监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（必考题）及答案【9】

监理工程师建设工程合同管理考试试题强化卷（必考题）及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件【正确答案】D2.在FIDIC施工合同条件中，争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括（）。A.对承包合同的履行有经验B.在合同的解释方面有经验C.能流利地使用合同中规定的交流语言D.对该争端所涉及的工程非常熟悉【正确答案】D3.【真题】根据FIDIC施工合同条件，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【正确答案】B4.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人原因造成质量不合格B.异常恶劣的气候条件C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【正确答案】C5.施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。A.发出开工通知B.办理征地拆迁C.办理施工现场外道路的通行权D.办理施工现场内道路的通行权【正确答案】A6.【真题】标准施工合同中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【正确答案】D7.建筑工程一切险往往还加保（）。A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险【正确答案】D8.卖方每延误一周向买方交货和提供服务，其应交误期赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的（）计收。A.0.1%B.0.5%C.1%D.10%【正确答案】B9.工程投标时，投标有效期是指（）。A.申请资格预审日起，至开标日止B.购买招标文件日起，至开标日止C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止D.投标截止日起，至招标人与中标人签订合同日止【正确答案】D10.【真题】根据FIDIC施工合同条件，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【正确答案】D11.（）是卖方无需在包装箱相邻的四面做出的标记。A.收货人B.价格C.目的港D.尺寸【正确答案】B12.材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()。A.化学实验B.理论换算法C.物理实验D.经验鉴别法【正确答案】A13.【真题】技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【正确答案】C14.某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理单位D.钢材供应商【正确答案】B15.【真题】标准资格预审文件组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【正确答案】A16.由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，（）一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.总监理工程师【正确答案】B17.【真题】根据担保法，关于保证的说法，正确的是（）。A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务【正确答案】C18.【真题】某工程是采用FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数PN=1.05,实际竣工月计算的调价系数为PN=1.07。施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为（）。A.1.0B.1.05C.1.06D.1.07【正确答案】B19.施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是()。A.审核施工进度计划B.控制施工工作按进度计划执行C.争取提前工期完成工程D.发布工程暂停令【正确答案】B20.建筑工程一切险的保险期限（）开始。A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期【正确答案】A21.设计施工图应由（）负责报送建设行政主管部门审查。A.承包商B.设计人C.监理单位D.发包人【正确答案】D22.某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。A.不具有法律效力B.被代理人的追认权C.被代理人不履行委托代理协议D.被代理人的拒绝权【正确答案】B23.履约保函的保证金额一般为合同总额的（）。A.2%5%B.10%20%C.5%10%D.20%25%【正确答案】C24.在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。A.工程总投资超过预期金额B.因承包人原因导致工程延长C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加【正确答案】C25.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间的，应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息自（）起。A.开工日期前7天B.承包人发出预付通知之日C.开工之日D.约定应付之日【正确答案】D26.【真题】关于设计合同履行的说法，正确的是()。A.初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费B.提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费C.合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金D.合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金【正确答案】C27.【真题】某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法.正确的是（）。A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物【正确答案】C28.由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（）承担。A.采购方B.供货方C.代运方D.采购方和供货方共同【正确答案】A29.在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑的因素不包括（）。A.安全B.服务C.质量D.成本【正确答案】C30.设计招标中，对人员技术力量审查的说法错误的是（）。A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B.各类设计人员的专业覆盖面C.人员数量、各类职称人员的比例D.各类设计人员的从业年限【正确答案】D31.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿【正确答案】A32.监理人对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围（包括超控、涨线）的工程（）；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。A.经发包人同意后计量B.与承包人协商后计量C.在竣工结算时计量D.不予计量【正确答案】D33.FIDIC施工合同条件规定，如果业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认()为竣工日。A.提出竣工验收日B.竣工验收合格日C.