二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷及答案[72]

二级建造师建设工程项目管理试题题库押题卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某工程合同金额200万元，合同工期5个月，预付款36万元，主材料费所占比重60%，每月完成工程量40万元，那么第一次扣回预付款的数额为()万元。A.10B.12C.14D.16【正确答案】B2.在价格调整公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.48【正确答案】C3.在下列各项工程中，需要直接编制单位工程施工组织设计的是()。A.某市新建机场工程B.某城际高速公路C.某拆除工程定向爆破工程D.某发电厂第一车间烟囱维修工程【正确答案】D4.下列选项中，一般而言属于工程项目控制性施工进度计划的是()。A.单位工程施工进度计划B.施工企业年度生产计划C.工程项目施工总进度规划D.工程项目月度施工计划【正确答案】C5.【真题】某工程双代号网络计划中，工作H的紧后工作有Q、S。工作Q的最迟开始时间为12，最早开始时间为8；工作S的最迟完成时间为14，最早完成时间为10；工作H的自由时差为4天。则工作H的总时差为()天。A.2B.4C.5D.8【正确答案】D6.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），单位工程量材料费的计算公式为（）。A.材料费=（材料消耗量材料单价）B.材料费=（材料消耗量材料单价）+检验试验费C.材料费=（材料消耗量材料单价）+采购保管费D.材料费=（材料消耗量材料基价）+运杂费【正确答案】A7.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D8.（）包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。A.计划(Plan)B.实施(Do)C.检查(Check)D.处理(Action)【正确答案】B9.根据标准施工招标文件，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后()天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书；发包人签发竣工结算支付证书后的()天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。A.7，14B.14，14C.28，28D.56，28【正确答案】A10.【真题】根据建筑施工场界噪声限值GB12523-90，推土机在夜间施工时的施工噪声限值是()dB。A.55B.65C.75D.85【正确答案】A11.下列有关建设工程施工风险因素，属于组织风险的是（）。A.工程所在地的水文地质条件B.承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力C.事故的防范措施和计划D.工程施工方案【正确答案】B12.建筑施工企业项目经理是指受（）委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。A.企业法定代表人的代表B.业主C.企业法人D.企业法定代表人【正确答案】D13.按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013文件的规定，如施工过程中出现了由于清单的错、漏项引起新的清单项目，且已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，其单价为()。A.由工程师与承包人协商确认B.由承包人提出价格，发包人确认C.参照清单价格确认D.按变更价格确认【正确答案】B14.某建设工程采用建设工程工程量清单计价规范，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m，完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（）元/m。A.29.88B.47.80C.42.40D.44.60【正确答案】B15.【真题】某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于()。A.管理工作流程组织B.信息处理工作流程组织C.物质流程组织D.施工作业流程组织【正确答案】A16.下列关于施工总承包管理方的说法中，不正确的是（）。A.施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调?B.一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工、采购合同?C.业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工作?D.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任?【正确答案】B17.【真题】根据标准施工招标文件，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按()进行计算。A.目前市场上同工种人工的日工资单价B.承包商提出的计日工单价C.列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价D.