.某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当（）内向事故发生地政府安全监管部门报告事故。A.1小时B.24小时C.作业人员救出后1小时D.作业人员救出后24小时【正确答案】A55.根据我国行政处罚法规定，下列不能由城建规划局行使的职权是（）。A.没收权B.罚款权C.行政拘留D.吊销营业执照【正确答案】C56.房地产开发商与甲混凝土预制构件厂签订了预制混凝土大型构件承揽加工合同。由于甲近期订单较多，在预制构件生产过程中，将部分工作转交给乙混凝土预制构件厂。甲转交给乙的工作应该是承揽的（）。A.主要工作B.主导工作C.关键工作D.辅助工作【正确答案】D57.甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，甲应按照乙的要求，从国外购买起重设备租赁给乙，乙支付租金。在乙使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时，应行使索赔的权利的是()。A.甲设备租赁公司B.担保人C.乙建筑工程公司D.代理人【正确答案】C58.建设单位在工程竣工验收合格后，应当在规定的期限内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。该期限为（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月【正确答案】C59.行政机关未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据，行政复议机关可以作出()的决定。A.责令其提交B.维持该具体行政行为C.撤销该具体行政行为D.驳回复议申请【正确答案】C60.在某一委托代理中，被代理人甲委托代理人乙进行违法代理活动，乙据此接受了甲委托。根据法律规定（）。A.被代理人和代理人承担连带责任B.代理人承担主要责任，被代理人承担次要责任C.按照责任大小，由被代理人和代理人承担相应的责任D.被代理人承担主要责任，代理人承担次要责任【正确答案】A61.下列民事行为属于代理的是（）。A.由于事务繁忙，甲委托王某代其邀请张三赴宴B.乙雇佣李四为其修缮房屋C.丙委托中介为其征婚D.丁企业委托律师事务所代其办理营业执照【正确答案】D62.按照建设工程质量管理条例规定，建设工程保修期的起始日是()。A.工程竣工之日B.竣工验收合格之日C.工程交付之日D.工程投入使用之日【正确答案】B63.同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据相关法律规定，该联合体应当按照（）的资质等级许可范围承揽工程。A.甲B.乙C.丙D.三家内部约定【正确答案】C64.关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D.承包人的民事责任可以免除【正确答案】B65.下面不属于建设工程一切险承保的危险和损失的是（）。A.爆炸B.地面下陷下沉C.冻灾D.大气变化【正确答案】D66.【真题】根据绿色施工导则在土方作业阶段采取洒水.覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。A.1.5米B.0.5米C.2米D.1米【正确答案】A67.下述关于施工单位安全费用的提取管理的描述中，符合企业安全生产费用提取和使用管理办法要求的是()。A.建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据B.总包单位应当视具体情况将安全费用适当支付分包单位C.矿山工程安全费用提取标准为1.5%D.市政公用工程安全费用提取标准为2.5%【正确答案】A68.电气管线.设备安装及装修工程的保修期限为（）。A.2年?B.3年?C.5年?D.设计文件规定的合理使用年限?【正确答案】A69.使用预算资金（）万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目，必须进行招标。A.50B.100C.200D.300【正确答案】C70.某建设项目由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业工程公司，对于编制专项施工方案，下列说法中错误的是（）。A.该专项方案应当由施工总承包单位组织编制B.该专项方案可由专业工程公司组织编制C.该专项方案应当由施工单位技术负责人签字D.该专项方案经现场监理工程师签字后方可实施【正确答案】D71.建筑节能工程验收重点是检查建筑节能工程（）是否满足设计及规范要求。A.成本?B.规模?C.效果?D.性质?【正确答案】C72.【真题】根据建设工程质量管理条例，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。A.增加工程内部装饰B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程造价总额D.改变建筑工程【正确答案】B73.某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位（）。A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换【正确答案】D74.因履行集体合同发生争议，当事人协商解决不成的，可以向（）。A.人民法院提起诉讼B.劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.人民政府的信访部门投诉D.劳动监察部门提起行政诉讼【正确答案】B75.某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业自检合格后，于2012年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于2012年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2012年（）。A.5月1日B.5月5日C.5月8日D.5月15日【正确答案】D76.某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是()。A.认定基本事实不清B.严重违反法定程序C.违法缺席判决D.适用法律错误【正确答案】D77.【真题】根据建筑起重机械安全监督管理规定，应当报废的起重机械是()A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的【正确答案】B78.【真题】申请诉前财产保全应当向()人民法院申请。A.财产所在地B.被告住所地C.合同履行地D.原告所在地【正确答案】A79.【真题】关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构【正确答案】B80.建设工程纠纷案件审理中，建设单位对材料证据保全的请求应当在()之前提出。A.