主体工程完工日D.业主占用日【正确答案】D34.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员【正确答案】A35.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计合同采用定金担保，合同总价的（）为定金。A.15B.20C.25D.30【正确答案】B36.施工合同履行过程中，竣工后的试车组织和试车工作由（）负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】B37.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付()。A.4.2万元B.2.2万元C.2.0万元D.0.2万元【正确答案】B38.同一风险由不同的人识别，结果可能会有较人的差异。这表明风险识别具山.()。A.主观性B.个别性C.复杂性D.小确定性【正确答案】A39.【真题】建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照（）履行。A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议【正确答案】D40.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【正确答案】D41.设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人【正确答案】A42.在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。A.监理人B.承包人C.发包人D.分包人【正确答案】C43.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于履约担保的保证期限的表述中，不正确的是（）。A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务B.工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明C.履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止D.如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比【正确答案】C44.下列关于专业分包的说法，错误的是（）。A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入【正确答案】B45.【真题】下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（）。A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价【正确答案】D46.【真题】根据标准施工合同，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【正确答案】B47.FIDIC施工合同条件规定，裁决委员会的成员一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于（）d。A.78B.84C.105D.140【正确答案】D48.下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包【正确答案】A49.某建设项目的设计合同估算价为3000万元人民币，在设计中需要采用专有技术，该项目设计宜采用（）方式发包。A.议标B.邀请招标C.公开招标D.直接委托【正确答案】D50.【真题】投标保证的有效期限从（）之日起计算。A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出【正确答案】C51.因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长，监理单位()。A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监督单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任【正确答案】A52.依据材料采购合同的规定，供货方提前交付材料。对于自提，采购方接到对方发出的提前提货通知后，（）。A.不可以拒绝提前提货，但可要求其承担增加的保管费用B.不但可以拒绝提前提货，还可要求其承担增加的保管费用C.不可以根据自己的实际情况拒绝提前提货D.可以根据自己的实际情况拒绝提前提货【正确答案】D53.建设工程勘察合同（二）的委托工作内容仅涉及（）。A.岩土工程B.水文工程C.地质工程D.测量工程【正确答案】A54.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应()，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调【正确答案】B55.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车（）。A.归还委托人，并应支付折旧费B.不用归还委托人C.归还委托人，并应支付租赁费D.归还委托人即可【正确答案】D56.在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的20%，发包人要求终止或解除合同，则()。A.设计人应退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付该阶段设计费的一半D.发包人支付该阶段的全部设计费【正确答案】C57.【真题】根据标准施工合同，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。A.图纸专用合同条款中标通知书B.图纸中标通知书专用合同条款C.中标通知书图纸专用合同条款D.中标通知书专用合同条款图纸【正确答案】D58.根据标准设计施工总承包合同，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（）。A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按项目施工周期进行分解【正确答案】A59.下列关于指定分包商的说法中，正确的是（）。A.由业主选定，与承包商签订合同B.由承包商选定，与业主签订合同C.由业主或工程师选定，与承包商签订合同D.由业主选定，与工程师签订合同【正确答案】C60.债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为（）。A.抵押B.留置C.质押D.保证【正确答案】B61.因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或灭失，由（）负责赔偿。A.供货方B.采购方C.承运人D.接货人【正确答案】A62.FIDIC施工合同条件规定，争端裁决委员会一般由（）名成员组成。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C63.FIDIC施工合同条件规定，从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为（）。A.缺陷通知期B.施工期C.合同有效期D.合同工期【正确答案】B64.【真题】施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【正确答案】B65.招标投标法规定的招标方式分为（）。A.公开招标和邀请招标B.邀请招标和议标C.公开招标、邀请招标和议标D.公开招标和议标【正确答案】A66.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计的阶段成果完成后，应由（）组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。A.施工承包人B.设计人C.发包人D.施工监理人【正确答案】C67.无权代理行为属于()。A.无效行为B.可撤销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C68.