列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价【正确答案】C18.【真题】工程施工质量事故的处理包括：事故调查；事故原因分析；事故处理；事故处理的鉴定验收；制订事故处理方案。其正确的程序为()。A.B.C.D.【正确答案】D19.【真题】根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，刚下一步应进行的工作是（）。A.制定事故处理方案B.事故的责任处理C.事故处理的鉴定验收D.提交处理报告【正确答案】A20.对工人工作时间进行分类研究时将工人在工作班内消耗的工作时间分为必需消耗的时间和损失时间。其中损失时间中包括多余和偶然工作、停工、违背劳动纪律所引起的损失时间。由于工程技术人员和工人的差错而引起的时间消耗属于()。A.多余工作时间B.偶然工作时间C.停工时间D.违反劳动纪律时间【正确答案】A21.在国际上，施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，其主要任务是（）。A.负责项目的人员配置和物资采购B.负责项目的技术管理工作C.代表企业法定代表人在项目上行使法律责任D.项目目标的控制和组织协调【正确答案】D22.【真题】下列施工质量控制中，属于事前控制的是()A.设计交底B.重要结构实体检测C.隐蔽工程验收D.施工质量检查验收【正确答案】A23.索赔事件（又称为干扰事件）使实际情况与合同规定不符合，其在施工过程中最终引起的应是()的变化。A.规范和标准B.方案和部署C.合同条件D.工期和费用【正确答案】D24.【真题】已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延()天。A.3B.5C.8D.10【正确答案】D25.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，暂列金额可用于支付()A.施工中发生设计变更增加的费用B.业主提供了暂估价的材料采购费用C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用D.因施工缺陷造成的工程维修费用【正确答案】A26.【真题】某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为()万元。A.24.25B.29.1C.53.35D.55【正确答案】C27.【真题】双代号网路计划中的关键线路是指(?)。A.总时差为零的线路B.总的工作持续时间最短的线路C.一经确定，不会发生转移的线路D.自始至终全部由关键工作组成的线路【正确答案】D28.包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】A29.建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。A.制定总进度目标B.分析和论证目标实现的可能性C.论证总进度纲要D.确定里程碑事件及进度计划子目标【正确答案】B30.为了实现进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展，这属于施工方进度控制的（）。A.管理措施B.经济措施C.技术措施D.组织措施【正确答案】A31.【真题】建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是()。A.项目经理B.施工方案C.信息技术D.组织体系【正确答案】D32.【真题】关于编制施工项目成本计划时考率预备费的说法，正确的是()A.只针对整个项目考虑总的预备费。以便灵活调用B.在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费C.既要针对整个项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预测费用D.不考虑整个项目预备费用，由施工企业统一考虑【正确答案】C33.在双代号网络计划中，如果其计划工期与计算工期相等，且工作i-j的完成节点在关键线路上，则工作i-j的自由时差()。A.等于零B.小于零C.小于其相应的总时差D.等于其相应的总时差【正确答案】D34.除专用合同条款另有约定外，承包人原则上采用（）的方式提供质量保证金。A.质量保证金保函B.相应比例的工程款C.相应比例的进度款D.双方约定的其他方式【正确答案】A35.【真题】根据标准施工招标文件，下列不属于工程变更范围的是（）。A.取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.为完成工程需要追加的额外工作【正确答案】A36.工程双代号时标网络计划中，某工作箭线上的波形线表示（）。A.该工作的自由时差B.该工作的总时差C.该工作与其紧前工作之间的时间间隔D.该工作与其紧前工作之间的时距【正确答案】A37.建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从()开始直到()的全过程。A.招标阶段，竣工验收B.投标阶段，竣工验收C.招标阶段，保修期结束D.投标阶段，保修期结束【正确答案】B38.【真题】根据质量管理体系(GB/T19000-2000)，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是()。A.质量体系文件B.质量手册C.程序文件D.质量计划【正确答案】A39.