二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟训练含答案（第55卷）

二级建造师建设工程项目管理试题题库模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，招投标时可以作为竞争性费用的是（）。A.财产保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.税金【正确答案】A2.按建筑安装工程费用项目组成（44号文）规定，因病而按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付给工人的工资属于()。A.津贴补贴B.特殊情况下支付的工资C.医疗保险费D.劳动保险和职工福利费【正确答案】B3.某工程主体结构混凝土工程量为3200立方米，预算单价为550元立方米，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元/立方米,。施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800立方米，则此时的进度偏差为（）万元。A.11.8B.11.2C.11D.-11【正确答案】C4.下列施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的是（）。A.严格实行自检、互检和专检B.明确施工质量目标C.树立“质量第一”的观点D.建立质量信息系统【正确答案】D5.下列关于履约担保的说法，正确的是（）。A.建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保B.履约担保是担保金额最大的工程担保C.履约担保书通常是由商业银行开具D.采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低【正确答案】B6.承包人的缺陷责任期应自（）起计算。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.实际竣工日期C.发包人签认工程接收证书之日D.监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日【正确答案】B7.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008，若施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不一致的情况（未进行设计变更），则该项目的综合单价应()。A.按照原工程量清单项目价格确定B.按照新的项目特征重新确定价格C.根据对发包人有利原则，采用原单价或新单价D.根据对承包人有利原则，采用原单价或新单价【正确答案】B8.浇筑混凝土时，因振捣疏漏造成混凝土质量事故，这属于（）。A.指导责任事故B.操作责任事故C.技术原因引发的质量事故D.管理原因引发的质量事故【正确答案】B9.增加投入，采取经济激励措施等属于合同实施偏差处理中的(?)措施。A.经济措施B.技术措施C.合同措施D.组织措施【正确答案】A10.根据质量事故处理的一般程序，制订事故处理的方案及事故处理，下一步应进行的工作是（）。A.事故调查B.事故的原因分析C.提交处理报告D.事故处理的鉴定验收【正确答案】D11.合理选择和使用施工机械设备，是保证施工质量的重要环节。机械设备的使用应贯彻“持证上岗”和（）。A.“人机分离”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度B.“人机分离”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度C.“人机固定”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度D.“人机固定”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度【正确答案】D12.【真题】下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制任务的是()。A.部署项目动用准备工作进度B.协调设计、招标的工作进度C.编制项目施工的工作计划D.编制供货进度计划【正确答案】C13.【真题】下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）。A.一般材料进场抽检B.拆模前对混凝土试块进行强度检测C.聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测D.拆除不合格砖墙重新砌筑【正确答案】C14.工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，需按照实际发生变化的措施项目调整，其中不考虑承包人报价浮动因素的是（）。A.安全文明施工费B.二次搬运费C.冬雨期施工费D.夜间施工增加费【正确答案】A15.下列哪一项不是政府质量监督管理的内容（）A.抽查主要建筑材料的质量?B.监督工程竣工验收?C.抽查施工进度计划的执行情况?D.依法处罚违法违规行为?【正确答案】C16.某工程项目采用经审定批准的施工图纸及其预算方式分包形成的总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现，因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了合同中的工程量，则进行该分项工程计量时应()。