建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为（）。A.交货期B.投标价C.设备性能D.生产能力【正确答案】B69.【真题】标准施工合同中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【正确答案】D70.综合评估法可以较全面地反映()。A.投标人的素质B.投标人的财务状况C.投标人能力的高低D.投标人的分包计划【正确答案】A71.标准施工招标文件分卷组成中，图纸属于（）。A.第一卷B.第二卷C.第三卷D.第四卷【正确答案】B72.下列选项中，属于无效合同的是（）。A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同D.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同【正确答案】B73.在评标委员会成员中，不包括（）。A.招标人代表B.技术专家C.投标人代表D.经济专家【正确答案】C74.仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的（）。A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【正确答案】A75.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，投料试车工作应在工程竣工（）。A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责【正确答案】A76.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【正确答案】C77.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前（）d以书面形式向承包人发出变更通知。A.7B.14C.28D.30【正确答案】B78.【真题】承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（）共同验货。A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门【正确答案】B79.【真题】建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的()。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4【正确答案】C80.理论换算法的换算依据是()。A.政策规定B.计量单位C.监理工程师的决定D.合同约定的换算标准【正确答案】D81.关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是（）。A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始B.在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日C.建筑工程一切险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准【正确答案】C82.FIDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.业主合同内的暂列金B.承包商应交付的定金C.业主应交付的定金D.承包商应得的工程款【正确答案】D83.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中不正确的是（）。A.材料运抵施工现场后，承包人与发包人共同清点B.到货材料的规格与合同约定不符，承包人不可以代为调剂串换C.材料设备接收后移交承包人保管，发包人需支付保管费用D.到货材料数量多于合同的约定时，发包人应将多余部分运出工地【正确答案】B84.【真题】材料采购合同履行中，支付货款的条件是()。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算【正确答案】C85.在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由（）承担。A.发包人B.承包人C.设计人D.工程师【正确答案】C86.FIDIC施工合同条件规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及（）。A.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现B.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰C.承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程D.计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致【正确答案】C87.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，承包商可以采用（）的方式与分包商签订分包合同。A.邀请招标或议标B.邀请招标或直接指定C.公开招标或邀请招标D.公开招标或议标【正确答案】A88.【真题】某工程项目是按照FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【正确答案】B89.不利物质条件属于()应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】A90.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.12B.13C.14D.15【正确答案】D91.【真题】关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【正确答案】C92.合同法律关系的主体是指A.合同法律关系中当事人的权利和义务B.合同法律关系的当事人C.合同权利义务所共同指向的“事”或“物”D.国家颁布的法律、法规【正确答案】B93.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()。A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【正确答案】A94.【真题】下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同【正确答案】D95.本次招标经过评审比较，投标人的投标书均不满足招标文件的规定而未能选出中标人，后续处理的原则是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3个的应重新招标B.经评标委员会评审后否决所有投标的不再进行招标C.重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后应重新进行招标D.重新招标后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后应重新招标【正确答案】A96.【真题】某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【正确答案】A97.设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是（）。A.和解B.调解C.和解或诉讼D.仲裁或诉讼【正确答案】D98.关于主合同与从合同的叙述中，有误的是（）。A.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同B.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同C.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止D.借款合同是典型的从合同【正确答案】D99.【真题】某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失【正确答案】C100.【真题】根据建设工程设计合同(示范文本)，合同有效期是（）。