初级经济师《建筑经济》试题押题卷及答案42

初级经济师建筑经济试题押题卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和费用增加时，承包人提出索赔属于（）。A.默示索赔B.反索赔C.综合索赔D.工程变更索赔【正确答案】D2.因债务人放弃其到期债权或无偿转让其财产，对债权人造成损害的，债权人可以（）。A.向债务人表示撤销其行为B.向工商行政管理机关请求撤销债务人的行为C.请求人民法院撤销债务人的行为D.要求第三人返还财产【正确答案】C3.【真题】将建设工程定额分为劳动定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额，是按()进行的分类。A.生产要素内容B.编制程序和用途C.编制单位和适用范围D.投资的费用性质【正确答案】A4.下列功能分类中，属于从用户需求角度进行分类的是（）。A.基本功能与辅助功能B.美学功能与使用功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】C5.【真题】施工组织设计是指导施工准备和施工全过程的()。A.工艺技术文件B.项目管理计划C.技术经济文件D.质量管理计划【正确答案】C6.【真题】根据建筑工程建筑面积计算规范，下列建筑物的组成面积中，不计算建筑面积的足()A.结构层高2.1m的管道层B.结构层高2.5m的地下室C.结构净高2.1m的有顶盖的采光井D.结构层高3m的门厅【正确答案】A7.经济评价应遵循的基本原则，不包括（）。A.“有无对比”原则B.效益与费用计算口径对应一致的原则C.收益与风险权衡的原则D.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主的原则【正确答案】D8.评标委员会完成评标后，应向（）提出书面评标报告。A.设计单位B.招标人C.监理机构D.投标人【正确答案】B9.在不兑现的信用货币制度下，货币发行权主要集中于（）。A.中央银行B.贸易部门C.财政部门D.投资银行【正确答案】A10.【真题】工程质量是对建设工程()的要求。A.结构安全B.使用功能C.节能效果D.综合特性【正确答案】D11.某建没项目的盈亏情况预计有三种可能：经营状况好时可获得利润1500万元，经营状况一般时可获得利润600万元，经营状况差时将亏损1000万元，各种情况发生的概率难以确定。采用合理性标准决策，该建设项目的期望利润是（）万元。A.367B.1033C.1100D.4689【正确答案】A12.【真题】下列工人工作时间中，属于有效工作时间的足()A.辅助工作时间B.休息时间C.多余时间D.偶然时间【正确答案】A13.关于材料预付款，下列说法错误的有（）。A.对承包商买进并运至工地的材料、设备，业主应支付无息预付款B.材料预付款是指运至工地已用于工程的材料设备预付款C.材料、设备预付款按合同中规定的条款从承包商应得的工程款中分批扣除D.在支付材料设备预付款时，承包商需提交材料、设备供应合同或订货合同的影印件【正确答案】B14.为了有效地控制投资，最好采用成本加酬金合同价中的（）。A.最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价B.成本加固定百分比酬金确定的合同价C.成本加固定金额确定的合同价D.成本加奖罚确定的合同价【正确答案】A15.财务制度规定，实行双倍余额递减法的固定资产，应当在其固定资产折旧年限到期前两年内，将（）。A.固定资产净值平均摊销B.固定资产净值平均摊销再扣除预计净残值C.固定资产折旧完D.固定资产原值平均摊销【正确答案】A16.某运输设备购买方案的投资额为32万元，年运行费用为12万元，估计该设备2年后退出使用时的价值为8万元。若基准收益率为8%，为使该方案有利，则每年利用该设备的收益应大于（）万元。已知：（P/A,8%,2）=1.783,（P/F,8%,2）=0.8573。A.26.10B.28.56C.32.78D.35.23【正确答案】A17.【真题】分部分项工程和措施项目清单应采用()计价。A.固定总价B.综合单价C.成本加酬金D.固定单价【正确答案】B18.优先股资金成本率Kp的计算公式为（）。A.Kpi（1T）（1f）B.Kpi（1T）C.Kpi（1f）+gD.Kpi（1f）【正确答案】D19.【真题】关于建筑业在国民经济中的地位的说法，正确的是()A.建筑业是国民经济的非支柱产业B.建筑业是国民经济各行业赖以生存和发展的物质基础C.建筑业在国民经济中所占比重较小D.建筑业在国民经济中所占比重最大【正确答案】B20.根据担保法的规定，即使下列单位具有代为清偿债务能力，但只有（）可以作为保证人。A.某公立学校B.某企业法人C.