提交答辩状B.举证期限届满C.举证期限届满7天D.判决【正确答案】C81.建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【正确答案】A82.发包人拖欠承包人工程款，对于利息没有约定的，按照（）计算。A.中国人民银行发布的同期同类贷款利息B.无息C.中国人民银行发布的同期同类贷款利息的1.5倍D.中国人民银行发布的同期同类存款利息【正确答案】A83.某建设工程依法应实行监理，下列表述中符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行监理B.建设单位应当委托具有工程监理相应资质的单位进行监理C.监理单位不能与建设单位有隶属关系D.施工监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系【正确答案】B84.生产安全事故等级划分中考虑的第一要素是事故造成的()。A.直接经济损失B.人员伤亡数量C.间接经济损失D.社会影响成度【正确答案】B85.【真题】根据安全生产法，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以（）A.降低资质等级B.给与警告C.吊销营业执照D.责令限期改正【正确答案】D86.【真题】定金合同以（）之时生效。A.当事人签字B.合同备案C.定金实际交付D.主合同成立【正确答案】C87.下列标准属于强制性国家标准的有()。A.工程建设行业专用的卫生标准B.工程建设通用的安全标准C.工程建设重要的行业专用的试验标准D.工程建设重要的行业专用的信息技术标准【正确答案】B88.下列（）不属于在工程建设领域，法律、行政法规所设定的行政处罚。A.责令限期改正B.降低资质等级C.吊销资质证书D.剥夺政治权利【正确答案】D89.关于注册建造师的基本权利，下列说法错误的是()。A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章D.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效【正确答案】A90.【真题】施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确，建设工程尚未交付，已提交竣工结算文件，则应付工程款时间为()。A.竣工验收合格之日B.当事人起诉之日C.提交竣工结算文件之日D.判决生效之日【正确答案】C91.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当()。A.要求施工单位整改B.要求施工单位采取有效措施保证生产安全C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.直接向有关主管部门报告【正确答案】A92.根据建设工程质量管理条例，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.15C.10D.30【正确答案】B93.保证合同生效后，下列关于债务人在保证期间转让债务的说法，正确的是（）。A.征得保证人书面同意后，保证人不再承担保证责任B.征得债权人的书面同意后，保证人继续承担保证责任C.未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任D.通知债权人和保证人后，保证人继续承担保证责任【正确答案】C94.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院（）。A.指定管辖B.移送管辖C.专属管辖D.协议管辖【正确答案】A95.我国建筑法规定，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）申请领取施工许可证。A.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.工程所在地市级以上人民政府建设行政主管部门C.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D.上级人民政府市政管理部门【正确答案】A96.根据民法通则，委托代理人在紧急情况下，为保护被代理人利益而转托他人代理的，（)。A.应当取得被代理人的同意B.应当取得相对人的同意C.由代理人对自己所托的人的行为负民事责任D.由被代理人承担民事责任【正确答案】D97.按照劳动合同法的规定，企业的集体合同南()与企业订立。A.企业工会代表企业职工B.企业每一名职工C.企业10名以上职工D.企业绝大部分职工【正确答案】A98.【真题】甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为不应支持申请人的主张，关于仲裁裁决的说法，正确的是()。A.应按乙、丙的意见做出仲裁裁决B.应该按甲的意见做出仲裁书C.甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定D.按照甲的意见做出仲裁裁决，裁决书中如实记载乙、丙的意见【正确答案】A99.关于勘察、设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.指定建筑材料、专用设备、工艺生产线的生产广、供应商以保证材料的供应C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，无需标注工程合理使用年限D.依法联合施工单位进行安全技术交底【正确答案】A100.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（）日内未提出异议的，集体合同即行生效。A.3B.7C.10D.15【正确答案】D二.多选题(共70题)1.甲写字楼业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同，乙单位没有按约定到期支付租金，并在租赁房屋期间损坏了部分租赁物品。乙单位的主要义务有（）。A.按约定支付租金B.按约定方法使用租赁物C.对损坏的租赁物品要按约定赔偿D.对租赁物品的维修E.可随意对租赁物品转租【正确答案】ABC2.【真题】债的产生根据有()。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理E.支付价款【正确答案】ABCD3.绿色施工的“四节一环保”，环保是指环境保护，四节是指()。A.节能B.节地C.节水D.节材E.节电【正确答案】ABCD4.【真题】项目监理在实施监理过程中，主要依据有（）。A.ISO质量体系B.工程建设国家强制性标准C.工程设计文件D.施工企业管理制度E.建设工程施工合同【正确答案】BCE5.【真题】下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有()。A.联合体未提交共同投标协议B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价C.