A.从合同签字日起，至提交设计文件之日止B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止C.从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止【正确答案】D二.多选题(共70题)1.下列属于引起合同法律关系变更的事件有（）。A.战争B.业主违约C.洪水D.双方协商延长工期E.政策变化【正确答案】ACE2.按照招投标法的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。A.施工单项合同估算价150万元人民币B.使用国有资金的单项合同估算价100万元人民币C.关系社会公众安全的公用事业项目，单项合同估算价80万元人民币D.项目总投资4000万元，单项合同估算价180万元人民币E.项目总投资2000万元，单项合同估算价130万元人民币【正确答案】AE3.下列关于标准施工招标文件的说法，错误的有()。A.“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜B.“投标人须知前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本D.“投标人须知”正文内容不得与“投标人须知前附表”内容相抵触，否则抵触内容无效E.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对标准施工招标文件中的“通用合同条款”进行补充、细化【正确答案】BD4.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（）因素。A.投标价B.付款条件C.设备性能D.寿命残值E.燃料消耗费【正确答案】ABC5.【真题】下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有()。A.延误发放施工图样B.延误移交施工现场C.施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工D.施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工E.依据工程师提供的错误数据导致的放线错误【正确答案】ABE6.合同法的基本原则是()A.等价有偿原则B.平等原则C.自愿原则D.公平原则E.严格责任原则【正确答案】BCD7.施工合同属于()。A.诺成合同B.要物合同C.工作合同D.劳务合同E.有偿合同【正确答案】ACE8.【真题】工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有（）。A.核查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况C.核查实际进度是否滞后于计划进度D.抽查主体结构工程的施工质量E.依据法规对违法分包行为进行处罚【正确答案】ABD9.以下（）属于招标资格审查中不能通过审查的情形。A.申请人不具备相应的资质B.申请人未按审查委员会的要求提供澄清说明C.申请人为项目的设计单位D.申请人为本项目的招标代理机构E.申请人本年内有骗取中标的违规行为【正确答案】ABDE10.【真题】工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有()。A.设计审批工作延误B.设计工作内容变更C.经设计人同意，委托其他人变更设计D.延误支付设计费E.非设计人原因要求解除合同【正确答案】ADE11.承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是（）。A.施工图纸延误B.发包人原因导致暂停施工C.监理人发布错误的指令D.工程变更，工程量增加E.施工中遇到大雨天气【正确答案】ABCD12.【真题】某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有（）。A.属于非即时买卖合同B.试用期内可以拒绝购买C.试用的前提是支付价款或提供担保D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定E.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买【正确答案】ABE13.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应当具备的条件有（）。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.能够独立承担无限民事责任【正确答案】ABCD14.建设工程勘察合同（二）范本委托工作内容仅涉及岩土工程，它包括（）。A.取得岩土工程的勘察资料B.水文地质勘察C.工程测量D.治理和监测工作E.工程物探【正确答案】AD15.下列资质分类中属于工程设计资质的有()。A.工程设计综合资质B.工程设计行业资质C.工程设计专业资质D.工程设计专项资质E.工程设计劳务资质【正确答案】ABCD16.FIDIC施工合同条件规定，工程师在质量管理方面的权力有()。A.对现场的材料和设备有检查和控制的权力B.有权监督承包商的施工，对已完工程有确认或拒收权C.有权对工程采取紧急补救措施D.有权要求承包商解雇他的雇员E.有权以法定或约定以外的更高的质量规范规定要求承包商，而承包商必须遵照执行【正确答案】ABCD17.【真题】某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（）。A.银行应当自动延长投标保函的有效期B.施工企业必须延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投标保函继续评标【正确答案】CD18.【真题】根据标准施工招标文件，关于综合评估法评估的说法，正确的有（）。A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专业要求的招标项目B.评标委员会按照评标办法所列分值构成和评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先D.应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【正确答案】ABE19.下列关于对中标通知书的说法，正确的是()。A.中标通知书由招标人发出B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才能确定中标人D.中标通知书对招标人具有法律效力E.中标通知书发出30日内签订合同【正确答案】ADE20.根据合同法的规定，承诺必须具备的条件包括（）。A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.可以随时发出E.必须采取书面形式【正确答案】ABC21.【真题】某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()。A.及时支付全部货物的货款B.及时支付订购数量的货款C.及时支付订购数量及合理尾差的货款D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用【正确答案】DE22.“建筑工程一切险”的保险责任范围包括（）。A.海啸、飓风、台风B.龙卷风、风暴、暴雨C.洪灾、冻灾、火山爆发D.火灾、爆炸E.氧化、锈蚀、渗漏【正确答案】ABCD23.下列关于简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的说法，错误的有（）。A.简明标准施工招标文件适用于工期不超过12个月的工程B.简明标准施工招标文件适用于大中型项目C.标准设计施工总承包招标文件不适用于设计施工一体化的总承包项目D.标准设计施工总承包招标文件共七章E.对投标人的资格审查在开标后评标前进行称为资格后审【正确答案】BC24.根据合同法的规定，承诺必须具备的条件包括()。A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出E.必须采取书面形式【正确答案】ABCD25.施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（）。