某公立医院D.某公益社会团体【正确答案】B21.下列方法中，可用于价值工程对象选择的是（）。A.成本分析法B.功能分析法C.ABC分析法D.德尔菲法【正确答案】C22.【真题】实行工程量清单计价的工程，应采用()合同A.单价B.总价C.成本加酬金D.可调价格【正确答案】A23.【真题】现行施工企业财务制度规定，按成本的经济性质划分，工程成本由()组成。A.直接成本和间接成本B.固定成本和变动成本C.预算成本和计划成本D.概算成本和实际成本【正确答案】A24.在现实生活中，价值规律对生产和交换活动的支配作用是通过（）表现出来的。A.商品销售数量B.产品生产数量C.商品价格运动D.货币流通速度【正确答案】C25.家庭联产承包责任制并未改变农村土地的集体所有制性质，只是改变了农村土地的（）。A.种植结构B.经营方式C.分配方式D.管理模式【正确答案】B26.【真题】由于分包单位不服从施工总包单位的安全生产管理而导致发生生产安全事故时，分包单位应承担()。A.全部责任B.主要责任C.共同责任D.次要责任【正确答案】B27.下面各项中，属于企业所有者权益的是（）。A.商业信用B.资本公积金C.银行借款D.债券【正确答案】B28.【真题】设计单位应考虑施工安全操作和防护的需要，在设计文件中()A.注明涉及施工安全的法律和法规B.注明涉及施工安全的重点部位和环节C.提供安全生产保证计划D.提供施工安全技术措施方案【正确答案】B29.债发生的原因不包括（）。A.侵权B.无因管理C.紧急避险D.不当得利【正确答案】C30.以下各项税种中，属于流转税的是（）。A.土地增值税B.营业税C.企业所得税D.车船使用税【正确答案】B31.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.15%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B32.经济增长方式是指（）。A.经济发展的目标形式B.经济发展的决策模式C.资源的总体配置方式D.宏观调控的主要方式【正确答案】C33.债务人将债务的全部或部分转移给第三人的，根据合同法的规定，正确的做法是（）。A.口头通知债权人即可B.书面通知债权人即可C.应当经债权人同意D.必须经债权人书面同意【正确答案】C34.【真题】住房和城乡建设部规定，施丁项目部发生较大生产安全事故后，应运级上报至()建设行政主管部门A.县级B.地市级C.省级D.国务院【正确答案】D35.国债偿债率是指当年到期还本付息的国债总额占（）的比例。A.历年财政收入B.当年财政收入C.历年财政支出D.当年财政支出【正确答案】B36.下列建设项目经济评价指标中，属于静态指标的是（）。A.经济净现值B.利息备付率C.财务内部收益率D.财务挣现值【正确答案】B37.（）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.抵押B.定金C.保证D.质押【正确答案】C38.甲公司得知乙公司在与丙公司进行一个项目的商谈，甲公司向乙公司发函，表示愿以更高的价格购买。乙公司遂中断了与丙公司的谈判。但甲公司反悔，拒绝与乙公司进行谈判。后查明，甲公司根本不需要该项目，其目的只是排挤丙公司，则甲公司应承担（）。A.侵权责任B.缔约过失责任C.违约责任D.行政责任【正确答案】B39.FIDIC合同条件下工程变更的控制程序正确的是（）。A.提出变更要求，编制工程变更文件，工程师审查变更，发出变更指示B.发出变更指示，编制工程变更文件，提出变更要求，工程师审查变更C.编制工程变更文件，提出变更要求，工程师审查变更，发出变更指示D.提出变更要求；工程师审查变更，编制工程变更文件，发出变更指示【正确答案】D40.【真题】关于建筑工业化的说法，正确的是()A.建筑工业化仅仅是建筑业生产关系上的变革B.建筑工业化的重点是应用现代信息技术C.建筑工业化的内容包括建筑生产的标准化.工厂化和机械化D.建筑工业化足建筑业实现转型升级的唯一途径【正确答案】C41.某施工企业年初向银行贷款流动资金100万元，按季计算并支付利息，季度利率2%，则一年支付的利息总和为（）万元。A.8.00B.8.08C.8.24D.8.40【正确答案】C42.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于（）万元。已知：(A/P，10%，10)=0.16275，(A/F，10%，10)=0.06275，(P/F，10%，10)=0.38550A.3.462B.2.855C.2.946D.2.628【正确答案】D43.根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，下列管辖的表述中，正确的是（）。