一级建造师法规知识考试试题强化复习题及参考答案（第6卷）

一级建造师法规知识考试试题强化复习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工王某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，发生医疗费7000元。下述说法正确的是（）。A.公司最多赔偿5000元B.公司应赔偿医疗费7000元?C.张某应要求王某赔偿D.公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿?【正确答案】B2.某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()。A.5月5日B.5月8日C.5月15日D.6月15日【正确答案】C3.乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。A.乙承担赔偿责任B.丙承担该损失C.甲承担赔偿责任D.乙和丙应共同承担损失【正确答案】B4.【真题】关于人身保险合同的说法，正确的是（）A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.人身保险合同的投保人不可以为受益人D.人身保险的投保人应当一次性支付全部保险费【正确答案】A5.根据建设工程质量管理条例，监理工程师对建设工程实施监理可采取的形式不包括()A.旁站B.剥离抽查C.巡视D.平行检验【正确答案】B6.关于法的形式和效力层级，下列说法中正确的是()A.行政法规是由全国人大常委会制定和颁布的规范性法律文件B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于地方性法规D.地方性法规的效力低于法律和行政法规【正确答案】D7.?建设主管部门和有关部门对注册建造师执业活动履行监督检查职责时，可以要求被检查人员出示（）。A.资格证书?B.注册证书?C.上岗证书D.执业印章?【正确答案】B8.下列关于我国对总承包制度的说法中，错误的是()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.工程总承包不设立专门的资质C.具有设计总承包资质的单位可承接相应等级的施工总承包业务D.具有施工总承包资质的单位，可从事相应等级的工程总承包【正确答案】C9.劳动法规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过()小时的工作制度。A.38B.40C.42D.44【正确答案】D10.【真题】建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款C.停业整顿D.降低资质等级【正确答案】B11.按照2013版建设工程施工合同文本通用条款规定，隐蔽工程经验收达到工程质量符合标准规范和设计图纸等要求，但监理工程师验收后不在验收记录上签字，在以下()情况下，施工单位可以继续进行隐蔽。A.经建设单位书面确认B.经监理口头通知C.经施工项目负责人确认D.经过24小时【正确答案】D12.【真题】根据特种设备安全监察条例，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。A.旁站检验B.型式检验C.平行检验D.破损检验【正确答案】B13.【真题】关于物权保护的说法，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【正确答案】B14.根据招标投标法及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是()。A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明【正确答案】A15.根据我国物权法的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）A.所有权B.使用权C.收益权D.占有权【正确答案】A16.某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意，总承包单位将部分专业工程分包，经结算，总承包单位支付人工、材料、设备费用等共计2500万元，支付给分包单位工程价款1000万元。根据营业税暂行条例的规定，总承包单位应纳税营业额是()万元。A.4000B.3000C.2500D.1500【正确答案】B17.甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司()。A.可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同B.只能解除K06电子装置的采购合同C.只能继续履行合同D.解除采购合同应获得乙的同意【正确答案】A18.【真题】某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）?A.重大劳动安全事故罪?B.强令违章昌险作业罪?C.重大责任事故罪?D.工程重大安全事故罪?【正确答案】D19.某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是()。A.负责工程保修的施工单位B.物业单位C.装修单位D.住户甲【正确答案】A20.根据招标投标法实施条例，履约保证金不得超过中标合同金额的()A.2B.5C.10D.20【正确答案】C21.某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制出具施工图纸。按照著作权法的规定，下列表述正确的是()。A.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励【正确答案】A22.某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的是()。A.该作品著作权由窦某享有B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用C.窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用D.经单位同意，窦某可以许可第三人使用【正确答案】C23.【真题】若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。A.有权进行修改B.可以按照规范施工C.有权拒绝施工D.应当及时提出意见和建议【正确答案】D24.【真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A25.甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是()。A.丙应对此承担损害赔偿责任B.乙应赔偿甲的损失C.甲应对此承担损害赔偿责任D.乙应赔偿丙的损失【正确答案】C26.【真题】根据合同法，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3【正确答案】C27.按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是()。A.全部使用政府投资的建设项目，按合同价款5%左右预留B.部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右预留C.社会投资项目一律按工程价款结算总额5%左右预留D.社会投资项目一律按合同价款10%左右预留【正确答案】B28.【真题】下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。A.劳动报酬B.试用期C.保守商业秘密D.福利待遇【正确答案】A29.甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼D.法院判决生效【正确答案】A30.下列关于企业信用档案的表述中，正确的是()。A.企业的信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意【正确答案】C31.杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试用期内，使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月，始终未表示是否购买。对此，下列说法中正确的是()。A.该公司不能视其为购买B.杨先生有权继续试用C.该公司可以视其为购买D.被视为购买的杨先生应拒绝付费【正确答案】C32.某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是()。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁【正确答案】B33.在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地【正确答案】C34.施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足()。A.施工需要并按规定通过审查B.施工进度的要求C.主要设备材料订货的要求D.施工安全的要求【正确答案】A35.建设单位为工程项目办理质量监督手续应在()。A.领取工程规划许可证前B.领取工程规划许可证时C.领取施工许可证前D.领取施工许可证后【正确答案】C36.下列行为中符合承揽合同特征的是（）A.承揽人不得将承揽的辅助工作交由第三人完成?B.承揽人独立完成合同义务，不接受定作人的监督检验?C.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的?D.承揽人应当以自己的材料、设备、技术完成所承揽的工作【正确答案】C37.王某所签订的下列合同中，不属于我国合同法调整范围的是()A.劳动合同B.借款合同C.劳务分包合同D.房屋租赁合同【正确答案】A38.【真题】根据环境噪声污染防治法，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。A.抢修B.抢险C.抢工期D.生产工艺要求必须连续【正确答案】C39.对在建工程项目执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是()。A.规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【正确答案】C40.【真题】关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉【正确答案】A41.施工单位在完成某项目的施工后，于2016年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收，同年1o月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行，2016年10月20日建设单位实际使用该工程，则该工程的竣工日期为()A.2016年6月1日B.2016年8月30日C.2016年10月8日D.2016年10月20日【正确答案】A42.【真题】根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织?并且至少每（）组织一次演练。?A.一季度?B.半年?C.年?D.两年?【正确答案】B43.以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审B.申请再审不停止判决、裁定的执行C.申请再审应当提交再审申请书等材料D.申请再审，一般应当在判决、裁定生效后2年内提出【正确答案】A44.【真题】建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D45.民事诉讼的基本特征不包括()。A.自愿性B.公权性C.强制性D.程序性【正确答案】A46.【真题】公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。A.不服行政机关作出的行政处分B.不服行政机关作出的行政处罚决定C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解D.不服地方人民政府颁布的规章【正确答案】B47.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()A.物证B.勘验笔录C.书证D.视听资料【正确答案】C48.监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理形式称为()。A.旁站B.巡视C.平行检验D.巡查【正确答案】A49.施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是()。A.厂家发出的要约失效B.厂家要约撤销C.施工单位同意订货的表示是承诺D.厂家的要约仍然有效【正确答案】A50.某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即抵押权人的优先受偿权；消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是()。A.B.C.D.【正确答案】C51.【真题】根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间()A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】C52.?招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件包括（）。A.不要求招标单位具有项目法人资格B.招标单位应当拥有专家库C.应当拥有至少2名专职招标业务人员D.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、管理等专业技术力量?【正确答案】D53.【真题】借用其他施工单位()的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照B.技术人员C.资金D.高层管理人员【正确答案】A54.甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则()。A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效【正确答案】D55.根据合同法，除法律另有规定或者当事人另有约定外，在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自()起转移给买受人。A.合同生效时B.合同订立时C.标的物交付时D.合同履行时【正确答案】C56.建筑工程一切险的()是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。A.投保人B.被保险人C.保险人D.受益人【正确答案】B57.甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告，2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计算。A.2014年1月8日B.2014年1月15日C.2014年1月31日D.2014年2月10日【正确答案】C58.根据专利法，发明创造是指发明、实用新型和外观设计。下列不属于发明的是()A.新型产品B.产品制造的新方法C.改进产品的新技术方案D.产品形状的新设计【正确答案】D59.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【正确答案】D60.民事代理中的转代理可以发生在()情形下。A.委托代理B.法定代理C.表见代理D.指定代理【正确答案】A61.某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.建设单位和监理单位共同【正确答案】A62.某建筑工程竣工验收移交使用后，局部横梁出现变形和裂纹，施工单位应建设单位要求，进行了抢修处理，后经检测分析发现横梁截面尺寸设计过小导致，则维修费应由()承担。