A.按照合同中的工程量计算B.按变更后的工程量计算C.按承包人提交的已完工程量计算D.按发包人核准的工程量计算【正确答案】B17.安全技术措施计划编制可以按照制定安全技术措施计划评价；安全技术措施计划的充分性；工作活动分类；危险源识别；风险确定；风险评价的步骤进行。下列选项中，正确的排序是()。A.B.C.D.【正确答案】C18.【真题】关于施工中一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（）。A.年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄B.具有初中及以上文化程度C.必须为男性D.连续从事本工种10年以上【正确答案】B19.某建设工程承包采用单价合同，地基与基础分部工程施工历时1年，完成后，其钢筋混凝土工程实际完成的工程量是2016立方米，而投标时工程量清单中该分项的工程量是2000立方米。在这种情况下，业主应根据（）计算该分项应付的工程款。A.2000立方米乘以合同单价B.2000立方米乘以调整后的单价C.2016立方米乘以合同单价D.2016立方米乘以调整后的单价【正确答案】C20.下列有关施工成本分析方法的表述正确的是（）。A.因素分析法又称为连环置换法B.采用因素分析法时，其指标的排序规则是：先价值量，后实物量；先绝对值，后相对值C.业务核算的范围比会计核算的广，但比统计核算的要窄D.差额计算法是比较法的一种简化形式【正确答案】A21.施工安全隐患一般包括人的不安全行为、物的不安全状态以及（）。A.环境不利B.突发事件C.不可抗力D.管理不当【正确答案】D22.施工过程中质量政府监督的内容包括（）。A.监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况下进行不定期的检查B.编制单位工程质量监督报告，在开工后之日起5d内提交竣工验收备案部门C.审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书D.审查施工组织设计、监理规划等文件及审批手续【正确答案】A23.目前，我国多数的企业、学校、事业单位组织结构模式是（）。A.线性组织结构B.职能组织结构C.矩阵组织结构D.项目组织结构【正确答案】B24.按建设工程施工合同（示范文本）（GF20170201)，预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期（）天前支付。A.7B.14C.28D.30【正确答案】A25.运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（）。A.设计图纸的质量B.材料、半成品、成品和有关设备等的质量C.签订施工合同时决策质量D.编制监理规划的质量【正确答案】B26.【真题】下列组织工具中，能够反映项目所有工作任务的是()。A.项目结构图B.组织结构图C.工作流程图D.工作任务分工表【正确答案】A27.【真题】某检验批质量验收时，抽样送检资料显示其质量不合格，经有资质的法定检测单位实体检测后，仍不满足设计要求，但经原设计单位核算后认为能满足结构安全与使用功能要求，则该检验批的质量()。A.应返工重做后重新验收B.需与建设单位协商一致方可验收C.可予以验收D.由监督机构决定是否予以验收【正确答案】C28.下列施工职业健康安全管理体系的运行工作中，不属于实施重点的是（）。A.自我学习B.执行控制程序C.监测D.不符合、纠正和预防措施【正确答案】A29.信息存储数字化和存储的相对集中有利于项目信息检索和查询，有利于数据和文件版本的统一，并有利于()。A.提供数据处理的效率B.项目的文档管理C.提高数据处理准确性D.使数据传输不受距离限制【正确答案】B30.影响施工质量的五大因素是指人、材料、机械及()。A.方法与设计方案B.投资额与合同工期C.投资额与环境D.方法与环境【正确答案】D31.【真题】下面项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是()A.强化合同管理B.调整职能分工C.优化组织结构D.改进施工工艺【正确答案】A32.【真题】编制项目合同编码的基础是（）。A.项目合同文本和项目结构图B.项目结构图和项目结构编码C.项目结构编码和项目组织结构图D.项目合同文本和项目组织结构图【正确答案】B33.设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于（）。A.施工方的利益与自身的利益B.项目的整体利益与设计方本身的利益C.仅服务于自身的利益D.项目建设各参与方的利益【正确答案】B34.下列项目的现场质量检查中可以采用“量”的手段的是（）。A.预制构件的方正B.大理石板拼缝尺寸与超差数量C.砌体垂直度D.踢脚线的垂直度【正确答案】B35.根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），施工企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的是（）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.养老保险费D.冬雨季施工增加费【正确答案】C36.同批同规格的钢筋进行力学性能检验，其检验批数量为不超过（）吨A.30?B.60?C.200?D.50【正确答案】B37.承包合同计价形式的不同，工程招标时对设计深度要求也不一样，成本加酬金合同()进行招标。A.必须在完成方案设计后B.