资源描述
一级建造师法规知识考试试题强化卷(必考题)及答案答题时间:120分钟 试卷总分:100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某工程项目完成施工拟进行竣工验收,按照建设工程质量管理条例规定,下列不属于工程竣工验收必备条件的是()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【正确答案】B2.根据我国公司法的规定,公司财产清算后的清偿顺序为()。A.清算费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金、所欠税款B.清算费用、社会保险费用、职工工资、法定补偿金、所欠税款C.清算费用、职工工资、法定补偿金、社会保险费用、所欠税款D.清算费用、社会保险费用、法定补偿金、职工工资、所欠税款?【正确答案】A3.承包人在施工中遇到暴雨袭击,导致工程停工,同时发生各项费用损失,按照不可抗力索赔处理原则,下列()费用,发包人不予赔偿。A.被冲坏已施工的基础工程B.停工期间设备闲置C.清理现场,恢复施工D.被冲坏的现场临时道路恢复【正确答案】B4.王某与原执业单位解除合同关系时,为了不影响该单位的资质等级和工作,将自己的注册证书复制了一分交给了该单位,则王某的注册证书将()。A.被吊销B.被撤销C.延续有效D.被撤回【正确答案】A5.某建设工程于2012年9月1日开工,由于设计图样变更。工程于9月18日中止施工。根据规定,建设单位最迟应当于()前向施工许可证的发证机关报告A.2012年10月1日?B.2012年10月18日?C.2012年12月1日?D.2012年12月18日【正确答案】B6.【真题】关于建筑工程施工许可管理的说法,错误的是()。A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B.保证工程质量的安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D.消防设计审核不合格的,不予颁发施工许可证【正确答案】A7.【真题】某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地,发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档,依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【正确答案】A8.【真题】关于工程建设项目是否必须招标的说法,正确的是()。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币100万,但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【正确答案】C9.某省直机关办公楼建设项目进行招标,招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上(包括二级),甲(施工总承包三级).乙(施工总承包二级).丙(施工总承包一级).丁(施工总承包一级)纷纷组成投标联合体参与投标,则下列说法正确的是()A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标?B.乙.丙组成投标联合体,其资质等级应为施工总承包一级?C.若丙.丁组成的投标联合体中标,以丁作为代表与招标人签订施工合同?D.丙.丁组成联合体,将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人【正确答案】D10.?甲、乙两公司,甲给乙1000元,委托其代买1台设备。在代买过程中1000元钱被小偷偷走。则1000元钱的损失应由()承担。A.甲?B.乙C.甲、乙共同?D.甲承担大部门,乙承担小部分?【正确答案】A11.建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证,但因项目拆迁受阻,工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位()。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证【正确答案】C12.某建筑节能分部工程施工完毕后,由()组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【正确答案】C13.下列关于地役权的表述中,正确的是()。A.地役权可以单独转让B.地役权自合同签订时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同【正确答案】C14.某施工企业请某律师代理诉讼属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【正确答案】A15.某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务,为某住宅楼绘制出具施工图纸。按照著作权法的规定,下列表述正确的是()。A.张某享有工程设计图的署名权,该公司享有著作权的其他权利B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权,该公司享有著作权的其他权利C.张某享有工程设计图的所有权利,但该公司在其业务范围内可以优先使用D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利,但应当给予张某相应的奖励【正确答案】A16.下列关于格式条款的说法中,正确的是()A.格式条款和非格式条款不一致的,应以格式条款为准B.只要合同中写明,提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款C.对格式条款的理解发生争议的,应当按通常理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的,应作出有利于条款起草方的解释【正确答案】C17.下列己经颁布的规范性法律文件中,不属于宪法部门法范畴的是()A.全国人民代表大会组织法B.中华人民共和国国际法C.中华人民共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法【正确答案】C18.某施工单位拟采用某种新工艺、新技术组织施工,因其不符合现行强制性标准规定,则施工单位正确的处理程序是()A.提供担保后可以实施B.自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施C.由施工单位向建设行政主管部门备案后实施D.