A.民事案件地域管辖的一般原则是“原告就被告”B.合同纠纷案件不可以实行协议管辖C.重大涉外案件的一审法院是基层人民法院D.高级人民法院管辖的案件实行一审终审【正确答案】A44.【真题】工程项目决策阶段管理工作的主要任务是()。A.编制设计任务书B.完成初步设计C.确定项目的定义D.组织工程招标【正确答案】C45.市场上需要某种产品的人数和该产品人均需求量的乘积即是市场上该产品的（）。A.总需求B.有效需求C.无效需求D.潜在需求【正确答案】A46.【真题】施工企业计提安全生产费用的依据是()A.目标成本B.工程造价C.预算成本D.计划成本【正确答案】B47.年利率为6，设每季度复利一次，若10年内每季度都能得到500元，则现在应存款（）元。A.12786B.15697C.14958D.13469【正确答案】C48.关于一般纳税人缴纳增值税的说法，正确的是（）。A.增值税的基本税率为13%B.应纳税额等于销售额乘以适用税率C.当期进项税额等于销售额乘以适用税率D.增值税在零售环节实行价内税【正确答案】D49.承诺人撤回承诺的通知（）要约人。A.应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达B.可以后于承诺通知到达C.可以采取默示的方式送达D.可以后于承诺通知3日内到达【正确答案】A50.投标人对投标报价的评估可采用低标价和高标价的方法进行，其中高标价是指（）。A.与成本相一致的最高报价B.充分考虑预计利润的最高报价C.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价D.按“基础标价一(预期盈利修正系数)”计算后的最高报价【正确答案】C51.【真题】监理工程师在施工现场巡查中发现严重的安全事故隐患，应要求施工单位()。A.引起重视B.加强管理C.组织整改D.暂停施工【正确答案】D52.某永久性投资项目投资初始额为30万元,从第一年起,每年年末可产生净收益5万元,假设基准收益率为10%,则项目的净现值为（）万元。A.-5B.5C.10D.20【正确答案】D53.关于承诺的正确表述为（）。A.受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约B.受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺失效的以外，为有效C.承诺可以撤销，撤销承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人D.承诺不得撤回，但可以撤销【正确答案】A54.【真题】工程进度管理的主要环节是工程进度计划的()。A.编制和优化B.编制和实施控制C.实施和检查D.检查和纠偏【正确答案】B55.【真题】劳动定额的工人工作时间中，为保证基本工作能顺利完成所消耗的时间，称为工人的()工作时间。A.基本B.辅助C.准备D.有效【正确答案】A56.【真题】实现建筑生产联合的必要前提是发展建筑生产的()。A.现代化B.工业化C.规模化D.专业化【正确答案】D57.在国际金融领域。最大的多边开发机构是（）。A.世界银行B.亚洲开发银行C.国际开发协会D.国际金融公司【正确答案】A58.某人现在存款10000元，单利年利率为2.5%，则5年年末的本利和为（）元。A.18950B.11250C.19650D.16890【正确答案】B59.【真题】下列房屋建筑工程中，应当进入建设工程交易中心进行招标投标的工程是()。A.必须依法进行招标的工程B.必须依法进行公开招标的工程C.抢险救灾工程D.涉及国家安全的工程【正确答案】B60.某运输设备购买方案的投资额为32万元，年运行费用为12万元，估计该设备2年后退出使用时的价值为8万元。若基准收益率为8%，为使该方案有利，则每年利用该设备的收益应大于（）万元。已知：(P/A，8%，2)=1.783，(P/F，8%，2)=。A.26.10B.28.56C.32.78D.35.23【正确答案】A61.【真题】项目管理门户指的是()。A.建设项目全寿命周期各阶段信息的传递软件B.基于网络的项目采购管理软件C.虚拟组织的设定和调整软件D.在网络基础上对项目信息进行集中存储和管理的系统运行软件【正确答案】D62.【真题】在绿色建筑的评价过程中，应在建筑工程施工图设计文件审查通过后进行的评价是()A.设计评价B.施工评价C.运营评价D.技术经济评价【正确答案】A63.【真题】下列工程项目承发包模式中，由业土选择的分包人和签订的分包合同必须经工程项目承包单位认可的模式足()A.施工总承包B.施工平行发包C.施工总承包管理D.施工联合体【正确答案】C64.下列品牌策略中，宣传促销费用最高的是（）策略。A.