必须在完成初步设计后C.必须在完成施工图设计后D.可以在设计各个阶段【正确答案】D38.建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由（）批准后实施。A.项目经理B.公司技术负责人C.公司总工程师D.项目技术负责人【正确答案】D39.合同价款的支付一般分三次，设备制造前，采购方支付设备价格的（）作为预付款；供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，采购方支付该批设备价的（）；剩余的（）作为设备保证金，待保证期满，采购方签发最终验收证书后支付。A.10%70%20%B.20%70%10%C.10%80%10%D.15%70%15%【正确答案】C40.派驻某施工现场的甲监理机构受建设单位委托对乙施工单位施工阶段的施工活动实施监理。甲监理机构旁站监理员王某发现乙施工单位在主体结构的施工中有违反工程建设强制性标准的行为，则旁站监理员王某（）。A.有权向乙施工企业下达局部停工令B.有权责令乙施工企业立即整改C.应当报告建设单位并采取应急措施D.应当报告政府主管部门并采取措施【正确答案】B41.建设项目工程总承包的主要意义是（）。A.总价包干B.交钥匙C.为项目建设增值D.设计与施工的责任明确【正确答案】C42.根据建筑安装工程费用项目组成（44号文），施工企业发生的下列费用中，应计入企业管理费的是（）。A.养老保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.劳动保护费【正确答案】D43.【真题】关于项目目标动态控制的说法，错误的是（）。A.动态控制首选应将目标分解，制定目标控制的计划值B.当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏C.在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制D.目标的计划值在任何情况下都应保持不变【正确答案】D44.【真题】能够全面反映建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是()。A.工程质量控制资料B.工程施工质量验收资料C.竣工图D.工程施工技术管理资料【正确答案】A45.根据文明施工的标准，施工现场需要设置“五牌一图”，其中五牌包括()。A.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明生产牌?B.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全施工牌、文明施工牌?C.工程概况牌、劳务人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌?D.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌【正确答案】D46.下列选项中属于风险响应工作内容的是()。A.分析各种风险因素发生的概率B.分析各种风险的损失量C.确定各种风险的风险量和风险等级D.确定应对各种风险的风险对策【正确答案】D47.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部（分项）施工组织设计均包含的内容是（）。A.施工总进度计划B.各项资源需求量计划C.全场性施工总平面图设计D.施工方法和施工机械的选择【正确答案】B48.下列影响施工质量的主要因素中，属于施工作业环境因素的是()。A.风力等级B.地下水位C.照明方式D.验收程序【正确答案】C49.建设项目施工成本考核的主要指标包括()。A.责任成本降低额和责任成本降低率?B.预算成本降低额和预算成本降低率?C.施工成本降低额和施工成本降低率?D.施工成本动态变化额和施工成本动态变化率【正确答案】C50.建设工程实行施工总承包的，由()负责收集、整理和汇总各个分包单位的施工档案资料。A.建设单位B.监理单位C.施工总承包单位D.城建档案管理部门【正确答案】C51.在施工质量处理过程中，按照施工验收规范和相关的质量标准，并结合实际量测、试验和检测等方法，评价质量事故的处理是否达到预期目的，是否依然存在隐患属于（）。A.事故处理的鉴定验收B.制定事故处理方案C.事故处理D.事故原因分析【正确答案】A52.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。A.14B.7C.5D.3【正确答案】D53.某建设项目采用施工总承包模式，A监理公司承担施工监理任务，H施工企业承担主要的施工任务，业主将其中的装修任务发包给B公司，则B装修公司在施工中应接受（）的施工管理。A.业主方B.A监理公司C.设计方D.施工总承包方【正确答案】D54.根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，施工单位对事故的处理应采取的程序是（）。A.报告安全事故、事故分析记录、事故现场处理、事故登记B.事故现场处理、事故分析记录、报告安全事故、事故登记C.事故现场处理、事故登记、事故分析记录、报告安全事故D.报告安全事故、事故现场处理、事故登记、事故分析记录【正确答案】D55.下列措施项目费中不属于安全文明施工费的是（）。A.环境保护费B.临时设施费C.工程排污费D.安全施工费【正确答案】C56.如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应（）。A.承担由此增加的费用，但不承担工期延误B.