建设工程施工招标应具备的条件是（）A.已委托招标代理机构?B.招标文件已编制完成?C.初步设计及概算应当履行批准手续的，已经批准?D.施工图设计及预算应当履行批准手续的，已经批准【正确答案】C40.安全事故按伤害程度可分为()。A.轻伤、重伤、严重伤亡B.轻伤、一般伤亡、重大伤亡C.轻伤、重伤、死亡、重大伤亡D.轻伤、重伤、死亡【正确答案】D41.索赔款中的企业管理费主要是指（）所增加的管理费。A.工程变更期间B.工程延期期间C.工效降低期间D.工作窝工期间【正确答案】B42.按照管理职能的多个环节，当项目经理决定采用增加夜班的方法来争取时间后，接下来应该是（）。A.筹划B.决策C.执行D.检查【正确答案】C43.某建设项目采用施工总承包模式，A监理公司承担施工监理任务，H施工企业承担主要的施工任务，业主将其中的装修任务发包给B公司，则B装修公司在施工中应接受（）的施工管理。A.业主方B.A监理公司C.设计方D.施工总承包方【正确答案】D44.监督机构对施工中的质量问题进行查处，对问题严重的单位可根据情况发出（）的处理意见。A.质量问题整改通知单B.局部暂停施工指令单C.全面停工通知书D.临时收缴资质证书通知书【正确答案】D45.根据建设工程工程量清单计价规范规定，使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用（）计价。A.政府指导价B.工程量清单C.工程定额D.分部分项工程项目清单【正确答案】B46.【真题】关于横道图特点的说法，正确的是()。A.横道图无法表达工作间的逻辑关系B.可以确定横道图计划的关键工作和关键路线C.只能用手工方式对横道图计划进行调整D.横道图计划适用于大的进度计划系统【正确答案】C47.通过树状图的方式对一个工程的结构层逐层分解以反映该工程的所有任务的组织工具应当是（）。A.工作流程图B.工作任务分工表C.项目结构图D.组织结构图【正确答案】C48.下列有关施工成本分析方法的表述正确的是（）。A.因素分析法又称为连环置换法B.采用因素分析法时，其指标的排序规则是：先价值量，后实物量；先绝对值，后相对值C.业务核算的范围比会计核算的广，但比统计核算的要窄D.差额计算法是比较法的一种简化形式【正确答案】A49.下列费用偏差原因，属于由于业主原因的是（）。A.协调不佳B.人工涨价C.图纸提供不及时D.材料代用【正确答案】A50.项目组织结构图应反映（）和费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理，信息管理和组织与协调等主管部门或主管人员之间的组织关系。A.项目经理B.项目技术负责人C.企业总经理D.企业法人代表【正确答案】A51.文明施工应当在（）过程实施。A.土方开挖至主体封顶施工阶段B.项目部进场至主体封顶阶段C.主体及装饰装修阶段D.项目部进场至施工结束清场阶段【正确答案】D52.施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用应计入（）费用。A.分部分项工程B.规费项目C.措施项目D.其他项目【正确答案】C53.【真题】采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的()结合。A.组织结构B.工程流程C.职能结构D.合同结构【正确答案】D54.某一结构构件截面尺寸不足，或材料强度不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力时应（）。A.加固处理B.修补处理C.返工处理D.不作处理【正确答案】D55.施工过程中，如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过()，则工程变更项目的综合单价可由发承包双方协商调整。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】C56.【真题】关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。A.施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到B.施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的C.施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格D.施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录【正确答案】D57.根据竣工结算的计价原则，措施项目中的总价项目除()外，其他应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算。A.安全文明施工费B.夜间施工费C.二次搬运费D.冬雨期施工费【正确答案】A58.【真题】建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目()批准后实施。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.设计单位【正确答案】A59.【真题】某检验批质量验收时，抽样送检资料显示其质量不合格，经有资质的法定检测单位实体检测后，仍不满足设计要求，但经原设计单位核算后认为能满足结构安全与使用功能要求，则该检验批的质量()。A.应返工重做后重新验收B.需与建设单位协商一致方可验收C.可予以验收D.由监督机构决定是否予以验收【正确答案】C60.