统一品牌B.延伸品牌C.分类品牌D.多品牌【正确答案】D65.建设工程项目管理的目标系统特征不包括（）。A.三个基本目标之间既对立又统一B.目标系统具有层次性C.三个基本目标之间完全统一D.目标可度量、管理效果可验证【正确答案】C66.【真题】建筑企业开展全面质量管理活动四个阶段的正确顺序是()A.计划阶段.执行阶段.处理阶段.检查阶段B.计划阶段.执行阶段.检查阶段.处理阶段C.计划阶段.检查阶段.执行阶段.处理阶段D.计划阶段.处理阶段.执行阶段.检查阶段【正确答案】B67.【真题】砌筑墙体工程中，运输砖的用工量属于()。A.基本用工B.辅助用工C.其他用工D.人工幅度差用工【正确答案】A68.施工企业一般应以施工预算所列的（）作为成本核算对象。A.分部工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【正确答案】C69.【真题】工程进度计划的检查包括以下工作：实际进度与计划进度的比较;收集实际进度数据：进度数据整理.统计和分析;建立进度数据采集系统;进度计划的调整;进度偏差判定。各项工作之间的正确顺序是()。A.一一一一一B.一一一一一C.一一一一一D.一一一一一【正确答案】C70.【真题】关于施工劳务企业资质的说法，正确的是()A.施工劳务企业不需要资质B.施工劳务企业资质不设类别但分若干个等级C.施工劳务企业资质设若干个类别但不分等级D.施工劳务企业资质不设类别和等级【正确答案】D71.【真题】房屋建筑的单位工程质量验收的组织者是()。A.建设单位B.工程监理单位C.施工单位D.质量监督机构【正确答案】A72.价值工程活动的核心是（）。A.对象选择B.功能评价C.方案评价D.功能分析【正确答案】D73.【真题】采用计划成本进行工程成本核算时，应按规定的成本计算期调整为相应的()A.预计支出的资金金额B.预算成本C.实际支出的资金金额D.实际成本【正确答案】D74.在金融市场上，金融产品价格的波动使一部分人的收入增加，另一部分人的收入减少，这体现了金融市场的（）功能。A.反映B.配置C.补偿D.聚敛【正确答案】B75.【真题】直线职能制组织结构的缺点是()。A.容易引起多头领导，指令不一B.不易发挥专业管理职能作用C.降低了管理工作效率D.各专业分工的职能部门之间的横向联系较差【正确答案】D76.风险型决策要求未来可能发生的自然状态的概率是（）。A.已知的B.未知的C.不可预测的D.不可统计的【正确答案】A77.在价值形式的演变过程中，一种商品的价值表现在与它相交换的一系列商品上，这种商品的价值充分地表现为无差别的人类劳动的凝结。这种价值形式是（）。A.简单的价值形式B.扩大的价值形式C.一般的价值形式D.货币的价值形式【正确答案】B78.【真题】建设项目管理目标能占实现的决定性因素足项目管理的()A.组织B.计划C.指挥与协调D.控制【正确答案】A79.格式合同是与（）相对而言的。A.附和合同B.商议合同C.定式合同D.标准合同【正确答案】B80.【真题】根据现行建筑业企业资质标准，不被纳入建筑业企业资质分类序列的是()A.施工总承包B.施工劳务C.EPC总承包D.专业承包【正确答案】C81.【真题】下列工人工作时间中，属于损失时间的是()。A.休息时间B.不可避免中断时间C.辅助工作时间D.停工时间【正确答案】D82.企业主攻某个特殊细分市场的战略成为（）战略。A.差别化B.专一化C.具体化D.特殊化【正确答案】B83.【真题】对建设规模、投资方案有较大影响的设计变更，须经()同意。A.原批准初步设计单位B.原施工图审查单位C.原工程招标机构D.原合同备案机构【正确答案】A84.合同终止最正常和最主要的形式是（）。A.抵销B.混同C.提存D.合同的履行【正确答案】D85.将1000元存入银行，年利率为6%，如果按复利计算，则三年后的本利和为（）元。A.1180B.1191.02C.1080D.1000【正确答案】B86.以下各指标中，可以用于进行独立投资方案选择的是（）。A.净现值B.净年值C.内部收益率D.追加投资收益率【正确答案】C87.实物法和单价法在编制步骤上的最大区别在于中间步骤，也就是（）的方法不同。A.计算人工费、材料费和施工机械使用费这三种费用之和B.套用预算定额单价C.套用相应预算人工、材料、机械台班定额用量D.措施费、间接费、利润和税金不同【正确答案】A88.【真题】建设项目建设全过程的最后一个程序是()A.建设项目竣工验收B.建设项目投入使用C.建设项目决算D.建设项目后评估【正确答案】A89.实际结果与（）之间的差异就构成风险。A.主观预料B.预测C.事先设想D.计划【正确答案】A90.将建设项目分为政府投资项目和企业投资项目，是按项目（）的不同划分的。A.目标B.投资管理形式C.融资方式D.