承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用C.承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失D.承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润【正确答案】D57.关于虚工作的说法，正确的是（）。A.虚工作只在双代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间的逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形线表示【正确答案】C58.某施工机械预算价格为80万元，折旧年限为10年，年平均工作250个台班，一次大修理费为18万元，大修次数为3次，则该台机械台班大修理费为()元。A.320B.216C.240D.264【正确答案】B59.【真题】关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是()。A.业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图C.工作流程图可以用来描述工作流程组织D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系【正确答案】C60.根据建设工程施工专业分包合同（GF-2003-0213），下列说法正确的是（）。A.分包人可直接致函发包人或工程师B.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地C.分包合同价款与总承包合同相应部分的价款存在连带关系D.就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令【正确答案】D61.下列施工合同风险中，属于管理风险的是（）。A.业主改变设计方案B.对环境调查和预测的风险C.自然环境的变化D.合同所依据环境的变化【正确答案】B62.在施工现场使用托线板以及线锤吊线检查砌体垂直度，属于现场质量检查方法中的（）。A.目测法B.实测法C.试验法D.分析法【正确答案】B63.对施工过程中产生的泥浆水只能（）。A.直接排入河流B.直接排入城市下水道C.排入周边空地或土地D.经过沉淀处理达到排放标准后排入下水道【正确答案】D64.【真题】绘制双代号时标网络计划，首先应（）A.绘制时标计划表B.定位起点节点C.确定时间坐标长度D.绘制时标网络计划【正确答案】A65.某施工单位因放线定位的偏差超过规范标准规定，若要纠正会造成重大损失，但经过专家论证不影响生产工艺和正常使用，在外观上无明显影响。则可采用的处理方法是（）。A.修补处理B.报废处理C.不作处理D.限制使用【正确答案】C66.【真题】下列施工单位在施工现场的做法中，正确的是()。A.施工现场熔融沥青B.将有害废弃物作土方回填C.将泥浆水接入城市排水设施D.使用密封或圆筒处理高空废弃物【正确答案】D67.中原学院图书馆工程项目经理，在建立项目组织机构时采用了线性组织结构模式。该项目组织结构的特点是()。A.可能有多个矛盾的指令源B.有横向和纵向两个指令源C.能促进管理专业化分工D.每个工作部门只接受一个上级的直接领导【正确答案】D68.下列施工方进度控制的措施中属于技术措施的是（）。A.选用对实现施工进度目标有利的施工技术B.采用加快施工进度的经济激励措施C.重视信息技术在进度控制中的应用D.选用合适的发承包模式【正确答案】A69.承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过()方式解决。A.和解B.行政裁决C.仲裁D.诉讼【正确答案】B70.施工预算的作用是（）。A.投标报价的主要依据B.建设单位投资控制的主要依据C.建设单位与施工单位结算的依据D.施工企业组织生产、进行经济核算的依据【正确答案】D71.某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，防火门设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中对该材料的质量标准约定应是()。A.按颁布的国家标准执行B.按设计要求执行C.按颁布的国家标准与设计要求折中执行D.由承包人视情况而定【正确答案】B72.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利这种调解形式属于()。A.行政调解B.法院调解C.民间调解D.仲裁调解【正确答案】C73.职业健康安全管理体系与环境管理体系作业文件不包括（）A.程序文件?B.作业指导书?C.管理规定?D.监测活动准则【正确答案】A74.编制工程建设监理规划的依据不包括（）。A.监理大纲B.建设工程委托监理合同文件C.项目建议书D.与建设工程项目有关的技术资料【正确答案】C75.某大学城项目，因施工管理不到位，导致了520万元的直接经济损失，则该事故等级为（）事故A.特大?B.重大?C.较大?D.一般【正确答案】D76.【真题】施工过程的质量控制中，项目开工前施工项目部应由()向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。A.项目技术负责人B.项目经理C.公司总工程师D.公司技术负责人【正确答案】A77.【真题】某建设工程施工合同约定：工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起。