提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施【正确答案】D19.劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和企业工会代表组成,劳动争议调解委员会主任由()担任。A.职工代表B.用人单位代表C.工会代表D.劳动行政部门【正确答案】C20.水泥厂在承诺有效期内,对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复,则该水泥买卖合同成立的时间为()A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B.水泥厂的答复文件到达施工单位时C.施工单位发出订购水泥的要约时D.水泥厂发出答复文件时【正确答案】B21.【真题】甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同,后因供电局无故断电,乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟,给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法,正确的是()A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任【正确答案】D22.按照行政许可法规定,因行政管理的需要,确需立即实施行政许可的,省、自治区、直辖市人民政府可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的,应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C23.使用财政预算资金的建设项目,需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的,必须进行招标。A.50B.100C.200D.3000【正确答案】B24.用人单位与劳动者自()起建立劳动关系。A.用工之日B.试用期满之日C.签订合同之日D.劳动者提供担保之日【正确答案】A25.某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同,在合同履行过程中,双方发生争议并诉至法院。则受理法院应当根据合同法分则中关于()合同的相关规定处理。A.行纪B.技术服务C.委托D.居间【正确答案】C26.下列关于建设工程发包的说法中,错误的是()A.建筑工程实行招标发包的,发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位B.建筑工程实行直接发包的,发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位C.合同约定建筑材料由工程承包单位采购的,发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料D.合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的,应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商【正确答案】D27.甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷,甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中,在法院的主持下,双方达成了调解协议,法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔,则下列说法正确的是()A.甲公司可以向人民法院申请强制执行B.人民法院应当根据调解书进行判决C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解【正确答案】A28.甲公司与乙公司签订的采购合同约定,6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款,7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处,但在6月3日,甲公司获取确切证据证明乙公司届时不能履行合同,6月5日乙公司要求甲公司支付预付款,此时甲公司可以行使()A.后履行抗辩权B.不安抗辩权C.同时履行抗辩权D.撤销权【正确答案】B29.【真题】安全生产许可证条例的直接上位法立法依据是()。A.安全生产法B.宪法C.建筑法D.建设工程安全生产管理条例【正确答案】A30.【真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收,建设单位就提前使用,2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法,正确的是()。A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限,施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用,施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任,取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后,施工企业不承担保修责任【正确答案】A31.甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标,甲、乙是存在控股关系的两个公司,丙因自身原因,不再具备招标文件规定的资格条件,甲、丁相互串通投标,在招标文件要求提交投标文件的时间截止前,经招标人同意,戊修改了投标文件,以下投标有效的是()。A.甲B.乙C.丙D.戊【正确答案】D32.【真题】关于我国仲裁基本制度的说法,正确的是()A.当事人对仲裁不服的,可以提起诉讼B.当事人达成有效仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的,仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【正确答案】B33.建设单位领取施工许可证后因故不能正常开工可以申请延期,延期以两次为限,每次不得超过()个月。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C34.工程施工中所造成的下列损失中,承包人不承担任何损失的是()。A.承包方与监理方串通造成的损失B.承包方不履行保修义务所造成的损失C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失【正确答案】C35.