产品(或服务)属性【正确答案】B91.矩阵制组织结构是按职能划分部门和按（）划分部门两种方法结合使用所形成的。A.地区B.顾客C.过程D.项目【正确答案】D92.社会基本矛盾的运动总是从（?）的变化开始。A.经济基本B.上层建筑C.生产力D.生产关系【正确答案】C93.【真题】施工单位在施工现场从事危险人员的意外伤害保险费应由()A.作业人员B.监理单位C.施工单位D.建设单位【正确答案】C94.某公司拟用债券和普通股两种方式筹资，其中债券的筹资费率为4，利息率为10.5；普通股筹资费率为8，第一年股利率为13，以后每年增长5则债券和普通股的资金成本率分别为（）。（已知该公司的所得税率为33）A.7.33、18.13%B.13.2、7.8C.8.8、7.8D.13.2、16.7【正确答案】A95.【真题】建设单位在编制工程概算时，应当确定()的费用。A.购置施工用起重机械B.用于工程安全作业环境和施工安全措施C.购置施工用周转材料D.流动资产投资【正确答案】B96.生产观念这一企业经营思想适用的经营环境是（）。A.买方市场B.卖方市场C.产品大量积压D.市场竞争激烈【正确答案】B97.当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任，这是法律有关（）的规定。A.不安抗辩权B.缔约过失责任C.先履行抗辩权D.预期违约【正确答案】D98.【真题】编制施工定额时，施工定额水平必须遵循()的原则。A.地区先进B.企业先进C.行业先进D.平均先进【正确答案】D99.下列关于盈亏平衡点的生产负荷率与建设项目风险随能力的关系，说法不正确的是（）。A.生产负荷率越小，则风险越小B.生产负荷率越小，即承受风险的能力越差C.生产负荷率越大，则风险越大D.生产负荷率越小，可以承受较大的风险【正确答案】B100.【真题】关于工程质量特点的说法，正确的是()A.工程质量的波动大而变异小B.工程质量的波动小而变异大C.工程项目最终验收时容易发现隐蔽的质量缺陷D.工程项目最终验收时难以发现隐蔽的质量缺陷【正确答案】D二.多选题(共70题)1.垄断资本主义的基本经济特征有（）。A.生产和资本的高度集中导致垄断组织产生B.银行资本和工业资本融合，形成了金融寡头C.资本输出呈萎缩趋势D.瓜分世界的资本家国际垄断同盟不断瓦解E.最大的资本主义国家已把世界上的领土瓜分完毕【正确答案】ABE2.在进行经济评价时，强调在对效益费用流入流出的时间、数额进行常规预测的同时，还应对某些不确定性因素和风险做出估计，包括（）。A.敏感性分析B.盈亏平衡分析C.净现值计算D.概率分析E.财务分析【正确答案】ABD3.【真题】工程进度计划的土要作用有()A.为工程项目实施过程中的进度管理提供依据B.为编制项目建议书提供依据C.为编制项目可行性研究报告提供依据D.为工程项目实施过程中的劳动力和资源配置提供依据E.为工程项目实施各参与方在时间上的协调配合提供依据【正确答案】ADE4.【真题】该项目的管理行为中，错误的为()。A.项目在设计工作全部完成后进行施工招标B.项目进行公开招标C.施工单位将全部工程分包D.施工单位要求质量监督部门组织竣工验收【正确答案】CD5.【真题】某办公楼工程，总建筑面积约3万平方米，在施工图设计全部完成后进行公开招标。城建建设有限公司中标后将全部工程分别分包给6个单位施工。城建建设有限公司的上级总公司为城建(集团)公司，又有若干个下属子公司。工程竣工后，城建建设有限公司项目经理要求质量监督部门组织竣工验收。该工程项目的承发包模式属于()。A.施工平行发包B.施工总承包C.施工总承包管理D.设计一施工总承包【正确答案】B6.企业持有现金的动机包括（）。A.交易动机B.获利动机C.预防动机D.储蓄动机E.投机动机【正确答案】ACE7.【真题】建设项目投资决策阶段形成的成果有()。A.项目总体规划设计B.建设工程规划许可C.项目建议书D.可行性研究报告E.项目设计任务书【正确答案】CD8.【真题】下列管理环节中，不属于建筑工程招标投标程序的有()A.发布招标信息B.进行资格预审C.政府建设行政部门审核资质D.政府市场管理部门确认诚信状况E.开标.评标和中标【正确答案】CD9.提高顾客认知价值的途径有（）。A.提高产品质量B.加强售后服务C.节省顾客购买时间D.提高顾客对产品效用的期望值E.加大产品销售时的价格折扣【正确答案】ABCE10.【真题】下列涉及合同价款调整变动的因素中，属于工程变更类因素的有()A.项目特征不符B.物价变化C.工程景清单缺项D.提前竣工E.工程量偏差【正确答案】ACE11.【真题】下列用工中，属于人工幅度差用工的有()。A.现场筛沙子用工量B.施工过程中水电维修用工量C.砌筑墙体工程中调制砂浆的用工量D.隐蔽工程验收等工程质量检查影响的操作时间E.