监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷含答案52

监理工程师建设工程合同管理考试试题强化卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.()是投标人编制投标文件和报价的依据。A.图纸B.招标公告C.投标人须知D.招标文件【正确答案】D2.根据FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于（）。A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款C.业主的履约保证金D.作为承包商严格履行合同义务的措施【正确答案】D3.【真题】下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同【正确答案】C4.发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于（）.A.合同约定的合同价款B.追加的合同价款C.工程预付款D.工程进度款【正确答案】C5.某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是（）。A.由设计单位直接向承包人承担违约责任B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任C.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人【正确答案】C6.由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做（）。A.费用索赔B.工期索赔C.工程加速索赔D.工程变更索赔【正确答案】D7.施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由（）向招标人出具投标保函或者投标保证书。A.银行或者担保公司B.银行或者投标人C.担保公司或者投标人D.银行或者监理单位【正确答案】A8.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议（），协议未达成之前，原合同仍然有效。A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定【正确答案】B9.委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收（）的单位参加。A.承担监理业务B.有对外经营权C.承担有关设计任务D.承担有关施工任务【正确答案】C10.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时（）。A.如果承包人要求交付工程，发包人应当接收B.如果承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C.如果发包人要求交付工程，承包人应当交付D.如果发包人不要求交付工程，承包人则不需承担保管责任【正确答案】C11.【真题】根据标准施工合同，关于监理人指示的说法，错误的是()。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【正确答案】D12.招标文件一经发出后，需要进行必要的澄清或者修改时，应当在提交投标文件截止日期（）日前，书面通知所有招标文件收受人。A.5B.10C.15D.20【正确答案】C13.【真题】某工程是采用FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数PN=1.05,实际竣工月计算的调价系数为PN=1.07。施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为（）。A.1.0B.1.05C.1.06D.1.07【正确答案】B14.交货质量检验中，质量验收的方法不包括（）。A.经验鉴别法B.化学试验法C.物理试验法D.生物试验法【正确答案】D15.【真题】某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权【正确答案】B16.【真题】关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【正确答案】D17.业主对分包合同的管理主要表现为()。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质【正确答案】B18.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由()承担。A.供货方B.采购方C.双方共同D.监理方【正确答案】B19.根据合同法的规定，合同变更的必要条件是（）。A.互惠互利B.协商一致C.变更合同主体D.变更合同内容【正确答案】B20.【真题】下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼【正确答案】D21.依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。A.3B.5C.7D.9【正确答案】B22.FIDIC施工合同条件规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，()。A.在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验B.在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验C.在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验D.直接通过竣工检验【正确答案】A23.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前（）d以书面形式向承包人发出变更通知。A.7B.14C.28D.30【正确答案】B24.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，必须进行招标的项目是（）。A.涉及国家安全、国家秘密的工程B.施工单项合同估算价在150万元人民币以上的项目C.抢险救灾工程D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的项目【正确答案】D25.下列不属于公开招标缺点的是（）。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.竞争激烈程度较差【正确答案】D26.【真题】根据建设工程设计合同(示范文本)，合同有效期是（）。A.从合同签字日起，至提交设计文件之日止B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止C.从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止【正确答案】D27.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，工程师应至少提前（）d通知承包商开工日期。A.4B.5C.6D.7【正确答案】D28.卖方每延误一周向买方交货和提供服务，其应交误期赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的（）计收。A.0.1%B.0.5%C.1%D.10%【正确答案】B29.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【正确答案】D30.【真题】施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【正确答案】B31.基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】D32.某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【正确答案】D33.关于供货方代运货物的说法错误的是()。A.采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货B.采购方接收后，运输部门不再负责C.在交运前出现的问题，由供货方负责D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责【正确答案】D34.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程具备竣工验收条件的，应由承包人向（）提出申请，并递交完整的竣工资料。A.总监理工程师B.工程质量监督机构C.发包人D.建设行政主管部门【正确答案】C35.【真题】根据标准设计施工总承包合同，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【正确答案】D36.标志着合同对双方当事人的法律约束力的开始的是（）。A.合同成立B.合同生效C.合同签订D.要约到达受要约人【正确答案】B37.下列内容关于预付款担保的说法正确的是()。A.采用的是条件担保形式B.自合同签订时生效C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款D.自始至终保函的金额不得变动【正确答案】C38.市场经济中，绝大部分合同都是（）。A.有偿合同B.无偿合同C.单务合同D.从合同【正确答案】A39.下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包【正确答案】A40.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任【正确答案】D41.FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额【正确答案】B42.【真题】根据FIDIC施工合同条件，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【正确答案】B43.【真题】大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【正确答案】D44.建设工程质量管理条例颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益()。A.不再扣留质量保修金，只承担保修费用B.不再扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担C.扣留质量保修金，并承担保修费用D.扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担【正确答案】B45.关于合同生效的时间的表述中，有误的是（）。A.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效B.口头合同自受要约人承诺时生效C.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然已经履行全部或者主要义务的，但未采用书面形式的，视为合同无效D.合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力【正确答案】C46.施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的（）担保。A.留置B.定金C.质押D.保证【正确答案】D47.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前（）内以书面形式通知工程师验收。A.24hB.48hC.7dD.14d【正确答案】B48.根据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（）。A.委托人增加的监理工作内容过多B.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料C.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工D.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年【正确答案】D49.评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。A.变更投标工期B.变更投标报价C.投标书中含有的技术细节D.