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字D.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应【正确答案】ABCE6.按照建设工程质量检测管理办法规定，下列属于工程质量检测机构资质分类的有()。A.混凝土检测B.专项检测C.专业检测D.见证取样检测E.结构检测【正确答案】BD7.【真题】下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（）。A.使用伪造、变造的许可证件B.不同投标人的投标文件相互混装C.提供虚假的财务状况或者业绩D.提供虚假的信用状况E.提供虚假的项目负责人劳动关系证明【正确答案】ACDE8.招标投标法对投标人违法行为应承担的法律责任的规定，下列表述错误的有()。A.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5以上10以下的罚款B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额2%以上5%以下的罚款C.有违法所得的，并处没收违法所得D.情节严重的，取消其2至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照E.构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任【正确答案】BD9.承担违约责任的构成要件包括()。A.有违约的事实B.给当事人一方造成损失C.当事人一方主观上故意D.A和B之间有因果关系E.当事人一方主观上过失【正确答案】ACE10.【真题】下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）。A.检举权B.控告权C.批评权D.接受安全教育培训的权利E.危险报告全【正确答案】ABC11.下列案件纠纷中，受仲裁法调整的是()。A.婚姻、继承纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.农业承包合同纠纷D.加工承揽合同纠纷E.劳动争议纠纷【正确答案】BD12.施工单位一般应当提交的档案资料有()。A.工程竣工验收报告B.工程质量保证资料C.工程技术档案资料D.竣工图E.工程检验评定资料【正确答案】BCDE13.【真题】建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括()。A.已经办理了用地批准手续B.已经办理了招标投标核准手续C.施工图设计文件已按规定通过了审查D.消防设计图纸已经公安消防机构审核E.按照规定应该委托监理的工程已委托监理【正确答案】ACDE14.施工单位有违反消防法规定的行为，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款，这些违法行为包括()。A.消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B.擅自拆除消防设施C.没有进行消防安全检查评估D.遮挡消火栓E.封闭消防车通道，妨碍消防车通行【正确答案】ABDE15.根据建设工程质量管理条例规定，工程承包单位出具的工程质量保修书中，应当明确的内容有()。A.保修范围B.保修期限C.保修价格D.保修责任E.保修效果【正确答案】ABD16.根据我国民事诉讼法，需要保全证据的情况有()。A.当事人申请B.法院依职权C.证据可能灭失D.证据以后难以取得E.证据非常重要【正确答案】ABCD17.下列属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人行为的是()。A.若投标企业曾获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加分B.限定投标企业必须具有总承包资质C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息E.限定投标人必须采用某种专利技术【正确答案】ADE18.出租单位出租的机械设备和施工工具及配件，应当具有()。A.生产（制造）许可证B.检测合格证明C.完整的技术档案D.产品合格证E.产权证【正确答案】ABD19.【真题】合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有()。A.赔礼道歉B.继续履行C.赔偿损失D.采取补救措施E.支付违约金【正确答案】BCDE20.赵某被确定为生活不能自理的工伤职工，下列表述正确的是（）。A.生活护理费由工伤保险基金支付B.生活护理费由所在单位支付C.生活护理费按月支付D.生活护理费根据伤残情况分为5个等级E.生活部分不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的30%【正确答案】ACE21.下列不属于我国法的形式的有（）。A.宪法B.法律C.宗教法D.国际条约E.判例【正确答案】CE22.下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（）。A.总承包单位不得将主体工程对外分包B.分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责C.总承包单位与应当对分包工程质量与分包单位承担连带责任D.施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工E.在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务【正确答案】AC23.职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗，乃至接受伤残等级评定。下述选项中符合工伤保险条例规定的有()。A.在停工留薪期内，原工资福利待遇不变B.在停工留薪期内，薪酬由所在单位支付C.停工留薪期一般不超过6个月D.工伤职工评定伤残等级后，享受伤残待遇E.停工留薪期满后，不再享受工伤医疗待遇【正确答案】ABD24.设计文件中应当注明（）。A.工程合理使用年限B.工程保修期限C.建筑材料构配件设备的规格型号和性能指标D.建筑材料构配件设备的生产厂供应商E.涉及施工安全的重点部位和环节【正确答案】ACE25.建筑企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（）。A.未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的B.违反国家工程建设强制性标准的C.发生过安全事故的D.将承包的工程转包或违法分包的E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的【正确答案】ABDE26.