超过人工定额规定的材料运距的用工量【正确答案】BD12.复式政府预算一般由（）组成。A.经常预算B.资本预算C.基金预算D.零基预算E.基数预算【正确答案】AB13.【真题】下列组织结构的特点中，属于直线制组织特点的有()A.责权分明.工作效率高B.有利于领导者培养未来的管理人员C.一般适用于生产简单.规模不大的建筑企业D.小利于领导者集中精力考虑企业的重大问题E.容易产生多头领导.指令不一的问题【正确答案】ACD14.【真题】砌筑该建筑的每面框架柱间填充墙所需人工为()工日。A.1.324B.1.424C.2.075D.3.075【正确答案】D15.下列投标人条件中，资格审查时投标人应符合的有（）。A.具有中等以上的企业规模B.具有独立订立合同的权力C.具有履行合同的能力D.具有持续盈利的能力E.最近三年内没有重大工程质量问题【正确答案】BCE16.按计税依据分类，税收分为（）。A.从价税B.从量税C.流转税D.所得税E.财产税【正确答案】AB17.根据货币流通规律，商品流通所需要的货币量取决于（）。A.市场上的商品品种B.待流通的商品数量C.商品的价格水平D.货币流通速度E.货币流通速度【正确答案】BCD18.流动负债包括（）。A.应收账款B.应付账款C.预收账款D.存货E.现金【正确答案】BC19.财政购买性支出的特点包括（）。A.有偿性B.无偿性C.等价性D.非等价性E.营利性【正确答案】AC20.【真题】安全生产许可证颁发管理机关在2013年8月监督检查过程中，发现该施工企业不再具备安全生产条件，管理机关根据具体情况，可对该施工企业实施()安全许可证的处罚。A.没收B.暂扣C.注销D.吊销【正确答案】BD21.分销渠道能够完成的功能包括（）。A.生产加工B.物流储运C.市场调研D.风险承担E.资金融通【正确答案】BCDE22.【真题】下列要素中，属于建筑市场基本运行要素的有()。A.市场交易场所B.市场交易主体C.市场交易组织D.市场交易机制E.市场交易规则【正确答案】BDE23.国际货币体系的主要内容包括（）。A.确定国际储备资产B.确定经济政策协调方式C.确定汇率制度D.确定国际金融机构职责E.确定国际收支调节方式【正确答案】ACE24.企业发行债券筹资有如下优点（）。A.与股票筹资相比，债券的利息率较低，可降低资金成本B.债券利息可作为费用列支，这会降低企业所缴纳的所得税C.发行债券筹资不会影响企业所有者对企业的控制权D.当企业投资报酬率大于债券利息率时，由于财务杠杆的作用，企业自有资金收益率会得到提高E.发行债券筹资会提高企业的负债比率，降低企业的财务信誉【正确答案】ABCD25.资本公积金的来源包括（）。A.资本（或股本）溢价B.外币资本C.接受现金捐赠D.股权投资准备E.拨款转入【正确答案】ACDE26.某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为（）。A.工作K和M的时间间隔为3周B.工作M的自由时差为9周C.工作H的总时差为8周D.工作H的自由时差为3周E.工作K的自由时差为8周【正确答案】CD27.采用装运港交货价时，卖方的责任包括（）。A.负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方B.负责货物装船前的一切费用和风险C.负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续D.负责办理出口手续，提供出口国政府或有关方面签发的证件E.负责提供有关装运单据【正确答案】ABDE28.【真题】在编制工程项目其他直接费的成本计划时，项目材料部门负责计算的项目有()。A.临时设施摊销费B.周转材料摊销费C.二次搬运费D.生产工具使用费E.场地清理费【正确答案】BCD29.【真题】下列工作环节中，属于基本建设工作环节的有()A.编制项目建议书和可行性研究报告B.建设用地规划许可C.建设工程规划许可和施工许可D.建设项目相关专业普查E.建设项目公司行政审批【正确答案】ABC30.【真题】关于砌筑lrr12空心砌块墙的时间定额和产量定额的说法，正确的为()。A.时间定额与产量定额互为倒数B.产量定额单位为平方米/工时C.产量定额是劳动定额的一种表现形式D.时间定额是预算定额的一种表现形式【正确答案】ABC31.【真题】为了确保分包丁程的质量，工期和现场管理满足总合同要求，工程总承包单位应事先对拟选择的专业分包商的()进行综合评价。A.施工经验B.机械设备能力C.技术及管理实务D.与建设单位的关系E.特殊及主体工程人员资格【正确答案】ABCE32.下列方法中，可用于非确定型决策的有（）。A.最大最大收益值法B.最小最大后悔值法C.合理性标准D.最大最小收益值法E.