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.建设单位和设计单位【正确答案】B63.工程监理单位的主要安全责任是（）A.审查、要求整改或暂时停工、报告B.平行检验、旁站C.咨询、监督D.组织、控制、协调【正确答案】A64.建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国工程建设项目勘察设计招标投标办法的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括()A.施工组织设计已编制完成并批准B.材料、设备等物资供应合同已签订C.施工项目管理规划已编制完成D.勘察设计所需资金已经落实【正确答案】D65.【真题】甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是（）。A.丁公司对其享有的份额有权转让B.该楼发生的管理费用平均承担C.该楼所有权为共同共有D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜【正确答案】A66.某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即：抵押权人的优先受偿权；消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。上述三种优先权利的法定优先顺序是（）A.B.C.D.【正确答案】C67.建设单位与施工单位的合同中约定：双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是A.只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁B.应由甲仲裁委员会进行仲裁C.只能向有管辖权的人民法院起诉D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会准先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁【正确答案】C68.对于需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工()向工程所在地的县级以上地方政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.7日前B.10日前C.15日前D.同时【正确答案】C69.安全生产许可证条例规定，安全生产许可证的有效期为()年。A.2年B.3年C.5年D.因企业类型不同而不同【正确答案】B70.?下列关于招标代理的叙述错误的是（）A.建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构C.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜D.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜?【正确答案】A71.某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）A.不能继续使用，必须拆除B.继续使用即可C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【正确答案】D72.某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照建筑工程施工许可管理办法的规定，其到位资金原则上不得少于()万元。A.180B.200C.240D.300【正确答案】A73.在某案件仲裁裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意见不能形成多数意见，则该部分仲裁裁决()。A.暂不作出B.由秘书长裁定C.应当按首席仲裁员意见作出D.由专家委员会裁定【正确答案】C74.乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则()。A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿D.如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿【正确答案】A75.某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是()A.赔偿损失B.降低资质等级C.责令停业整顿D.对主要负责人判处有期徒刑【正确答案】D76.甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当()。A.要求乙双倍返还定金300万元B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元C.要求乙双倍返还定金240万元D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元【正确答案】B77.?当事人双方在合同中的约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A.和解?B.调解?C.诉讼?D.仲裁【正确答案】C78.【真题】除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为（）?A.要式合同?B.实践合同?C.有偿合同?D.双务合同?【正确答案】B79.【真题】特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月【正确答案】A80.【真题】施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。A.公安机关B.作出决定的公安机关消防机构C.人民法院D.建设行政主管部门【正确答案】B81.某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉【正确答案】A82.企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业()，其资质等级按照最低资质等级核定。A.工程业绩B.注册资本C.技术人员情况D.技术装备情况【正确答案】A83.根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)。，下列不属于转包的情形的是(）A.施工总承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的B.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的C.施工总承包单位通过采取个人承包的形式，直接将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的D.合同约定由施工总承包单位负责采购的主要建筑材料，由其他单位或个人采购的【正确答案】D84.某民营企业对开发的住宅类房地产项目进行施工招标。根据招标投标法实施条例，下列关于招标人权利的说法中，正确的是（）A.一般招标项目可以采取指定或者推荐专家方式组建评标委员会B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动C.招标人有权要求投标人对投标文件作出必要的澄清或者说明D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人【正确答案】B85.建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。A.书面B.口头C.通知D.布告形式张贴于施工现场【正确答案】D86.按照劳动合同法及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是()。A.劳动者提前7天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B.