建设工程实行总承包的，由()对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程主体结构的施工。A.分包单位B.建设单位C.总承包单位D.监理单位【正确答案】C61.【真题】为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工季度计划相适应的资源需求计划，以反应工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的()措施。A.组织B.管理C.经济D.技术【正确答案】C62.安全隐患的处理程序正确的是（）。A.登记整改复查销案B.整改登记复查销案C.登记整改销案复查D.整改登记销案复查【正确答案】A63.某建筑公司承包了一栋商业会馆工程的施工任务，该工程工期紧，施工技术难度大，设计施工方案时，针对不可控风险的选择对策是()。A.规避风险B.转移风险C.减轻风险D.自留风险【正确答案】B64.对于施工现场用气焊用的乙炔发生罐产生的污水，正确的处理方式是（）。A.要求专用容器集中存放，并倒入沉淀池处理B.储存及保管要采取措施和专人负责C.在合理位置设置沉淀池，经沉淀后方可排入市政污水管网D.应设置简易有效的隔油池，使产生的污水经过隔油池后再排入市政污水管网【正确答案】A65.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报()备案。A.上一级人民政府和同级安全生产监督管理部门?B.同级人民政府和同级安全生产监督管理部门?C.上一级人民政府和上一级安全生产监督管理部门?D.同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门【正确答案】D66.政府对施工质量实施监督管理的主要手段是()。A.施工旁站制度和竣工验收备案制度B.施工许可制度和标准化管理制度C.施工标准化管理制度和竣工验收备案制度D.施工许可制度与竣工验收备案制度【正确答案】D67.下列选项中，属于项目设计准备阶段主要工作的是（）。A.编制项目建议书B.编制项目可行性研究报告C.编制项目总成本计划D.编制设计任务书【正确答案】D68.下列有关建设工程生产安全事故报告和调查处理的表述正确的是（）。A.实行施工总承包的建设工程，当发生生产安全事故后，由总承包单位负责上报事故B.事故调查是落实“四不放过”原则的核心环节C.任何情况下，建设主管部门都不能越级上报事故情况D.若当月无事故，则可不填报安全事故月报【正确答案】A69.某工程主体结构混凝土工程量约3200m3，预算单价550元m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元m3。施工至第二个月底，实际完成混凝土工程量1800m3。运用赢得值法，可分析得到该工程发生了费用偏差，此时应采取的可行的纠偏措施是（）。A.加快施工进度B.重新选择混凝土供应商C.调整工程数量D.进行材料代用【正确答案】B70.承包人在监理人发出暂停施工指示（）天内未发出复工通知时，可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工A.28?B.30?C.56?D.84【正确答案】C71.以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【正确答案】A72.施工组织总设计、单位工程施工组织设计以及分部（分项）工程施工组织设计均包括的内容是（）。A.施工部署B.施工机械的选择C.各项资源需求量计划D.施工总进度计划【正确答案】C73.【真题】某网络计划中，工作M的最早完成时间是第8天，最迟完成时间是13天，工作的持续时间是4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值是2天，则该工作的自由时差为()天A.2B.3C.4D.5【正确答案】A74.建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由()负责供应。A.发包人B.工程师C.劳务分包人D.工程承包人【正确答案】D75.在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了（），它是信息管理的核心指导文件。A.信息编码手册B.信息管理手册C.信息分类体系D.信息处理方法【正确答案】B76.某工程项目采用经审定批准的施工图纸及其预算方式分包形成的总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现，因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了合同中的工程量，则进行该分项工程计量时应()。A.按照合同中的工程量计算B.按变更后的工程量计算C.按承包人提交的已完工程量计算D.按发包人核准的工程量计算【正确答案】B77.【真题】单代号网络划时间参数计算中，相邻两项工作之同的时间间隔()A.紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差B.紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差C.紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差D.紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差【正确答案】C78.