当事人一方履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,其赔偿额度为()A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失B.合同中约定的额度C.违反合同一方违反合同时预见到的损失D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益【正确答案】A36.如果以近5年承担过的单项建筑面积来衡量已完成工程的业绩,符合特级企业资质等级法定条件的、质量合格的房屋建筑工程单体建筑面积为()万平方米以上。A.5B.4C.3D.2【正确答案】A37.【真题】根据物权法,不能设定权利质权的是()A.专利权中的财产权B.应收账款债权C.可以转让的股权D.房屋所有权【正确答案】D38.?建设主管部门和有关部门对注册建造师执业活动履行监督检查职责时,可以要求被检查人员出示()。A.资格证书?B.注册证书?C.上岗证书D.执业印章?【正确答案】B39.法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施,不含下列选项中的()。A.与被执行人订立执行和解协议B.扣留、提取被执行人的收入C.查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产D.查封、冻结、划拨被执行人的存款【正确答案】A40.施工企业对重大危险源应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定(),告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。A.应急预案B.管理制度C.评估体系D.救助方案【正确答案】A41.环境噪声污染防治法规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是()。A.配合建设单位24小时联动试车B.为避免冬期施工进行抢工C.自来水管道爆裂进行抢修D.全运会项目开幕时间临近必须抢工【正确答案】C42.经人民调解委员会调解达成调解协议后,双方当事人认为有必要的,可以共同向()基层人民法院申请司法确认调解协议。A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【正确答案】D43.【真题】关于建设工程共同承包的说法,正确的是()。A.中小型工程但技术复杂的,可以采取联合共同承包B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的,应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同,就承包工程中各自负责的部分承担责任【正确答案】C44.建设单位为工程项目办理质量监督手续应在()。A.领取工程规划许可证前B.领取工程规划许可证时C.领取施工许可证前D.领取施工许可证后【正确答案】C45.以正在建造的建筑物抵押的,抵押权自()时设立。A.抵押合同订立B.抵押物登记C.抵押物交付D.抵押人作出表示【正确答案】B46.某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中,严重违反民用建筑节能强制性标准的规定,造成严重后果,按照民用建筑节能条例的规定,可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,()内不予注册。A.1年B.2年C.3年D.5年【正确答案】D47.【真题】在买卖合同中,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A.合同成立B.标的物交付C.合同生效D.支付货款【正确答案】A48.【真题】关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法,正确的是()。A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质,但增项申请资质不必受此限制B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的,不必重新核定建筑业企业资质等级C.被撤回建筑业企业资质的企业,可以在资质被撤回后6个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的,视为准予延续【正确答案】D49.人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法,下列行为不是证据保全方法的是()A.没收B.扣押C.查封D.勘验【正确答案】A50.某高层建筑在地下桩基施工中,基坑发生坍塌,造成10人死亡,直接经济损失900余万元;本次事故属于()。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】A51.生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的,自刑罚执行完毕之日起最长()年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。A.1B.3C.5D.7【正确答案】C52.【真题】2017年7月1日,某工程施工过程中发生坍塌事故,造成人员伤亡,次日在救援中找到2具尸体,另有10人受伤。根据生产安全事故报告和调查处理条例,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。A.2017年7月6日B.2017年7月8日C.2017年7月15日D.2017年7月31日【正确答案】D53.经人民法院两次合法传唤,原告无正当理由拒不到庭的,法院有权()。A.缺席判决B.视为申请撤诉C.驳回原告诉讼请求D.拘传原告到庭【正确答案】B54.【真题】根据劳动合同法,劳动者的下列情形中,用人单位不得解除劳动合同的是()A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位C.患病或非因工负伤,在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的【正确答案】C55.下列关于工程分包的表述中,正确的是()。A.工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成B.专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成C.劳务作业分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业【正确答案】C56.