人行道水泥稳定石屑层及环保彩色透水砖铺设 劳务分包合同

人行道水泥稳定石屑层及环保彩色透水砖铺设 劳务分包合同 XXXXX工程 劳务分包合同 劳务发包方：XXXXXXX工程项目部 劳务承包方： XXX 签 订 日期: 6月3日 厦深铁路潮汕站连接线工程 2 劳 务 合 同 劳务发包方：XXXXXXX工程项目部（如下称甲方） 劳务承包方： XXX （如下称乙方） 根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全法及有关法律法规的规定，双方本着合法、自愿、平等、互利互惠、协商一致的原则，结合本工程的实际状况，为明确双方在施工过程中的权利义务和责任，经协商一致达到如下合同，希共同遵守。 一、工程名称：XXXXXX工程 二、工程地点：XXXXXXXXXXXXXX 三、承包方式：乙方以包工不包料，包机具及工具，包质量，包安全，包文明施工，包工期的方式承包。甲方提供水、电、住宿。 四、承包范畴： 1、人行道水泥稳定石屑层及环保彩色透水砖铺设。 2、工作内容：按照施工图纸的设计规定及其质量验收规定，完毕本承包范畴内所 需的工作以及其她辅助工作；涉及场地平整压实，水泥稳定石屑层的摊铺压实、环保彩色透水砖的铺设等施工项目。其中水稳层的拌和料由甲方拌制运至施工现场交乙方使用。铺砖用的水泥砂浆由甲方提供原材料由乙方自行拌和。 五、工程量：不设限。按进度筹划规定及施工能力多做多计。 六、合同工期：K2+300K2+750路段两侧人行道，开竣工日期自6月7日至6月15日止。其他路段工期根据甲方进度筹划安排。 七、质量规定： 1、按国家现行施工及验收规范和验收原则、执行业主、监理制定的施工技术规定及 验收措施的质量规定施工，质量达到合格并通过验收。 2、严格按照工程施工图纸及设计变更修改和甲方编制的工程施工方案、进度筹划施 工，如有合理化建议必须征得甲方批准，并办理书面洽商手续后方可改动施工。 厦深铁路潮汕站连接线工程 3 八、工程进度： 在合同工期内乙方必须无条件接受甲方对工程进度的规定，并且必须配备足够的工人、机具以满足工程进度规定。若因甲方主观因素或现场施工过程中浮现不可抗力状况导致停工而延误工期的，经甲方签字批准后工期方可顺延，但甲方不作任何经济补偿。非甲方因素导致的延误，乙方的施工进度已明显影响到施工合同工期的，按合同工期甲方有权安排其她施工队伍进入施工，所发生工程量的单价差应由乙方负责支付。 九、安全文明施工： 乙方应遵守国家、省市及甲方的工程建设安全生产的有关管理规定，严格按照施工技术操作规程进行施工，随时接受有关政府部门、业主、监理、甲方等的监督检查，采用必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故的发生，生产安全指标为重伤、死亡事故率控制在0%；火灾、中毒、重大设备事故率控制在0%；轻伤事故率控制在10/00；文明施工达标。 若乙方违背操作规程、违背规章制度、违规指挥等导致事故发生，导致的一切经济和法律责任由乙方承当。 十、承包单价及结算方式： 按照承包范畴内按图施工的工作内容完毕的，质量合格的工价如下： 1.环保彩色透水砖铺设（用水泥砂浆坐浆及填缝）及3%水泥稳定石屑层摊铺压实（涉及基底压实）RMB￥XXXX.00元/ m2 2.结算工程量按实际发生计量，不扣除树斗面积。 十一 、双方权利和义务 甲方： 1、委派 XXX 为甲方驻工地代表，负责履行合同，负责对乙方的施工质量、技术、安 全、进度、文明施工、员工队伍管理进行监督检查贯彻，办理验收、变更、签证手续和其他事宜。 2、甲方负责提供施工所需图纸，对方案的审核确认，负责编制总施工组织设计及总 进度筹划。 3、负责在施工前做好技术交底和安全交底工作，全面统筹指引乙方工人进行安全教 厦深铁路潮汕站连接线工程 4 育及技术交底工作。 4、发布项目部各有关规章制度、奖罚措施，甲方施工员或质安员检查监督乙方的工 程质量、进度、安全，及时下达整治告知和进度调节筹划，从严执行奖罚措施，以杜绝质量通病、安全隐患事故、进度拖后等不良后果。 5、协调乙方与其她施工班组之间的关系，避免不必要的矛盾产生。 6、及时向乙方提交变更告知及按合同支付工程进度款。 7、组织竣工验收工作。 乙方： 1、指派 XXX 为乙方驻工地代表，负责履行合同，按甲方规定组织有技术水平的施 工队伍施工，保质保量按期完毕施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。并提交乙方的管理架构及联系电话，配备足够的施工员、安全员、电工等管理人员。 2、乙方负责按施工图纸和施工组织设计规定计算出本分项目所需的多种材料，并在 动工前10日报给甲方备料。