按现行规定，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是()。A.受自然地域环境限制的B.公开招标程序过于烦琐的C.因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的D.因潜在投标人多而导致招标工作量太大的【正确答案】A79.采用（）方式的，施工过程中不计工时和工程量。A.固定劳务报酬B.按确定的工时计算劳务报酬的C.按确认的工程量计劳务报酬的D.计酬【正确答案】A80.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201），承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，则承包人的正确做法为()。A.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后28d内提交最终索赔报告B.只需在干扰事件影响结束后28d内提交最终索赔报告C.按工程师要求间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36d内提交最终索赔报告D.按工程师要求间隔提交中间索赔报告，干扰事件影响结束后42d内提交最终索赔报告【正确答案】A81.下列定额中可直接用于工程项目施工管理的是（），它可用来编制施工作业计划、签发施工任务单、签发限额领料单等。A.概算定额B.预算定额C.施工定额D.概算指标【正确答案】C82.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按规定支付的在法定节假日工作的工资属于（）。A.津贴补贴B.计时工资C.加班加点工资D.特殊情况下支付的工资【正确答案】C83.关于分部（子分部）工程质量验收合格应符合的规定，下列选项中不正确的是()。A.所含分项工程的质量均验收合格B.质量控制资料完整C.工程施工符合设计文件的要求D.观感质量验收符合要求【正确答案】C84.通过生产要素的优化配置，有效控制实际成本，属于施工成本管理的()。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【正确答案】A85.以下不属于工作流程组织的是（）。A.管理工作流程组织B.信息处理工作流程组织C.技术工作流程组织D.物质流程组织【正确答案】C86.在项目实施中，岩土地质条件和水文地质条件，属于（）风险。A.组织B.工程环境C.经济与管理D.技术【正确答案】B87.因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用（）A.计划进度日期价格?B.实际进度日期价格?C.计划进度日期价格与实际进度日期价格两者的较高者?D.计划进度日期价格与实际进度日期价格两者的较低者【正确答案】C88.在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称为()。A.建设工程文件B.归档文件C.施工文档资料D.工程档案【正确答案】D89.施工测量控制方案应经过()批准后实施。A.项目经理B.项目技术负责人C.施工企业负责人D.监理工程师【正确答案】B90.下面关于施工企业项目经理的说法正确的是（）。A.未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理B.发包人有权更换承包人的项目经理C.承包人更换项目经理不需要征得发包人同意D.发包人有权指定承包人的项目经理【正确答案】A91.【真题】下列施工质量控制措施中，属于事前控制的是()。A.设计交底B.重要结构实体检测C.隐蔽工程验收D.施工质量检查验收【正确答案】A92.【真题】下列进度控制措施中，属于管理措施的是()。A.编制工程资源需求计划B.应用互联网进行进度控制C.制订进度控制工作流程D.选择先进的施工技术【正确答案】B93.某施工企业项目经理在组织项目施工中，为了赶工期，施工质量控制不严，造成某分项工程返工，使其施工项目受到了一定的经济损失，则该施工企业对项目经理的处理主要是()。A.追究法律责任B.追究经济责任C.追究社会责任D.吊销建造师资格【正确答案】B94.【真题】施工企业安全检查制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）的落实。A.安全责任制B.施工起重机械的使用登记制度C.现场人员的安全教育制度D.专项施工方案专家论证制度【正确答案】A95.主管部门对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况实施监督的是（）。A.工程实体质量监督B.工程质量行为监督C.竣工质量验收监督D.工程主体质量监督【正确答案】A96.某施工单位承建某建设工程项目，该项目建设工期很紧，为了保证工程建设的顺利进行，建设单位向施工单位及时提供了原始基准点、基准线和标高等测量控制点等资料，施工单位应()。A.按照建设单位提供的资料及时开始施工B.首先进行复核，然后将复测结果报监理单位审核C.首先进行复核，然后将复测结果报设计单位审核D.首先进行复核，然后将复测结果报勘察单位审核【正确答案】B97.某建筑工程公司作为总承包商承接了某高校新校区的全部工程项目，针对其中的综合楼建设所编制的施工组织设计属于()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】B98.