劳动者试用期内提前15天通知用人单位，可解除劳动合同C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位可立即解除劳动合同D.劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同【正确答案】C87.王某与母亲生活在不同的城市。在母亲生日之际，王某通过一家购物网站订送了鲜花，以示祝福。这类买卖合同的交付方式属于()。A.现实交付B.指示交付C.占有改定D.简易交付【正确答案】B88.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，安装.拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。A.技术规范B.拆装方案C.设备运至现场的运输方案D.进度控制横道图【正确答案】B89.【真题】关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位【正确答案】D90.属于企业资质证书撤销的是（）A.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的?B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的?C.建筑业企业依法终止的?D.建筑业企业资质依法被撤销、撤回或吊销的【正确答案】A91.【真题】被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()。A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由第三人自己承担损失D.由代理人独自向第三人承担责任【正确答案】A92.某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由()对是否属于工伤承担举证责任。A.员工B.建筑企业工会组织C.建筑企业D.社会保险行政部门【正确答案】C93.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以共同向()基层人民法院申请司法确认调解协议。A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【正确答案】D94.建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.为从业人员办理意外伤害保险【正确答案】A95.某建筑节能分部工程施工完毕后，由（）组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【正确答案】C96.【真题】关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()。A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D.原判决违反法定程序的，依法改判【正确答案】C97.以下关于女职工的特殊劳动保护的说法，正确的是()。A.禁止安排女职工从事3级体力劳动强度的劳动B.禁止安排怀孕女职工延长工作时间C.禁止安排怀孕女职工夜班劳动D.女职工生育享受不少于90天产假【正确答案】D98.某建筑施工企业与应聘者刘某建立劳动关系，刘某2016年4月5日到达施工现场工作，但未订立书面劳动合同，该企业最晚应于()与其订立书面劳动合同。A.2016年5月15日B.2016年5月5日C.2016年4月15日D.2016年4月25日【正确答案】B99.建设工程安全监督机构是()。A.行政机关B.事业单位C.国有企业D.人民团体【正确答案】B100.按照工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目中，下列不属于必须招标的规模标准是（）A.施工单项合同估算价为人民币800万元B.重要设备的采购，单项合同估算价为人民币80万元C.监理服务的采购，单项合同估算价为人民币85万元D.项目总投资额为4000万元【正确答案】B二.多选题(共70题)1.某建筑施工企业在项目投标过程中不慎将安全生产许可证遗失，则其应()。A.立即向建设行政主管部门报告B.立即向原颁证机关报告C.立即向投标单位报告D.在公众媒体上申明作废后补办E.直接到原颁证机关补办【正确答案】BD2.根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工企业安全生产的资质要素主要体现为()指标。A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.企业效益E.职工学历水平【正确答案】ABC3.【真题】甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有()。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B.丙的保证方式为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【正确答案】BE4.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在()之前。A.作业人员进入新的岗位B.作业人员进入新的施工现场C.企业采用新技术D.企业采用新工艺E.企业申请办理资质延续手续【正确答案】ABCD5.下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的是()。A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年C.地面石材铺贴工程的保修期是2年D.电气工程的保修期是2年E.主体结构工程保修期为无限期【正确答案】CD6.下列选项中，当事人可以行使法定解除权的有()。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行义务C.当事人一方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务【正确答案】ACDE7.环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，（）环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。A.报装B.维修C.调试D.拆除E.闲置【正确答案】DE8.【真题】仲裁协议应当具备的内容有()。A.仲裁事项B.具体的仲裁请求和事实、理由C.仲裁委员会的住所地D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会【正确答案】ADE9.根据我国企业所得税法的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的()A.成本B.红利C.费用D.损失E.收益【正确答案】ACD10.甲公司为扩大生产规模与乙银行签订了200万元的借款合同。为此，甲公司应履行的主要义务有()。A.提供真实情况B.提供担保人为公司担保C.按期归还本金和利息D.按照需要使用借款E.按约定收取借款【正确答案】ABCE11.我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有()。A.颁发用地规划证B.颁发工程规划证C.颁发施工许可证D.批准开工报告E.批准施工合同备案【正确答案】CD12.下列合同中，债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有()。A.当事人因信任订立的委托代理合同B.建筑材料供应合同C.合同中约定禁止债权人转让权利D.供用电、水、气、热力合同E.最高额抵押的主合同【正确答案】ACE13.某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是()。A.承诺分三次偿还B.承诺近期偿还100万元C.