根据施工组织设计总进度筹划的规定，每月底前 天提交下月施工筹划，有阶段工期规定的提交阶段施工筹划，必要时按甲方规定提交旬、周施工筹划，以及与完毕上述阶段、时段施工筹划相应的劳动力安排筹划，经甲方批准后严格实行； 3、严格遵守项目部各项规章制度，执行质量、进度、安全、文明施工各项措施，杜 绝野蛮施工，做好各项质量检查记录，承当由于自身责任导致的质量修改、返工、工期迟延、安全事故、现场脏乱导致的损失及多种罚款。 4、乙方在签订本合同后，保证进场施工的工人人数不少于 人，随时按甲方进度 规定增长人员，乙方未经甲方批准，擅自调工人离场，按每人200元惩罚。进场工人必须提交本人身份证复印件及证照所需相片，乙方要绝对服从项目部的管理，遵守我项目部各项规章制度，严格按操作规程进行作业，有违背者，一律根据项目部管理措施及奖惩制度进行惩罚。 5、乙方必须严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术规定及施工组织设计精心 组织施工，保证工程质量达到商定的原则；科学安排作业筹划，投入足够的人力、物力，保证工期。乙方执行样板引路措施，若有疑问应及时向甲方技术人员提出，绝对不容许违背图纸擅自施工，若因乙方因素导致的质量事故，乙方必须立即返 厦深铁路潮汕站连接线工程 5 工外，所发生一切费用自理，甲方并按章惩罚。 6、乙方在施工过程中，须节省材料，严禁乱丢乱放，大材小用，盗窃挪用。 7、乙方在施工过程中配备足够的机具、工具，并保证处在安全、良好状态，配备足 够的持证的机械工及电工。 8、乙方必须严把质量关，要配备自已的质安员，先自检合格后再告知甲方验收，验 收合格后，才干进入一下道工序施工，工序验收原则按前所述执行。 9、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料 保管、使用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况；与现场其她单位协调配合，照顾全局； 10、未经甲方授权或容许乙方不得擅自与业主、监理或设计单位建立工作联系，严禁 与业主、监理或设计单位的人员顶撞，有问题及时与甲方沟通解决。 11、乙方必须按广东省建设工程竣工验收技术资料统一用表的规定做好施工过程 记录，无条件配合甲方对质量、安全有关资料收集整顿工作，按项目部资料员规定及时做好本分项的多种实验件。 12、本工程需要赶工时，乙方必须积极配合，保证足够的劳动力按进度筹划开展工作， 在赶工期间要保证工人素质和施工质量，否则按章惩罚严重者作解雇解决。 13、施工过程中因乙方责任导致的停工返工，而产生工期、材料、人工费、机械费损 失均由乙方承当。 14、施工过程中乙方必须做好文明施工措施，每道工序完毕后，剩余建筑材料构件应 及时清捡归放原地，建筑垃圾及时打扫集中运走，做到工完场清。严格控制噪音有有害物质的污染，做到现场不扬尘、运送垃圾不遗撒，现场不得焚烧有毒、有害物质。 15按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方原则化工地规定设臵标牌，搞好宿舍区 的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。 16、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其她设施。 17、准时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。 18、做好施工场地周边建筑物、构筑物和地下管线和已竣工程部分的成品保护工作， 因乙方责任发生损坏，乙方自行承当由此引起的一切经济损失及多种罚款。 厦深铁路潮汕站连接线工程 6 19、除非本合同另有商定，乙方应对其作业内容的实行、竣工负责，乙方应承当并履 行总（分）包合同商定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 十二、乙方安全责任 1、乙方严格遵守建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查原则JG59-99 和潮州市文明施工管理制度及业主、监理有关文献规定及工地现场安全文明施工管理措施，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、工完场清。从合同生效之日起合同结束，乙方人员所发生的一切意外事故、施工过程中的安全事故或因乙方违背治安管理而被有关部门惩罚导致的其她损失，均由乙方承当责任，一切费用由乙方自行承当。 