期望值标准【正确答案】ABD33.速动资产是指能随时或在较短时间内变现的资产，它包括（）。A.存货B.债券C.现金D.应收账款E.短期投资【正确答案】CDE34.【真题】解决工程计价争议的常用方法有()A.审讣B.协商C.调解D.仲裁E.诉讼【正确答案】BCDE35.承包商方风险因素包括（）。A.不可抗力风险B.业主拖延付款C.没收保函D.技术规范不合理E.业主所在国由于内战、革命、暴动、军事政变或篡夺政权等原因，引起了特殊风险【正确答案】BCD36.【真题】下列施工单位租赁机械的说法，正确的是()A.施工机械设备应当具有生产许可证B.施工机械设备应当具有产品合格证C.施工机械设备进入施工现场前应进行查验D.施工机械设备进入施丁现场后应进行查验E.施工现场应建立施工机械设备相应的资料档案【正确答案】ABDE37.【真题】根据建筑工程建筑面积计算规范，下列建筑物的组成部分中，不计算建筑面积的有()。A.作为围护结构的幕墙B.建筑物内的变形缝C.勒脚D.屋顶水箱E.独立烟囱【正确答案】CDE38.根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，可以上诉的判决有（）。A.地方各级人民法院适用普通程序审理后作出的第一审判决B.地方各级人民法院适用简易程序审理后作出的第一审判决C.按照第一审程序对案件再审作出的判决D.第二审法院的判决E.第二审法院发回重审后的判决【正确答案】ABCE39.施工企业对下列哪种情况的固定资产可计提折旧（）。A.以经营租赁方式租入的固定资产B.提前已估价单独入账的土地C.季节性停用的施工设备D.未使用的公司管理用房屋E.以融资租赁方式租入施工设备【正确答案】CD40.下列评价方法中，可用于寿命期不同的互斥方案选择的有（）。A.净现值法B.内部收益率法C.净年值法D.最小公倍数法E.追加投资收益率法【正确答案】CD41.【真题】在建筑企业的管理制度体系中，企业生产管理制度包括()。A.质量管理制度B.安全管理制度C.企业战略管理制度D.企业财务管理制度E.技术管理制度【正确答案】ABE42.我国现行规定，预备费的内容包括（）。A.引进技术和进口设备其他费B.基本预备费C.涨价预备费D.不可预见准备金E.生产准备费【正确答案】BC43.【真题】工程实际进度与计划进度的比较方法主要有()。A.横道图比较法B.直方图比较法C.S型曲线比较法D.工程预算比较法E.网络计划图上比较法【正确答案】ACE44.我国证券法规定，股份有限公司申请其股票上市，必须符合以下条件（）。A.股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行B.公司股本总额不少于人民币3000万元C.公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上D.公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上E.公司最近二年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载【正确答案】ABCDE45.下列各项中，属于无效民事法律行为的有（）。A.无民事行为能力人实施的B.违反法律的C.违反社会公共利益的D.限制行为能力人接受赠与的E.以合法形式掩盖非法目的的【正确答案】ABCE46.多数建设项目应先进行财务评价，在此基础上对（）等进行调整后，进行国民经济评价。A.费用B.经营期C.效益D.价格E.建设期【正确答案】ACD47.建筑工程险的被保险人一般可包括（）。A.承包人B.业主C.技术顾问D.分承包人E.建筑机械【正确答案】ABCD48.某建筑施工企业全年的营业收入全部为建造合同收入。该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有（）。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ACDE49.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，下列费用项目中，应在规费项目清单中列示的有()。A.工程排污费B.总承包服务费C.社会保障费D.住房公积金E.教育费附加【正确答案】ACDE50.按索赔目的的不同，工程索赔可分为（）。A.工期索赔B.施工企业管理费用的索赔C.盈利损失索赔D.费用索赔E.材料费用的索赔【正确答案】AD51.直接做国民经济评价的项目，首先应识别和计算项目的（），并在此基础上计算项目的国民经济评价指标。A.社会折现率B.间接效益C.直接费用D.直接效益E.间接费用【正确答案】BCDE52.与储备存货有关的成本有（）。A.订货成本B.