已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重为60%，则该工程预付款起扣点为()万元。A.24B.120C.160D.176【正确答案】C78.对大理石板拼缝尺寸与超差数量、摊铺沥青拌合料的温度等进行的检查，属于施工质量控制方法中的（）。A.目测法B.实测法C.试验法D.无损检验法【正确答案】B79.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按照规定进行()。A.全数检测B.见证取样检测C.进场检测D.随机抽样检测【正确答案】B80.建设工程质量监督档案按（）建立。A.单位工程B.分部工程C.单项工程D.分项工程【正确答案】A81.【真题】某建筑工程人工费为1500万元，材料费为5000万元，施工机械使用费为1000万元，措施费为直接工程费的6%，间接费费率为10%，利润率为5%，综合税率为3.41%，则该工程的建筑安装工程总造价为()万元。A.8881B.9135C.9447D.9495【正确答案】D82.建设工程施工施工总承包模式的最大缺点是()。A.建设周期较长B.合同管理工作量大C.业主对总承包施工单位的依赖较大D.对进度控制不利【正确答案】D83.在监理过程中，监理工程师发现工程设计不符合建筑工程设计标准，应当()。A.要求设计单位改正B.报告施工图审查机构C.报告建设单位要求设计单位改正D.报告总监理工程师下达停工令【正确答案】C84.建设工程项目进度计划系统各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意（）。A.各进度计划的相对独立B.其相互间的联系和协调C.各进度计划的结构分析D.项目结构分析【正确答案】B85.根据中华人民共和国安全生产法，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程()。A.同时设计、同时建设、同时验收B.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用C.同时设计、同时施工、同时验收与使用D.同时设计、同时建设、同时投入生产和使用【正确答案】B86.加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗，属于施工成本管理的（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.管理措施【正确答案】A87.【真题】根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），劳务合同项目的施工组织设计应由（）负责编制。A.发包人B.监理人C.劳务分包人D.承包人【正确答案】D88.【真题】某网络计划中，工作A的紧后工作B和C，工作B的最迟开始时间为14，最早开始时间为10；工作C的最迟完成时间为16，最早完成时间为14，工作A和工作B、C的间隔时间均为5d，则工作A总时差为()d。A.3B.7C.8D.10【正确答案】B89.某施工企业为增值税一般纳税人，2016年8月取得含税造价为300万、适用税率为11%的增值税(销项税额)专用发票一张，则该施工企业当月应计增值税(销项税额)为()A.19.23万元B.17.69万元C.18.35万元D.29.73万元【正确答案】D90.初步评审中发现投标报价的单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致时，应()。A.以总价为准B.以大写为准C.以单价为准，并应由投标人代表签字确认D.以单价为准，无需由投标人代表签字确认【正确答案】C91.【真题】某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以()万元的罚款。A.1030B.3050C.50100D.100500【正确答案】D92.施工成本一般以（）为成本核算对象，但也可以按照承包工程项目的规模、工期、结构类型、施工组织和施工现场等情况，结合成本管理要求，灵活划分成本核算对象。A.分项工程B.单项工程C.单位工程D.工序【正确答案】C93.单体工程施工进度计划属于（）的组成部分。A.企业年度生产计划B.项目施工月度计划C.工程项目施工进度计划D.单位工程施工进度计划【正确答案】C94.施工期间，需要进行价格调整的材料，承包人在采购前应将材料单价和采购数量报发包人核对，发包人应在（）天内予以答复，否则视为已经认可。A.1B.5C.7D.14【正确答案】B95.下列属于第一类危险源控制方法的是（）。A.增加安全系数B.个体防护C.改善作业环境D.提高各类设施的可靠性【正确答案】B96.工人为了赶工不按规程和标准实施操作，振捣疏漏造成混凝土质量事故。从事故责任来看，该事件属于（）责任事故。A.指导责任事故B.操作责任事故C.技术责任事故D.组织责任事故【正确答案】B97.建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的（）。A.评审、备案、实施和奖惩B.评审、公布、备案、实施及监督管理C.评审、备案、实施及监督管理D.评审、公布、实施及监督管理【正确答案】B98.【真题】根据标准施工招标文件，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由()承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计单位【正确答案】A99.下列工程担保中，应由发包人出具的有（）。A.支付担保B.履约担保C.预付款担保D.