2、乙方遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全原则进行施工，并随时接 受安全检查人员监督检查，采用必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力导致事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承当。 3、乙方要做好对自己所有施工人员的三级安全教育、安全技术交底工作，定期进行 班组安全活动教育，并对她们的安全负责。 4、乙方自行为施工人员提供合格的劳保用品、安全防护用品，工人的“三证”需齐 备，特种作业人员须持证上岗，负责自身的意外伤害险等按规定办理的有关保险、出入证等多种证件，具体由项目部统一办理，费用则由乙方负责，出入证每证工本费5元押金5元。 5、搞好宿舍的环境卫生工作，注意防火、防盗，服从管理人员的安排和管理。 6、乙方必须遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管 理，如因不服从甲方管理人员的指挥或粗暴冲撞管理人员的，导致一切后果及经济损失所有由乙方承当。 7、乙方在场内施工的工人，要遵纪守法，遵守项目部有关管理规定和制度，不得浪 费施工水电，在工地内不准生火煮食，不得使用如电热棒、电炉、电炒锅、电火锅等大功率电器，否则项目部一经发现除没收解决外，还将按项目部现场安全管理制度进行经济惩罚。 8、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其她 措施。 厦深铁路潮汕站连接线工程 7 9、 如施工时浮现不可预见的险情，乙方人员、设备必须无条件积极积极配合抢险工作。 10、乙方应做好施工期间工地现场的周边工作，不得影响居民生活，若施工期间乙方 与她人发生纠纷由乙方负责。 十三、付款方式 1、甲方不支付预付款，工程进度款按月已验收合格的工程量计价。 2、当每月底需计算工程进度款时，每月30号前凭甲方施工员验收合格凭证、施工任 务单等原始资料报送当月完毕经验收合格双方确认的各分部分项工程的工程量，按其80%进行计价。甲方在次月10日前审定，甲方在支付工人工资进度款前，乙方必须将当月工人工资发放表报送甲方备案，甲方收到乙方工人工资发放表后5天内支付，工人工资进度款现款支付或转帐到乙方在本地建设银行开户的账户上。 3、每分部分项工程竣工验收合格后，甲方支付该分部分项工程的进度款至90%；合 同内所有工作竣工验收合格后，经甲方确认后15个工作日内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同商定的计价方式进行结算。 4、为了严禁乙方截留工人工资，影响工人稳定性和工作效率及工程进度，乙方在收 进度款时提交工人工资发放表，公动工人当月工资，保证每期工人工资如实发到工人手中，在执行中，乙方如无按实际发放工资的、无交回工人领取工资表给甲方存底的，或截留工资的，甲方有权保存该部份款项直接支付给工人，所导致的损失由乙方负责。 十四、施工验收 1、乙方应保证所完毕施工的质量，应符合本合同商定的质量原则。乙方施工完毕， 应向甲方提交竣工报告，告知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完毕了本合同商定工作。但甲方与乙方间的隐蔽工程验收成果或工程竣工验收成果表白乙方施工质量不合格时，乙方应负责免费修复，不延长工期，并承当由此导致的工程承包人的有关损失。 2、所有工程竣工（涉及乙方完毕工作在内）一经业主验收合格，乙方对其分包的劳 务作业的施工质量不再承当责任。 十五、施工配合 厦深铁路潮汕站连接线工程 8 1、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方或建设行政主管部门规定进 行的波及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。 2、乙方按商定完毕作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配 合乙方工作或保证乙方获得该第三方的配合。 十六、纪律及罚款规定 1、严格执行项目部奖罚措施，具体见项目部 项目部管理措施及奖惩制度。 2、乙方不得以任何方式转让该合同，否则甲方有权解除合同，并按其完毕验收合格 工作量的60%办理最后结算，且罚款20万元，乙方即时无条件自行离场。 3、乙方由于自身因素浮现严重质量问题且屡教不改，甲方可单方中断合同，由此造 成的损失，由乙方所有负责，所完毕验收合格的产值按70%结算并无条件自行退场。 