具有防治污染设施的建设工程项目可投入生产或者使用的条件是，防治污染的设施必须经（）验收合格。A.项目所在地的建设主管部门B.项目投资人所在地的环境保护行政主管部门C.审批设计文件的建设主管部门D.原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门【正确答案】D99.对施工过程中产生的泥浆水只能（）。A.直接排入河流B.直接排入城市下水道C.排入周边空地或土地D.经过沉淀处理达到排放标准后排入下水道【正确答案】D100.【真题】某工程项目承包人在2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2010年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2010年8月20日按照有关规定办理了竣工验收备案手续，本项目的实际竣工日期为（）。A.2010年8月10日B.2010年7月12日C.2010年8月5日D.2010年8月20日【正确答案】B二.多选题(共70题)1.下列有关工程成本的指标中，属于施工成本计划质量指标的有（）。A.设计预算成本计划降低额B.设计预算成本计划降低率C.责任目标成本计划降低额D.责任目标成本计划降低率E.按分部汇总的各单位工程（或子项目）计划成本指标【正确答案】BD2.施工项目相关的信息管理的主要工作之一是收集并整理相关公共信息，其中需要收集的市场信息包括（）。A.交通运输条件B.材料供应商表C.环保要求D.新材料信息表E.机械设备价格表【正确答案】BDE3.施工生产中计量控制的主要工作包括（）。A.投料计量B.施工测量C.施工机械设备数量计量D.监测计量E.施工人员数量计量【正确答案】ABD4.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼【正确答案】AB5.若施工中施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征表述不一致，发承包双方应（）。A.遵循工程量清单项目特征表述B.遵循招标文件C.遵循实际施工的项目特征D.依据合同约定重新确定综合单价E.按原综合单价计价【正确答案】CD6.根据安全隐患的内容而采用的安全隐患防范的一般方法包括（）。A.跟踪验证B.对施工人员进行安全意识的培训C.建立施工现场的安全监督检查机制D.对施工机具进行有序监管，投入必要的资源进行保养维护E.当场指正，限期纠正，预防隐患发生【正确答案】BCD7.施工成本计划的编制依据包括（）。A.合同文件B.相关定额C.项目管理实施规划D.价格信息E.核实的分部工程量【正确答案】ABCD8.职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T450012020，标准的结构系统采用PDCA循环管理模式，即由领导作用（）组成。A.策划B.支持和运行C.绩效评价D.改进E.管理评审【正确答案】ABCD9.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），属于建筑安装工程材料费的有()。A.材料在工地被盗窃发生的损失B.材料原价C.材料自来源地运至工地仓库所发生的运杂费D.材料在运输和装卸过程中不可避免的损耗费E.材料在工地发生的保管费和仓储损耗的费用【正确答案】BCDE10.下列属于管理类工程信息的是（）。A.专家信息B.投资控制信息C.合同管理信息D.建设物资的市场信息E.项目融资的信息【正确答案】BC11.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），应计入措施费的有()。A.二次搬运费B.脚手架费C.夜间施工增加费D.施工机械大修理费E.已完工工程及设备保护费【正确答案】ABCE12.某公司承揽了一座桥梁工程，其项目经理为实现质量、进度、成本和安全，组织项目部成员制定了相应的控制措施，则其措施类型包括()。A.管理措施B.技术措施C.组织措施D.经济措施E.结构措施【正确答案】ABCD13.危险化学品特种作业人员应具备的条件是（）A.具有初中及以上文化程度?B.相应医疗机构体检健康合格?C.具备必要的安全技术知识和技能?D.有三年从事特种作业的工作经验?E.年满16周岁【正确答案】BC14.编制施工机械台班使用定额时，需要进行的工作包括（）。A.拟定施工机械工作的正常施工条件B.确定机械的利用系数C.确定机械纯工作1小时的正常生产率D.对施工机械的工作时间进行划分E.拟定工人小组的定额时间【正确答案】ABCE15.关于安全生产事故应急预案管理的说法中，正确的有（）。A.重要应急资源发生重大变化的，应急预案应当及时修订并归档B.生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练C.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应当报同级人民政府备案，同时抄送上一级人民政府应急管理部门，并依法向社会公布D.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审E.生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练或者专项应急预案演练【正确答案】ABC16.【真题】政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有()。A.进入被检查单位的施工现场进行检查B.