保修担保【正确答案】A100.施工质量保证体系的运行，应以（）为主线，以过程管理为重心，按照PDCA循环的原理展开控制。A.质量计划B.质量控制C.施工质量D.项目经理管理【正确答案】A二.多选题(共70题)1.【真题】现场施工质量检查的方法主要有()。A.实测法B.记录法C.目测法D.会议法E.试验法【正确答案】ACE2.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证审查的分部分项工程有（）。A.拆除工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.起重吊装工程E.深基坑工程【正确答案】BCE3.政府对建设工程质量监督的主要职能包括()。A.监督评定施工企业的资质B.监督检查环境质量C.监督工程参与各方的质量行为D.监督检查工程实体的施工质量E.监督审核质量验收标准【正确答案】CD4.下列建筑材料中，属于需要实施强制性产品认证的有()。A.建筑安全玻璃B.瓷质砖C.混凝土防冻剂D.溶剂型木器涂料E.排水管、给水管【正确答案】ABCD5.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.工程定位复测费C.安全文明施工费D.脚手架工程费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD6.建设工程施工质量事前控制中，选择质量控制点的原则通常包括()。A.施工中的薄弱环节B.对下道工序有较大影响的上道工序C.施工投入资源大的工序和部位D.施工无把握、施工条件困难的工序E.采用新技术或者新员工的部位或环节【正确答案】ABD7.下列施工进度控制的相关措施中，属于经济措施有（）。A.落实工程施工分包单位B.网络计划的编制方法C.编制工程资金需求计划D.考虑加快工程进度所需要的资金E.重视施工技术的应用【正确答案】CD8.生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，向施工单位负责人报告。施工单位负责人接到报告后，必须向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。其事故报告的内容有（）。A.事故发生的时间、地点、工程项目和有关单位名称及事故发生的简要经过B.类似事故伤亡情况C.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失D.事故的初步原因、事故发生后采取的措施及事故控制情况E.事故报告单位或报告人员【正确答案】ACDE9.【真题】施工组织设计的编制原则包括（）。A.重视工程施工的目标控制B.合理部署施工现场C.提高施工的工业化程度D.提高施工的连续性和均衡性E.采用国内外最先进的施工技术【正确答案】ABCD10.施工组织设计的基本内容中，施工部署及施工方案的内容应当包括（）。A.合理安排施工顺序B.结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面部署施工任务C.确定主要工程的施工方案D.施工环境及施工条件E.编制资源需求计划【正确答案】ABC11.施工项目一旦发生安全事故，必须实施“四不放过”的原则，包括（）。A.事故原因没有查清不放过B.事故损失未挽回不放过C.责任人员没有受到处理不放过D.职工群众没有受到教育不放过E.防范措施没有落实不放过【正确答案】ACDE12.【真题】建设工程施工组织总设计的编制依据有（）A.相关规范、法律B.合同文件C.施工企业资源配置情况D.建设地区基础资料E.工程施工图纸及标准图【正确答案】ABD13.下列各项属于固定总价合同适用的情况的是（）。A.工程结构和技术简单，风险小B.工程量小、工期短C.工程设计详细D.工程条件稳定并合理E.工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定的项目【正确答案】ABCD14.【真题】根据企业职工伤亡事故分类标准GB6441-86，按安全事故类别分类，伤亡事故分为()。A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、火灾B.灼烫、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸E.中毒、窒息、触电、淹溺【正确答案】ABDE15.下列费用属于劳动保险和职工福利费的有（）。A.产假期间支付的工资B.冬期取暖补贴C.特殊地区施工津贴D.职工退职金E.停工学习期间支付的工资【正确答案】BD16.下列建设工程安全隐患的控制措施中，属于“第二类危险源”控制方法的是()。A.个人防护用品B.增加安全系数C.提高设备的可靠性D.加强对员工安全意识培训E.对危险物质采取隔离措施【正确答案】BCD17.根据中华人民共和国建筑法的规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位B.监理单位项目负责人姓名C.监理的内容D.监理期限E.监理的权限【正确答案】ACE18.承包人根据已办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请中包括的主要内容有()。A.竣工结算合同价款总额B.累计已实际支付的合同价款C.累计已扣除的各种款项金额D.实际应支付的竣工结算款金额E.应扣留的质量保证金【正确答案】ABDE19.采用工程量清单计价，工料单价法、综合单价法及全费用综合单价法，均包含的内容有（）。A.材料费B.施工机具使用费C.利润D.规费E.