招标投标法实施条例对于开标的规定，下列表述正确的有()。A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录B.投标人对开标有异议的，应当在开标当日3日内提出，招标人应当作出答复，并制作记录C.投标人少于3个的，不得开标D.投标人少于5个的，不得开标E.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【正确答案】ACE27.运输合同的法律特征有()。A.货运合同是双务、有偿合同B.货运合同的标的是获取货物C.货运合同的标的是运输行为D.货运合同是诺成合同E.货运合同的收货人和托运人可以是同一人【正确答案】ACDE28.根据注册建造师管理规定，在下列情形中，不予注册的情形包括（）。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请在两个单位注册D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人【正确答案】ACDE29.根据民法典的规定，下列关于抵押担保和质押担保的说法中，正确的有()。A.动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保B.不动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保C.动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保D.动产可用于质押担保，但不可用于抵押担保E.不动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保【正确答案】AE30.下列属于施工单位资质不良行为的是（）。A.未按照节能设计进行施工B.超越本单位资质等级承揽工程C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.未在规定期限内办理资质变更手续E.不履行保修义务或者拖延履行保修义务【正确答案】BCD31.某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担D.造成发包人损失的，承包人不承担责任E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担【正确答案】BE32.工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（）。A.有仲裁协议B.仲裁请求具体C.属于仲裁委员会的受理范围D.选定的仲裁委员会E.有准确的被申请人【正确答案】ABC33.下列选项中，关于劳动合同的变更的说法表述正确的有（）。A.建筑公司可以单方变更劳动合同，变更后劳动合同有效B.变更劳动合同只能在合同订立之后、尚未履行之前进行C.变更后的劳动合同文本由建筑公司和劳动者各执一份D.变更劳动合同，应采用书面形式E.用人单位与劳动者协商一致，可变更劳动合同的内容【正确答案】CDE34.工程建设遇到下列情况时，应当由建设单位依法申办审批手续的有()。A.可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的B.施工现场要拆除的构筑物的C.需要临时停水、停电、中断道路交通的D.需要进行爆破作业的E.施工需要临时占用规划批准范围以外场地的【正确答案】ACDE35.生产安全事故的分类包括()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故E.特别严重事故【正确答案】ABCD36.根据国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见等有关规定，企业的安全生产第一责任人可以是()。A.企业主要负责人B.企业总工程师C.企业实际控制人D.总监理工程师E.总设计师【正确答案】AC37.【真题】民事诉讼的基本特点包括（）。A.公权性B.自愿性C.保密性D.强制性E.程序性【正确答案】ADE38.申请建造师初始注册的人员应当具备的条件包括（）。A.经考核认定或考试合格取得资格证书B.受聘于一个相关单位C.没有注册建造师管理规定规定的不予注册的情形D.达到继续教育的要求E.具备大专以上学历【正确答案】ABCD39.关于建设工程总承包，下列表述正确的是()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.具有总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C.发包单位不能将建筑工程的施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任E.具有勘察、设计资质的企业，可以承接施工总承包业务【正确答案】ABD40.在招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的情况下，下列可以做同一项目的工程总承包单位的有（）。A.政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位B.政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件评估单位C.工程总承包项目的项目管理单位D.工程总承包项目的造价咨询单位E.工程总承包项目的代建单位【正确答案】AB41.甲决定将与乙签订合同中的全部义务转移给丙，按照我国合同法的规定，下列说法正确的有（）。A.无需征得乙同意B.丙直接对乙承担合同义务C.丙可以对乙行使抗辩权D.丙只能对甲行使抗辩权E.甲对丙不履行合同的行为不承担责任【正确答案】BCE42.下面关于用能单位的法定义务的说法，正确的是()。A.积极开展减量化、再利用和资源化活动B.应当按照合理用能的原则，加强节能管理C.制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗D.应当定期开展节能教育和岗位节能培训E.建立节能目标责任制【正确答案】BCDE43.下列属于保证担保范围的有()。A.主债权B.抵押权C.主债权的利息D.违约金E.损害赔偿金【正确答案】ACDE44.在委托代理中，书面委托代理的委托授权书的内容包括()。A.代理人的姓名或者名称B.代理的事项、权限C.第三人的姓名或者名称D.代理的期间E.委托人的签名或者盖章【正确答案】ABDE45.下列选项中，属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的竣工验收报告的内容有()。A.工程报建日期B.施工许可证号C.施工图设计文件审查意见D.工程竣工验收备案表E.验收人员签署的竣工验收原始文件【正确答案】ABCE46.根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，下列选项中说法正确的有()。A.安全生产许可证的有效期为5年B.未取