要求被检查单位提供相关工程财务台账C.发现有影响工程质量问题时，责令改正D.降低企业资质等级E.吊销企业营业执照【正确答案】AC17.单代号网络图和双代号网络图相比，具有的特点有（）。A.工作之间的逻辑关系容易表达，且不用虚箭线B.网络图便于检查和修改C.工作持续时间没有长度，不够形象直观D.表示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉E.只允许有单个终点节点，但可以有多个起点节点【正确答案】ABCD18.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），属于人工费的组成部分的是（）。A.生产工人劳动保护费B.加班加点工资C.津贴补贴D.奖金E.职工教育经费【正确答案】BCD19.某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计的内容包括（）。A.工程概况及施工特点分析B.施工方案的选择C.施工总进度计划D.各项资源需求量计划E.单位工程施工总平面图设计【正确答案】ABDE20.环境管理体系标准的主要特点有（）。A.可增强劳动者身心健康，提高劳动效率B.以人为本，组织的管理以强制行为为主C.适用于各行各业、任何类型和规模的组织D.着重强调与法律法规的符合性E.与其他管理体系的兼容性【正确答案】CDE21.【真题】关于施工成本计划的说法，正确的有()。A.当编制的成本计划达不到目标成本的要求时应重新编制B.编制施工成本计划的过程也是挖掘降低成本潜力的过程C.项目经理的责任成本目标属于竞争性成本计划D.编制施工成本计划的过程是检验施工技术质量管理、物资消耗是否落实的过程E.确定了目标总成本后，还应将总目标分解落实到机构、班组【正确答案】ABDE22.【真题】下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的有（）。A.建立质量检验制度B.建立施工现场管理制度C.做好成品保护D.建立质量信息系统E.开展群众性的QC活动【正确答案】AE23.根据建设工程施工合同(示范文本)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。A.市场价格的任何波动?B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款?C.工程造价管理部门公布的价格调整?D.一周内非承包人原因停水，停电，停气造成的停工累计超过8h?E.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】BCD24.【真题】建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。A.确定施工作业的具体安排B.确定计划期内人、机、料需求C.确定计划期内的资金需求D.确定控制性进度计划的关键指标E.确定里程碑计划节点【正确答案】ABC25.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)，下列应计入建筑安装工程间接费的有()。A.工程排污费B.危险作业意外伤害保险C.社会保险费D.环境保护费E.材料二次搬运费【正确答案】ABC26.下列关于企业质量管理体系的认证与监督，说法正确的是（）。A.质量管理体系由公正的第三方认证机构进行认证B.企业获准认证的有效期为两年C.企业获准认证的有效期为三年D.企业获准认证后，每年一次接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理E.企业获准认证后，应经常性的进行内部审核，保持质量管理体系的有效性【正确答案】ACDE27.下列选项中，属于单位工程施工组织设计内容的有（）。A.工程概况与施工部署B.施工方案选择C.单位工程施工总平面图设计D.施工进度计划E.施工方法及施工机械选择【正确答案】BCD28.根据标准施工招标文件合同条款规定，下列各种情况中，可以合理补偿承包人索赔费用的有（）。A.异常恶劣的气候条件B.承包人遇到不利物质条件C.发包人要求承包人提前竣工D.法律变化引起的价格调整E.施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品【正确答案】BCDE29.下列选项中，属于施工准备阶段监理工作的主要任务的有()。A.监督施工单位严格执行合同B.参与设计单位向施工单位的交底C.审查施工单位选择的分包单位的资质D.检查和评价施工单位的工程自检工作E.在单位工程开工前检查施工单位的复测资料【正确答案】BCE30.某工程紧邻市中心主要路段，施工单位采取的下列环境保护措施，正确的有（）。A.施工现场外围设置2.2m高的围挡?B.严格控制施工作业时间，一般避开晚10时到次日早6时的作业?C.在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备?D.施工现场水磨石的污水须经排水沟排放和沉淀池沉淀后再排入城市污水管道或河流?E.用餐人数在50人以上的施工现场临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池?【正确答案】BCD31.建设项目信息管理部门的工作任务主要包括（）等。A.负责编制信息管理手册，并在项目实施中进行必要的修改和补充B.负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的信息处理工作C.负责信息处理工作平台的建立和运行维护D.