人工费【正确答案】ABE20.根据建设工程安全生产管理条例，下列关于施工单位安全生产管理的说法中正确的有（）。A.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案B.施工单位对基坑支护与降水工程、土方开挖工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果C.施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施D.对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查E.施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人签字后方可实施【正确答案】ABCD21.【真题】下列工人工作的时间中，属于损失时间的有()。A.多于和偶然工作时间B.材料供应不及时导致的停工时间C.因施工工艺特点引起的工作中断时间D.技术工人由于差错导致的工时损失E.工人午休后迟到造成的工时损失【正确答案】ABDE22.下列各项属于实测法中，“套”的手段的是（）。A.对阴阳角的方正的检查B.摊铺沥青拌合料的温度的检测C.混凝土坍落度的检测D.门窗口及构件的对角线检查E.大理石板拼缝尺寸与超差数量的检测【正确答案】AD23.下列选项中，属于施工总承包方管理任务的有（）。A.负责整个工程的施工安全B.控制施工的成本C.为分包施工单位提供和创造必要的施工条件D.负责整个工程的投资控制E.负责施工资源的供应组织【正确答案】ABCE24.施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括（）等。A.运输设备和操作工具B.测量仪器和计量器具C.工程实体的工艺设备D.电梯、泵机、通风空调设备E.施工安全设施【正确答案】ABE25.下列费用中属于夜间施工增加费的有（）。A.夜间施工照明用电B.加班加点工资C.夜间施工降效D.夜间施工照明设备摊销E.夜间安全施工费【正确答案】ACD26.【真题】下列工程质量问题中，一般可不作专门处理的情况有()。A.混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mmC.某一结构件截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求D.混凝土结构表面出现蜂窝、麻面E.某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30%【正确答案】BC27.对于固定总价合同，为了合理分摊风险，承包商可以要求在合同中约定重大变更或其他特殊条件下对合同价格进行调整的规定，但需要在合同中明确（）。A.定义重大变更的含义B.特殊条件的含义C.项目设计变更次数D.合同价格不受通货膨胀影响E.累计工程变更的幅度【正确答案】ABE28.下列工程质量问题，一般可不作专门处理的情况是（）。A.某工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理B.某些部位的混凝土表面的裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用和外观C.28d的混凝土实际强度不到规定强度的32%D.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到10mm，但由于后续垫层和面层的施工可以弥补E.某一结构构件截面尺寸不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力【正确答案】BDE29.【真题】某工程施工进度计划如图所示，下列说法中，正确的有()。A.R的紧后工作有A、BB.E的紧前工作只有CC.D的紧后工作只有FD.P没有紧前工作E.A、B的紧后工作都有D【正确答案】ACDE30.进度的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较，可以成为比较成果的有（）。A.总进度规划B.工程总进度计划C.旬进度跟踪报告D.月进度控制报告E.年度进度控制报告【正确答案】CDE31.【真题】采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有()。A.工期风险B.价格风险C.工作量风险D.工作量风险施工技术方案引发的风险E.政治风险【正确答案】BC32.【真题】关于施工文件归档的说法，正确的有()。A.施工单位应在工程竣工验收后将工程档案向监理单位归档B.工程档案原件由建设单位保管C.监理单位应对施工单位收齐的工程立卷文件进行审查D.工程档案一般不少于两套E.归档可以分阶段分期进行【正确答案】CDE33.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括()。A.确保资源充足B.设计工作进度C.控制设计准备阶段的工作进度D.项目动用前准备阶段的工作进度E.确定项目的工作编码【正确答案】BCD34.下列选项中，属于施工现场文明施工管理措施的有（）。A.主要场地硬化B.现场围挡设计C.垃圾集中堆放并及时清运D.临时设施布置与管理E.建立文明施工管理组织和责任制【正确答案】ABCD35.某高层保障性成品房，钢筋混凝土框剪结构，下列工程设计和施工组织设计的工作中，属于为进行进度控制而采取的技术措施的有（）。A.编制施工进度控制的工作流程B.选用有利于实现进度目标的施工机械C.承发包模式的选择D.编制劳动力计划E.