下列具体行为中,不能构成合法留置关系的是()。A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件B.拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆【正确答案】C57.下列关于建设工程招标方式的说法中,正确的是()A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人或其他组织投标B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标C.招标人采用邀请招标方式的,应当向3个以上不特定的法人发出投标邀请书D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标【正确答案】D58.根据招标投标法,招标代理机构应当具备的条件不包括()A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C.有符合法律规定条件,可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库D.有一定数量的具有工程招标资格证书的人员【正确答案】D59.下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是()。A.标报文件存在细微偏差B.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价C.投标报价超过标底上下浮动范围D.由于招标文件要求提交备选投标,同一投标人提交了两个以上不同的投标文件【正确答案】B60.根据下列材料,回答以下3道题:某单位投资2100万元新建办公楼,建设单位与甲施工单位签订了工程承包合同,并约定电梯由建设单位供应,经建设单位同意,甲将消防工程分包给乙施工单位;施工阶段由丙监理公司实施监理。工程于2011年7月1日开工建设,消防工程于2011年4月26日通过了当地消防机构验收,整个丁程于2012年5月12日验收合格,2012年5月24日投入使用。2012年8月20日夜,位于3楼的一处给排水管道由于质量缺陷,造成漏水,致使丁公司存放予该处的两台电子设备损坏,估计损失3万元。()应当向公安机关申请消防设计竣工验收。A.建设单位?B.乙?C.甲?D.丁【正确答案】A61.商贸公司为建筑公司供应建材,建筑公司认为建材质量不合格,未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉,下列证据中,证明力要大于其他证据的是()。A.送货单B.合格证C.合同书D.专业机构出具的质量鉴定报告【正确答案】D62.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,属于应当注销安全生产许可证情形的是()。A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的【正确答案】B63.在所有权的权能中,最核心的权利是()权。A.占有B.使用C.收益D.处分【正确答案】D64.关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员,表述正确的是()。A.应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持,必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持,必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持,设计单位节能设计人员应当参加【正确答案】D65.在债的发生依据中,既未受人之托,也不负有法律规定的义务,而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是()。A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理【正确答案】D66.某工程施工过程中,承包人发现设计图纸结构尺寸错误,则承包人正确做法是()。A.严格按照设计图纸施工B.自行修改后施工C.经监理批准后自行修改D.向设计单位提出修改建议【正确答案】D67.民事诉讼的基本特征不包括()。A.自愿性B.公权性C.强制性D.程序性【正确答案】A68.【真题】关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D.承包人的保修责任可以免除【正确答案】C69.【真题】根据公司法,公司法人成立日期是()之日。A.公司营业执照签发B.申请公司设立C.工商管理机关批准D.组织机构代码证签发【正确答案】C70.仓储合同中,如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险,保管人应当()A.及时通知存货人或者仓单持有人B.有权随时处理仓储物C.催告存货人或者仓单持有人及时处置D.有权随时提取仓储物【正确答案】A71.当事人一方不履行仲裁裁决的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。A.申请人所在地的中级人民法院B.被执行人所在地的基层人民法院C.被执行财产所在地的中级人民法院D.仲裁机构所在地的中级人民法院【正确答案】C72.【真题】关于建设工程见证取样的说法,正确的是()。A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料,应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【正确答案】A73.在某案件仲裁裁决作出过程中,3名仲裁员针对某争议问题的意见不能形成多数意见,则该部分仲裁裁决()。A.暂不作出B.由秘书长裁定C.应当按首席仲裁员意见作出D.由专家委员会裁定【正确答案】C74.【真题】关于施工发现文物报告和保护的说法,正确的是()。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有,在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫绒者有自然破坏危险,对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的,由县级人民政府文物行政部门组织发掘,并同时补办审批手续C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物,集体组织可以自行挖掘D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘,由国务院文物行政主管部门组织实施【正确答案】D75.