负责工程档案管理E.负责项目现场管理【正确答案】ABCD32.当计算工期不能满足要求工期时，需要压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时宜考虑()。A.缩短持续时间对质量影响不大的工作B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C.有充足备用资源的工作D.持续时间最长的工作E.缩短持续时间对安全影响不大的工作【正确答案】ABCE33.下列关于措施项目费的调整正确的是（）。A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动C.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确定单价D.按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，E.如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利【正确答案】ACDE34.在施工测量控制中，民用建筑的测量复核通常包括（）。A.建筑物定位测量B.墙体皮数杆检测C.架空管线施工检测D.楼层间高程传递检测E.设备基础与预埋螺栓定位检测【正确答案】ABD35.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括()。A.确保资源充足B.设计工作进度C.控制设计准备阶段的工作进度D.项目动用前准备阶段的工作进度E.确定项目的工作编码【正确答案】BCD36.质量事故的处理依据应当包括()。A.有关质量事故的观测记录、照片等B.有关合同及合同文件C.施工记录、施工日志等D.事故造成的经济损失大小E.相关的法律法规【正确答案】ABCE37.下列选项中，属于建筑安装工程费用中的人工费的有()。A.按规定发放的生产工人物价补贴B.生产工人劳动保护费C.生产工人劳动竞赛奖金D.生产工人劳动保险和职工福利费E.企业为职工缴纳的工伤保险费【正确答案】AC38.生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，向施工单位负责人报告。施工单位负责人接到报告后，必须向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。其事故报告的内容有（）。A.事故发生的时间、地点、工程项目和有关单位名称及事故发生的简要经过B.类似事故伤亡情况C.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失D.事故的初步原因、事故发生后采取的措施及事故控制情况E.事故报告单位或报告人员【正确答案】ACDE39.职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T450012020的总体结构组成部分包括（）。A.总说明B.范围C.规范性引用文件D.术语和定义E.领导作用和工作人员参与【正确答案】BCDE40.政府主管部门实施监督检查时，有权采取的措施不包括（）。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.评定工程质量等级D.发现质量不合格给予行政处分E.发现有影响工程质量的问题时，责令改正【正确答案】CD41.下列有关工程预付款的说法中，正确的有（）。A.预付款是承包人预先垫支的工程款B.包工包料工程的预付款的计算基数要扣除暂列金额C.预付款是发包人为帮助承包人解决施工准备阶段的资金周转问题而提前支付的一笔款项D.发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人E.预付款扣款方式由发包人决定【正确答案】BCD42.下列属于工程环境风险的包括（）。A.自然灾害B.水文地质条件C.现场与公用防火设施的可用性及其数量D.引起火灾和爆炸的因素E.岩土地质条件【正确答案】ABDE43.由不同功能的计划构成的进度计划系统包括()。A.总进度规划（计划）B.控制性进度规划（计划）C.指导性进度规划（计划）D.实施性（操作性）进度计划E.项目子系统进度计划【正确答案】BCD44.质量监督机构在工程竣工阶段质量监督工作的主要内容有（）。A.对在质量监督检查中提出的质量问题的整改情况进行复查B.编制单位工程质量监督报告C.编制单项工程质量监督报告D.参加竣工验收的会议，对验收的程序及验收的过程进行监督E.检查参与工程项目建设各方的质量保证体系【正确答案】ABD45.下列有关物资采购合同的表述，正确的有（）。A.进行建筑材料采购时，其包装物的回收办法可以采用押金回收或折价回收B.进行建筑材料采购时，其包装物一般应由建筑材料的供货方负责供应C.设备采购合同价款的支付一般分三次，其中，设备制造前，采购方支付设备价格的20%作为预付款D.建筑材料采购方逾期付款，应按同期银行同期贷款利息支付逾期付款利息E.进行建筑材料采购时，供货方发货时所采用的计量单位与计量方法应该与合同一致【正确答案】ABE46.某工程施工期间发生工程变更，导致措施项目费用调整，下列调整措施正确的有（）。A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动C.采用单价计算的措施项目费，按照已标价工程量清单项目的规定确定单价D.按总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目调整E.承包人未事先将拟实