选用有利于实现进度目标的施工方法【正确答案】BE36.根据建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），工程量清单中的其他项目清单包含的内容有（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.暂估价D.计日工E.安全文明施工费【正确答案】ABCD37.工程量清单计价模式下，承包商在计算投标报价过程中，不得作为竞争性费用的有()。A.安全文明施工费B.总承包服务费C.规费D.税金E.已完工程保护费【正确答案】ACD38.【真题】施工质量成本中，运行质量成本包括()。A.预防成本B.鉴定成本C.内部损失成本D.外部损失成本E.外部质量保证成本【正确答案】ABCD39.下列关于环境保护的原则，说法正确的有（）。A.经济建设与环境保护协调发展的原则B.预防为主、防治结合、综合治理的原则C.环境经济责任原则，即消费者付费的原则D.依靠群众保护环境的原则E.环境经济责任原则，即污染者付费的原则【正确答案】ABDE40.建设工程平行承发包模式的缺点包括（）。A.业主选择承包单位范围小B.早期投资控制难度大C.建设周期较长D.不利于业主的质量控制E.业主管理成本高【正确答案】BE41.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应当报（）备案，同时抄送（），并依法向社会公布。A.其他负有安全生产监督管理部门B.同级人民政府C.上一级人民政府应急管理部门D.上级人民政府E.同级建设行政主管部门【正确答案】BC42.关于实施性施工计划作用的说法，正确的有（）。A.确定一个月度的资金需求B.确定施工作业的具体安排C.作为编制单位工程施工进度计划的依据D.论证施工总进度目E.确定里程碑事件的进度目标【正确答案】AB43.施工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查。施工进度计划检查的内容包括（）。A.检查工程量的完成情况B.检查工作时间的执行情况C.检查资源使用及与进度保证的情况D.工程量的调整E.前一次进度计划检查提出问题的整改情况【正确答案】ABCE44.下列各项属于风险评估工作的有（）。A.分析各种风险因素发生的概率B.收集与施工风险有关的信息C.分析各种风险的损失量D.确定各种风险的风险量和风险等级E.编制施工风险识别报告【正确答案】ACD45.关于线性组织结构模式的描述中，正确的有()。A.指令路径较短B.指令源是唯一的C.不能跨部门下达指令D.只适用于大型工程项目E.允许越级指挥【正确答案】BC46.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(BG50500-2013)，分部分项工程综合单价应包含()。A.企业管理费B.税金C.规费D.利润E.措施费【正确答案】AD47.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（）。A.统计核算只可以用货币计量B.统计核算需要利用会计核算资料和业务核算资料C.业务核算的范围比会计、统计核算要广D.会计核算主要是价值核算E.业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施调整【正确答案】BCDE48.下列属于管理类工程信息的是（）。A.专家信息B.投资控制信息C.合同管理信息D.建设物资的市场信息E.项目融资的信息【正确答案】BC49.在某工厂的项目管理规划中，明确了各项工作流程，其中属于管理工作流程的有()。A.成本控制流程B.采购工作流程C.施工作业流程D.质量控制流程E.设计变更流程【正确答案】ADE50.下列选项中，属于施工阶段监理工作主要任务的有（）。A.核验施工测量放线，验收隐蔽工程、分部分项工程B.审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料并抽检进场的工程材料、构配件质量C.检查施工单位有关仪器设备的定期检验证明文件D.审查施工组织设计E.参与设计单位向施工单位的设计交底【正确答案】ABC51.发生下列（）事项时，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。A.工程变更B.工程量清单缺项C.现场签证D.市场价格波动E.工程内容描述不符【正确答案】ABCD52.根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号）文，按照要素构成应计入建筑安装工程费的有（）。A.材料费B.税金C.企业管理费D.措施费E.规费【正确答案】ABCE53.【真题】根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，施工项目经理应履行的职责有（）。A.主持编制项目目标责任书B.对资源进行动态管理C.建立各种专业管理体系D.参与工程竣工验收E.进行授权范围内的利益分配【正确答案】BCDE54.编制施工机械台班使用定额时，需要进行的工作包括（）。A.拟定施工机械工作的正常施工条件B.确定机械的利用系数C.确定机械纯工作1小时的正常生产率D.对施工机械的工作时间进行划分E.拟定工人小组的定额时间【正确答案】ABCE55.职业健康安全管理体系要求实施和运行的内容包括（）。A.能力、培训和意识?B.文件控制?C.记录控制?D.目标和方案?E.沟通、参与和协商?【正确答案】ABE56.【真题】下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有