储备成本C.使用成本D.缺货成本E.购置成本【正确答案】ABD53.【真题】下列费用中，属于工程成本范围的有()。A.周转材料摊销费B.周转材料租赁费C.施工机械购置费D.施工机械台班费E.银行贷款利。【正确答案】ABD54.【真题】可以对该质量事故负有责任的总监理工程师实施的处罚为()。A.给予罚款B.暂扣执业资格证书C.停止执业D.吊销执业资格证书【正确答案】ACD55.建设项目，当i1=12%时，净现值为450万元;当i2=15%时，净现值为-200万元，平均资金成本率为13.2%，基准收益率为10%，则该项目（）。A.内部收益率在1215%之间B.净现值小于零C.可行D.净年值小于零E.净将来值小于零【正确答案】AC56.FIDIC合同条件下，承包商可索赔条款的规律有（）。A.既可以索赔工期又可以得到利润补偿B.各项索赔条款中，均可索赔成本C.利润的补偿可以单独进行D.可索赔利润的条款，一定可同时索赔成本E.可以索赔成本，但不能补偿利润【正确答案】BD57.在下列项目中，应列入建安工程直接费的项目有（）。A.构成工程实体的材料费B.生产工人的工资C.施工机械使用费D.职工教育经费E.安全施工费【正确答案】ABCE58.【真题】下列工人在工作班内消耗的工作时间中，属于损失时间的有()A.休息时间B.多余时间C.偶然时间D.停工时间E.违背劳动纪律损失的时间【正确答案】BCDE59.【真题】下列费用支出项目中，可列入施工企业安全生产费用专户核算的有()。A.现场临时用电安全防护措施支出B.现场作业人员安全防护用品支出C.应急器材和应急演练支出D.现场临时办公和生活用房支出E.特种设备检测检验支出【正确答案】ABCE60.关于风险的说法，正确的有（）。A.风险可根据其造成的不同后果分为纯风险和投机风险B.风险按分布情况可分为政治风险、经济风险等C.风险只能产生损失不能获得收益D.风险实质上是指一种不确定性E.风险的存在是因为人们对未来的任何结果不可能完全预料【正确答案】ADE61.【真题】为了推进建筑施工企业安全生产标准化建设，各级建设行政管理部门应()。A.制定本地区安全生产标准化工作的实施方案B.明确施工企业和项目的安全生产标准化工作目标C.组织动态监管和达标确认D.组织第三方中介机构对施工企业和项目定期评价E.对施工企业和项目安全生产标准化绩效进行考评奖惩【正确答案】ABCE62.【真题】建设工程总承包项目建设纲要或设计纲要的内容可以包括()。A.项目定义B.设计原则和设计要求C.项目实施的技术大纲和技术要求D.材料和设施的技术要求E.项目设计建议书和报价文件【正确答案】ABCD63.下列说法中不正确的有（）。A.投资回收期越短越好B.当净现值等于零时，方案不可行C.基准收益率通常与贷款利率相同D.在独立方案的选择中常采用差额法E.回收期指标可以作为一个单独的评价指标使用【正确答案】ABCDE64.【真题】建筑公司和分公司对项目工程成本进行考核和签认前，工程项目经理部应提前()A.召开经济活动分析会B.编制资金收支计划C.写出书面成本分析资料D.完后填写工程项目成本跟踪考核E完成填写工程项目成本分析表【正确答案】ACD65.【真题】下列条件中，属于领取建筑工程施工许可证必备条件的有()A.已经委托监理B.已经进行公开招标确定施工企业C.已经办理工程用地批准于续D.已经取得工程规划许可证E.已经落实建设资金【正确答案】ACD66.【真题】劳动定额的表现形式有()。A.概算指标B.时间定额C.产量定额D.预算定额E.概算定额【正确答案】BC67.根据中华人民共和国消费者权益保护法的规定，下列关于经营者义务的表述中，正确的有（）。A.经营者不得以店堂告示的方式作出对消费者不公平的规定B.除确有需要，经营者不得搜查消费者携带的物品C.商品提供商品应当明码标价D.租赁他人柜台的经营者，应当标明真实名称和标记E.消费者索要服务单据的，经营者必须出具【正确答案】ACDE68.【真题】南北市政高架道路工程在施工过程中，发生已架设的一跨桥面板突然坍塌的质量事故，造成正在桥面上进行路面铺装施工的工人伤亡，其中8人死亡，15人重伤，其余为轻伤，直接经济损失约800万元。按规定，该质量事故等级应定为()事故。A.一般B.较大C.重大D.一级【正确答案】B69.【真题】东方建筑工程股份有限公司为民营施工企业，具有房屋建筑工程施工总承包一级资质，于2013年3月1日取得安全生产许可证。如果该施工企业在取得安全生产许可证前就开始从事施工活动，将受到的处罚为()。A.停止施工B.拆除已建工程C.罚款D.没收违法所得【正确答案】ACD70.用类似工程预算法编制概算时，需对设计对象与类似预算的设计在（）上的差异编制修正系数进行修正。A.材料预算价格B.建筑C.施工机械使用费D.结构E.地区工资【正确答案】ACE