建筑工程一切险的保险责任范围不包括()A.因自然磨损产生的损失B.因地震产生的损失C.因地面下陷下沉产生的损失D.因火灾、爆炸产生的损失【正确答案】A76.建筑工程一切险的()是指其财产或人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人。A.投保人B.被保险人C.保险人D.受益人【正确答案】B77.【真题】在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备,必须由()承担。A.设备使用单位B.具有相应资质的单位C.设备出租单位D.检验检测机构【正确答案】B78.【真题】关于物权特征的说法,正确的是()。A.物权是一种支配权,需要义务人的行为配合B.物权是一种财产权,直接体现为财产利益的权利C.物权是一种相对权,用以对抗特定的相对人D.物权是不具有排他性的权利,同一物上可以存在几个物权【正确答案】B79.按照工程建设项目招标范围和规模标准规定,必须招标范围内的各类工程建设项目中,下列不属于必须招标的规模标准是()A.施工单项合同估算价为人民币800万元B.重要设备的采购,单项合同估算价为人民币80万元C.监理服务的采购,单项合同估算价为人民币85万元D.项目总投资额为4000万元【正确答案】B80.甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程,施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任,则建设单位()A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙赔偿,乙有权拒绝【正确答案】A81.?蓝天房地产开发公司与远大建筑公司签订建设工程合同,合同中的仲裁条款应包括的内容是()(1)双方请求仲裁的意思表示?(2)远大建筑公司不向法院起诉的承诺(3)双方需要仲裁的事项?(4)双方争议的解决方式(5)双方共同选定仲裁委员会A.(1)(3)(5)B.(2)(4)(5)C.(1)(3)(4)D.(3)(4)(5)【正确答案】A82.某工程施工合同履行过程中,经建设单位同意,总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言,下列说法正确的是()A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任B.应由总承包单位对建设单位承担责任C.应由分包单位对建设单位承担责任D.由建设单位自行承担责任【正确答案】A83.根据建设工程安全生产管理条例的规定,属于施工单位安全责任的是()A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用【正确答案】B84.某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75kW,则施工单位应当()。A.单独设计配电系统B.编制用电组织设计C.制定安全用电措施和电气防火措施D.确定用电安全防护措施【正确答案】B85.【真题】若施工过程中发现设计文件和图纸差错,施工企业的正确做法是()。A.有权进行修改B.可以按照规范施工C.有权拒绝施工D.应当及时提出意见和建议【正确答案】D86.关于施工单位安全生产教育培训的说法中,正确的是()A.建筑施工单位根据实际情况决定是否建立劳动安全生产教育培训制度B.建设单位负责对施工单位的主要负责人和安全生产管理人员进行安全生产知识和管理能力考核并收费相关考核费用C.施工单位使用被派遣劳动者时,无需对其进行安全生产教育和培训D.施工单位作业人员进入新岗位前,应当接受安全生产教育培训【正确答案】D87.安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是()。A.县级以上建设行政主管部门B.县级以上各级人民政府C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府【正确答案】B88.下列对保证担保合同的理解中,错误的是()A.保证合同的当事人包括债权人、债务人和保证人B.可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同D.保证的担保人只能是第三人【正确答案】A89.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套,该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司,工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到一年,发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼,则本案应由()人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市【正确答案】B90.【真题】关于规划许可证的说法正确的是()。A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【正确答案】D91.某工程因施工方原因造成质量存在缺陷,由于建设方付款不及时,施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中,不正确的是()。A.建设方可以解除合同B.建设方可以要求减少支付工程款C.建设方可以要求施工方承担违约责任D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款【正确答案】D92.施工许可证与安全生产许可证之间的关系是()。A.两者无任何关系B.两者同时取得C.施工许可证以安全生产许可证为前提D.安全生产许可证以施工许可证为前提【正确答案】C93.根据消防法,对于除大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程,其消防验收方式是()A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收?B.建设单位应当先行备案后进行消防验收?C.可以不经消防验收,由公安机关消防机构进行抽查?D.在验收后应当报公安机关消防机构备案【正确答案】D94.某工程竣工验收合格后第11年内,部分梁板发生不同程度的断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由()A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修,设计单位承担维修费用D.