4、乙方代表必须在工地上班，以便随时商量工作，如有特殊状况需离动工地时，必 须征得项目经理批准，否则不请假离动工地每一天罚款300元，超过7天后，按自动退场解决，并责令乙方立即更换代表。 5、乙方所有进场人员，必须带齐有效的身份证、暂住证、计生证、劳务证、劳务工 人安全知识合格证、操作技能上岗证等多种有关证件，并将复印件或原件交项目部存档，否则有关部门来检查罚款由乙方承当。 6、乙方新进工人，不及时告知甲方办理有关手续及进行安全三级教育，一切后果由 乙方承当，乙方非施工人员进入施工现场，所导致的一切后果由乙方负责。 7、乙方工人因资薪问题到工地无理闹事或到政府部门歹意上访搞事，乙方必须积极 协同甲方平息事件，事后中断合同履行，乙方无条件自行退场，不得向甲方索赔任何费用，并罚款5万元。 十七、违约责任： 1、乙方按甲方规定完毕了所做工程后，甲方不得以任何理由拖欠乙方工资。 2、乙方必须遵守甲方项目部有关规定，否则由此导致一切损失由乙方负责。 3、乙方未能按甲方进度筹划完毕节点工期，每延误1天向甲方支付1000元违约金， 并在2天内制定出赶工措施，3天内贯彻到位。若不能按商定的竣工日期竣工。乙方必须无条件退场，并不得向甲方索要剩余工资及其她费用，并追究由此给甲方 厦深铁路潮汕站连接线工程 9 导致损失的责任。 4、乙方如在半途自行退场，不得以任何理由向甲方索要其施工的工资及费用。 5、若因乙方的施工及管理水平达不到甲方规定的，则乙方无条件自行退场，所完毕 验收合格的产值只按70%结算，乙方不得索赔任何补偿。 6、在施工过程中，若发生了工程停建，如停工时间在半年以内的，乙方必须无条件 接受甲方复工规定，各项包工合同条款均按原合同规定执行，否则，按乙方所完毕验收合格工作量的80%结算。若停工时间超过半年时间，甲方在停工超过半年时间起的十四天与乙方按原有关条款结算并终结合同。 十八、合同变更及解除 1、乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给她人。否则，乙方将依法承当 责任。 2、合同签订生效后，除不可抗力外用（指战争、严重火灾水灾、台风、地震以及经 双方批准属不可抗力的事故），甲乙双方不得无端变更或解除合同。 3、在履行合同过程中，因遇不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因甲方 因素导致工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方均应采用有效措施竭力减少损失并制止损失的扩大。规定变更一方应及时告知对方，对方在接到告知3天内予以答复，逾期未答复视为批准。 4、如果甲方不按照本合同的商定支付劳务报酬，且延期支付任何一笔款项的期限达 到30天的，乙方有权中断本合同项下义务的履行，甲方延期付款期限达到60日的，乙方有权解除本合同，并有权祈求甲方予以相应的补偿。 5、如果乙方未能如期完毕工程，且延期的期限达到30日的，甲方有权中断本合同项 下义务的履行，整个工程延期的期限达到60日的，甲方有权解除本合同，并有权规定乙方予以相应的补偿。 6、合同解除后，乙方应妥善做好已竣工程和剩余材料、设备的保护和移送工作，按 甲方规定撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同商定支付已竣工作劳务报酬。有过错的一方应当补偿因合同解除给对方导致的损失。合同解除后，不影响双方在合同中商定的结算和清理条款的效力。 十九、争议解决方式 10 厦深铁路潮汕站连接线工程 1、甲方和乙方在履行合同步发生争议，可以自行和解或规定有关主管部门调解，任 何一方不肯和解、调解或和解、调解不成的，双方批准后可向有管辖权的人民法院起诉解决。 2、发生争议后，除非浮现下列状况，双方都应继续履行合同，保持工作持续，保护 好已竣工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方合同终结合同；（2）调解规定停止合同工作，且为双方接受；（3）法院规定停止合同工作。 二十、合同终结 双方履行完合同所有义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终结。 二十一、合同生效及份数 1、本合同一式二份，由甲、乙双方各执一份。 2、自双方签字盖章之日起生效，本合同履行完毕后自动失效。 3、本合同未尽事宜，双方协商解决。 甲 方：XXXXXX工程项目部 签约代表： 联系电话： 日 期： 乙 方: XXXX 签约代表： 联系电话： 日 期：