承诺由物业公司偿还D.提供还款的银行担保函E.承诺出售其名下房产来偿还【正确答案】ABDE14.【真题】根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有（）。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【正确答案】BCDE15.在建设工程合同中，属于承包人义务的有()。A.及时检查隐蔽工程B.参加工程验收C.提出工期索赔D.自行完成建设工程主体结构施工E.对质量不合格的工程无偿修理【正确答案】BDE16.建设工程勘察企业资质分为()。A.工程勘察综合资质B.工程勘察专业资质C.工程勘察总承包资质D.工程勘察行业资质E.工程勘察劳务资质【正确答案】ABE17.下列债权请求权中，当事人提出诉讼时效抗辩时，人民法院不予支持的有()A.支付存款本金及利息请求权B.基于投资关系产生的缴付出资请求权C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权D.兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权E.履行建设工程保修义务的请求权【正确答案】ABD18.下列属于设计单位安全责任的是（）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.对安全技术措施或专项施工方案进行审查C.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议D.依法对施工安全事故隐患进行处理E.就设计意图、设计文件向施工单位做出说明和技术交底【正确答案】ACE19.根据建设工程质量管理条例，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.建设工程质量监督机构E.建设工程质量检测机构【正确答案】ABD20.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当()。A.通知抵押权人B.经抵押权人同意C.重新办理抵押登记D.经受让人许可E.告知受让人【正确答案】AE21.下列合同中，属于可撤销合同的有()。A.因误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同【正确答案】CD22.某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作出审计结论。对此过程中产生的法律关系，下列说法中正确的是()。A.该施工企业与医院之间是民事法律关系B.该施工企业与医院之间法律地位平等C.审计机关与该医院之间是民事法律关系D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等【正确答案】ABDE23.【真题】某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）A.工程质量保证金应在保修期满后返还B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【正确答案】CE24.【真题】根据绿色施工导则，水源利用中，应当优先采用（）。A.地下水作为混凝土搅拌用水B.市政自来水作为混凝土冲洗用水C.中水搅拌D.中水饮用E.收集雨水养护【正确答案】CE25.甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场大暴雨，导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有()。A.甲有权拒绝接收这批材料B.甲可以解除合同C.被毁材料的损失应由甲和乙共同分担D.被毁材料的损失由乙负担E.被毁材料的损失由甲负担【正确答案】ABD26.行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明（）A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式C.履行义务的方式D.履行义务的期限E.当事人依法享有的陈述权和申辩权【正确答案】BCDE27.行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项()。A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式C.履行义务的方式D.履行义务的期限E.当事人依法享有的陈述权和申辩权【正确答案】BCDE28.某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙材料供应商，随后施工单位索要回货款支付给甲供应商。关于本案中债的性质，下列说法中正确的有()。A.向甲供应商支付货款属于合同之债B.向乙供应商支付货款属于合同之债C.甲、乙供应商之间原本没有债的关系D.乙供应商获得货款形成无因管理之债E.乙供应商获得货款形成不当得利之债【正确答案】ACE29.【真题】关于工程质量检测的说法，正确的有()。A.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构C.检测机构不得与建设单位有隶属关系D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责【正确答案】ADE30.甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括()。A.裁决不合理B.仲裁庭的组成违反法定程序C.认定事实的主要证据不足D.适用法律确有错误E.裁决的事项不属于仲裁协议的范围【正确答案】BCDE31.根据固体废物污染环境防治法规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的()区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。A.风景名胜区B.自然保护区C.基本农田保护区D.经济技术开发区E.水源保护区【正确答案】ABCE32.应当认定为工伤的有()。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.患重大疾病的D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的【正确答案】ABE33.甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括()。A.向乙公司交付彩印机B.向甲公司交付彩印机C.向乙公司履行瑕疵担保义务D.向甲公司履行瑕疵担保义务E.履行维修义务【正确答案】BD34.【真题】建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()。A.工程竣工验收备案表B.住宅使用说明书C.工程竣工验收报告D.施工单位签署的工程质量保修书E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文【正确答案】ACDE35.【真题】关于地役权,下列表述正确的是（）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人【正确答案】ABDE36.【真题】根据建筑市场诚信行为信息管理办法，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有（）。A.行政处罚决定在被行政复议期间的B.行政处罚决定被依法停止执行的C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的D.行政处罚决定经行政复议被撤销的E.行政处罚决定因行政执法监督被变更的【正确答案】BCDE37.?下列工程可以在开工前不申请施工许可证的有（）。A.建设资金已经落实的投资28万元的工程B.涉及国家秘密不适宜公开招标的工程C.工期不足一年的工程D.设计图纸已经经过审批的军用房屋工程E.施工企业自用的办公楼工程?【正确答案】AD38.【真题】当事人可以向仲裁委员会