施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用【正确答案】B95.下列可以分两段进行招标的项目是()。A.技术复杂的项目B.潜在投标人较多的项目C.潜在投标人较少的项目D.精确拟定技术规格的项目【正确答案】A96.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。A.劳动行政部门代表B.同级工会代表C.用人单位D.人民法院指定的人员【正确答案】A97.【真题】根据行政复议法,下列事项中,属于不可申请行政复议的情形是()A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【正确答案】D98.对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是()A.规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【正确答案】C99.某建设工程勘察单位业务实力较强,欲在全国范围内承接勘察业务,按照我国建设工程勘察设计管理相关规定,该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()A.丁级B.丙级C.乙级D.甲级【正确答案】D100.某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭,双方为此发生争执,李某情急之下将张某打伤,后送至医院治疗,发生治疗费、护理费等6000余元,为此()应当就上述费用向张某承担赔偿责任。A.李某B.工商局C.李某和工商局共同D.李某和工商局任意选择其一【正确答案】A二.多选题(共70题)1.【真题】根据建设工程安全生产管理条例,施工企业对作业人员进行安全生产教育培训,应在()之前。A.作业人员进入新的岗位B.作业人员进入新的施工现场C.企业采用新技术D.企业采用新工艺E.企业申请办理资质延续手续【正确答案】ABCD2.【真题】建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期,说法正确的有()。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【正确答案】BC3.【真题】根据建设工程质量管理条例,下列分包的情形中,属于违法分包的有()。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可,施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.未经建设单位认可,承包单位将部分工程交由他人完成D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【正确答案】ACDE4.下列选项中,当事人可以行使法定解除权的有()。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期满前,当事人一方明确表示不履行义务C.当事人一方迟延履行义务,经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务【正确答案】ACDE5.下列情形中,属于设计单位相关质量责任和义务的是()。A.按照工程建设强制性标准进行设计B.组织建设工程质量事故分析,提出技术处理方案C.向建设单位详细说明施工图设计文件D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准E.设计文件应符合国家规定设计深度,注明工程合理使用年限【正确答案】ADE6.【真题】关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法,错误的有()。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定,应报国务院批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业,需经国务院文物行政部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除【正确答案】AD7.【真题】关于工程建设缺陷责任期确定的说法,正确的有()。A.发包人导致竣工迟延的,在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月C.发包人导致竣工迟延的,在承包人提交竣工验收报告后60天后,自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计E.承包人导致竣工迟延的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【正确答案】BDE8.?对建设单位的行为处工程合同价款2以上至4以下的罚款,这些行为是指()。A.未组织竣工验收,擅自交付使用B.任意压缩合理工期C.施工图设计文件审查不合格,擅自施工D.对不合格的建设工程按照合格工程验收E.明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料?【正确答案】AD9.以下情况可能会造成工期延误,但经工程师确认,其中()情况工期可相应地顺延。A.分包商工期拖延B.设计变更和工程量增加C.发包方未按合同约定提供图纸D.不可抗力E.承包方因质量不合格返工【正确答案】BCD10.行政机关及其工作人员在行使行政职权时有()情形的,受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的【正确答案】ACDE11.某工程建设项目,采用公开招标的方式,甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标,是发生了()。A.甲放弃中标B.甲逾期缴纳履约保证金C.甲拒不缴纳履约保证金D.甲因不可抗力提出不能履行合同E.存在不影响中标结果违法行为【正确答案】ABCD12.下列法律事实中,能够引起建设工程债产生的有()A.债务相互抵消B.行为人违法侵害他人的财产权C.无因管理D.不当得利E.提存【正确答案】BCD13.总承包单位要将所承包的工程进行再分包,应当符合的条件有()A.应当依法告知建设主管部门并取得认可B.再分包的内容为总承包合同中规定的分包内容C.在总承包合同中没有规定的分包内容,应事先已征得建设单位的同意D.应接受建设单位直接指定的分包人E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择【正确答案】BC14.行政复议期间具体行政行为不停止执行,但是有下列()情形之一的,可以停止执行。