A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.承包人可以留置工程D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任【正确答案】BD26.虽然投标书的设计方案各异需要评审的内容很多，但大致可以归纳为（）。A.设计方案的优劣B.投入、产出经济效益比较C.设计进度快慢D.设计资历和社会信誉E.设计质量【正确答案】ABCD27.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有（）。A.施工作业的时间安排B.各施工阶段准备采用的施工方案C.各阶段准备投入的人员和设备数量D.分包商施工各阶段的安排计划E.指定分包商施工各阶段的安排计划【正确答案】ABE28.资格审查委员会向招标人提交的书面资格审查报告的内容包括（）。A.基本情况和数据表B.标底C.资格审查委员会名单D.澄清、说明、补正事项纪要E.评分比较一览表的排序【正确答案】ACDE29.施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（）。A.未按招标文件的要求予以密封的B.明显不符合技术标准要求的C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D.投标附有招标人不能接受的条件E.投标报价明显低于市场价格的【正确答案】BCD30.招标文件中，对项目设计提出明确要求的“设计要求”是最重要的文件部分，其内容主要包括（）。A.项目说明书B.设计文件编制的依据C.合同的主要条件D.平面布局要求E.设备设计方面的要求【正确答案】BDE31.合同的权利义务终止时，不影响合同中()的效力。A.保险条款B.仲裁条款C.结算条款D.担保条款E.清理条款【正确答案】CE32.勘察合同示范文本（一）适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（）。A.工程测量B.水文地质勘察C.岩土工程勘察D.材料设备的供应E.变更及工程费的调整【正确答案】ABC33.FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，()是承包商应该完成的工作。A.发出索赔意向通知B.提出索赔报告C.审查索赔报告D.作好现场同期记录E.审查索赔处理【正确答案】ABD34.施工合同的当事人包括（）。A.发包人B.发包人法定代表人C.监理人D.承包人E.承包人法定代表人【正确答案】AD35.【真题】合同法规定，合同被撤销的法律后果有()。A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.记入不良信用名单E.对经办人进行行政处分【正确答案】AB36.【真题】根据标准设计施工总承包合同，承包人在复核“发包人要求”时，无论发现与否，由于资料错误而导致承包人费用增加，由发包人承担责任的有（）。A.引用的原始数据和资料错误B.对工程的功能要求错误C.对工程进度的要求不合理D.试验和检验标准不准确E.对项目生产工艺的要求错误【正确答案】ABDE37.【真题】合同法律关系的客体有（）。A.物B.行为C.义务D.权利E.知识产权【正确答案】ABE38.不可预见物质条件的范围是A.气候条件B.承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件C.招标文件和图纸均未说明的外界障碍物D.招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件E.招标文件和图纸均未说明的污染物【正确答案】BCDE39.【真题】关于迟到承诺的说法，正确的有()。A.受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约B.受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效C.非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺D.非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺E.迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关【正确答案】BD40.【真题】建设工程材料采购中，交货质量检验的方法有（）。A.物理试验法B.理论换算法C.衡量法D.化学分析法E.查点法【正确答案】AD41.为了便于工程师对合同履行进行有效的监督和管理，同时加强合同各方当事人之间的配合，承包商每个月都应向工程师提交进度报告，报告的内容应包括（）。A.若干份质量保证文件、材料的检验结果及证书B.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的惯做法C.表明制造和现场进展状况的照片D.说明承包商在现场的施工人员和各类施工设备数量E.与每项主要永久设备和材料制造有关的制造商名称、制造地点、进度百分比【正确答案】ACDE42.要约人发出要约之后，欲使要约不生效，可以()。A.受要约人作出承诺之前，发出撤销通知B.发出撤回通知，并在要约到达之前到达受要约人C.受要约人作出承诺之前，送达撤销通知D.发出撤回通知，并与要约同时到达受要约人E.撤销通知与承诺同时作出【正确答案】BD43.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（）。A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程C.由于地面下沉引起基础部分的损失D.发生火灾后的修复费用E.发生地震后的修复费用【正确答案】CDE44.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，处理方法有()。A.延误的工期相应顺延B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担C.工程所需清理、修复费用，由承包人承担D.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责E.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担【正确答案】ABDE45.建筑工程一切险承担保险责任的范围包括（）。A.错误设计引起的费用B.火灾C.工人恶意行为造成的事故D.技术人员过失造成的事故E.盗窃【正确答案】BCDE46.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答D.解昝应说明问题的来源E.在标前会上给予解答并记入会议纪要【正确答案】AE47.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，发包人应完成的工作有（）。A.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验B.将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至通用条款约定地点，并保证施工期间需要C.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题D.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底，通用条款内需要约定具体的时间E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用【正确答案】ABCE48.施工合同履行过程中，工程质量评价报告应经（）审核签字。A.项目经理B.施工单位有关负责人C.总监理工程师D.监理单位有关负责人E.勘察设计单位有关负责人【正确答案】CD49.下列关于建设工程勘察合同内容的说法，错误的有（）。A.发包人应对提供文件资料的准确性负责B.对工程的勘察许可应由勘察人提供C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D.发包人应修好通行道路方便勘察人工作E.拆除地下障碍物应由承包人完成【正确答案】BE50.在下列()情形下，监理人可以向委托人发