A.行政复议机关认为需要停止执行B.法律规定停止执行C.申请人认为需要停止执行D.申请人申请停止执行,行政复议机关认为要求合理,决定停止执行E.被申请人认为需要停止执行【正确答案】ABDE15.根据招投标相关法律和司法解释,下列施工合同中,属于无效合同的有()A.未经发包人同意,承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同B.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同C.建设单位直接与专业施工单位签订的合同D.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同E.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同【正确答案】ADE16.【真题】合同内容约定不明确,不能达成补充协议,按照交易习惯不能解决时,根据我国合同法的规定,正确的说法有()。A.质量要求不明确,可按照国家标准、行业标准履行B.履行期限不明确,债务人可以随时履行,但应当给对方必要的准备时间C.价款不明确的,可按照合同签订时履行地的市场价格履行D.履行地点不明确,给付货币的,在给付货币一方所在地履行E.履行费用负担不明确的,由债权人承担【正确答案】ABC17.?合同法规定,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则根据合同的性质、目的和交易习惯履行()等义务。A.保管?B.通知?C.协助D.保密E.运送?【正确答案】BCD18.?合同被确认无效后,其法律后果有()。?A.支付违约金?B.赔偿损失?C.返还财产?D.追缴财产E.继续履行?【正确答案】BCD19.【真题】甲乙双方签订买卖合同,丙为乙的债务提供担保,但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法,正确的有()。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B.丙的保证方式为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定,丙不再承担保证责任E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任,则丙免除保证责任【正确答案】BE20.【真题】关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用【正确答案】ABDE21.【真题】施工企业的主要责任人,对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施工方案【正确答案】ABCD22.根据招标投标法实施条例,按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目,应当报项目审批、核准部门审批、核准的有()。A.投标人的组织形式B.招标公告C.招标方式D.招标范围E.招标组织形式【正确答案】CDE23.根据我国合同法的规定,不可抗力主要表现为()。A.订立合同时不能预见B.对其发生和后果不可避免并不能克服C.对其发生的后果可采取措施避免D.对其规律不可抗拒E.对其产生的后果不能承受【正确答案】AB24.【真题】关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。A.开展项目安全教育培训B.对建设工程项目的安全施工负责C.确保安全生产用的有效使用D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况E.及时、如实报告生产安全事故【正确答案】BC25.【真题】下列劳动合同条款中,属于选择条款的有()。A.社会保险B.试用期C.保守商业秘密D.补充保险E.休息休假【正确答案】BCD26.【真题】关于工程建设缺陷责任期确定的说法,正确的有()?A.发包人导致竣工迟延的,在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期?B.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月?C.发包人导致竣工迟延的,在承包人提交竣工验收报告后60天后,自动进入缺陷责任期?D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计?E.承包人导致竣工迟延的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计?【正确答案】BDE27.某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮、重建项目,则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括()。A.有取得文物博物执业资格的人员B.有取得文物博物专业技术职务的人员C.有文物修缮、重建方面的工程业绩D.有从事文物保护工程所需的技术设备E.有建设行政主管部门颁发的资质证书【正确答案】BDE28.按照相关规定,建设工程项目的竣工结算主要包括()A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.群体工程竣工结算D.年度工程竣工结算E.建设项目竣工总结算【正确答案】ABE29.【真题】根据物权法,当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或合同另有约定外,该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【正确答案】DE30.某项目负责人带班生产时,因其他事务需离开施工现场,在离开之前应做的工作包括()A.向工程项目的建设单位请假B.向工程项目的监理单位请假C.向企业总工程师请假D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作【正确答案】AE31.下列行政诉讼案件,应由中级人民法院管辖的一审案件是()。A.确认建筑构件为发明专利B.确认卫生洁具为实用新型专利技术C.确认设计方案的著作权D.对北京市政府作出处理决定不服E.对国务院安全监督管理委员会处理决定不服【正确答案】ADE32.下列关于行政许可的听证程序,说法正确的是()。A.利害关系人申请听证的,行政机关不得拒绝B.行政机关认为应当听证的,应当向社会公告,并举行听证C.行政机关组织并承担听证的费用D.收到申请人、利害关系人听证申请后,行政机关应当在15日内组织听证E.法律规定实施行政许可应当听证的事项,行政机关必须组织听证
展开阅读全文