中标通知书的主要内容【正确答案】C50.质押可以分为（）。A.权利质押和动产质押B.权利质押和不动产质押C.权利质押和信誉质押D.动产质押和不动产质押【正确答案】A51.【真题】根据建设工程勘察合同(示范文本)，关于定金的说法，正确的是（）。A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费【正确答案】A52.无权代理行为属于()。A.无效行为B.可撤销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C53.【真题】根据标准施工合同，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通过监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【正确答案】C54.工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的（）和计算的正确性。A.方法B.取费规范性C.取费合理性D.取费实效性【正确答案】C55.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由()补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【正确答案】C56.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.设计方案最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【正确答案】C57.当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由()。A.发包人明确双方职责，且无需做出通知、B.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人C.监理单位明确双方职责，且无需做出通知D.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方【正确答案】D58.因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长，监理单位()。A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监督单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任【正确答案】A59.【真题】关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【正确答案】C60.对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。A.后履行抗辩权B.追认权C.拒绝权D.不安抗辩权【正确答案】B61.【真题】建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是（）。A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书【正确答案】C62.风险型CM合同采用()的计价方式。A.固定总价B.可调总价C.单价合同D.成本加酬金【正确答案】D63.建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是()。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改【正确答案】B64.【真题】某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法.正确的是（）。A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物【正确答案】C65.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失【正确答案】C66.FIDIC施工合同条件规定，施工合同中构成合同一部分的其他文件是指（）。A.由承包商填写并随投标函一起提交的文件B.在合同协议书或中标函中列明范围的文件C.承包商负责采购材料和设备需提供的样本D.业主的设备和免费提供的材料【正确答案】B67.FIDIC施工合同条件规定，合同履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以()为判定准则。A.承包商的报价是否包括对该事件的费用B.该事件是否由不可抗力事件造成C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见D.该事件是否非承包商原因造成【正确答案】C68.FIDIC施工合同条件规定，当某项工作因工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过（）时，应考虑单价调整。A.1%B.2%C.3%D.4%【正确答案】A69.【真题】某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()。A.工期顺延，给予经济补偿B.工期不予顺延，给予经济补偿C.工期顺延，不给经济补偿D.工期不予顺延，不给经济补偿【正确答案】A70.根据标准施工招标文件的规定，邀请招标一般实行()。A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审【正确答案】B71.【真题】根据标准施工合同,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书【正确答案】C72.【真题】根据标准设计施工总承包合同，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【正确答案】A73.某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿B.合同有效，但货款应由采购员承担C.合同无效，A企业可能退货D.合同有效，货款应由A企业支付【正确答案】D74.【真题】关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()。A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【正确答案】B75.【真题】根据中华人民共和国合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。A.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让【正确答案】A76.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.120D.200【正确答案】B77.【真题】关于承诺的说法，正确的是()。A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺B.承诺可以对要约的数量作出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销【正确答案】D78.建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了()。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】B79.分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（）。A.立即执行B.拒绝执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行【正确答案】C80.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由（）另行约定。A.承包人B.发包人C.发包人和承包人D.承包人和设计人【正确答案】C81.我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是()。A.招标投标制B.合同管理制C.工程监理制D.项目法人负责制【正确答案】B82.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告【正确答案】C83.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.承包人承担，工期不可顺延C.承包人承担，可以顺延工期D.发包人承担，不批准顺延工期【正确答案】A84.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失【正确答案】B85.下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是()。A.有组织开标、评标、定标的能力B.有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库【正确答案】A86.一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权()。A.宣布合同无效B.宣布合同可撤销C.请求人民检察院宣布合同无效D.请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同【正确答案】D87.【真题】关于设计招标内容的说法，正确的是（）A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【正确答案】A88.乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照合同法的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是()。A.甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保B.甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保C.甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D.甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任【正确答案】B89.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【正确答案】D90.【真题】根据标准施工招标文件“投标人须知前附表”的目的是（）。A.列明“通用合同条款”B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜C.明确“投标人须知”的修改内容D.判明评标的方法和因素【正确答案】B91.【真题】某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。A.全部归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【正确答案】B92.设计标准()国家规范的强制性规定。A.必须高于B.可以低于C.可以高于D.不得高于【正确答案】C93.【真题】某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同争议解决方式的说法，正确的是()。A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后诉讼的程序解决争议【正确答案】B94.随着建设下程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足()的要求。A.符合建设工程运行规律B.具体内容具有针对性C.基本构成内容应力求统一D.分阶段编制完成【正确答案】A95.风险对策的决策过程中，一般情况下对各种风险对策的选择原则是()。A.首先考虑风险转移，最后考虑损失控制B.首先考虑风险转移，最后考虑风险自留C.首先考虑风险回避，最后考虑损失控制D.首先考虑风险回避，最后考虑风险自留【正确答案】B96.监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过（）d的准工作时间。A.14B.21C.42D.84【正确答案】C97.施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。A.发包人B.监理单位C.工程师D.承包人【正确答案】D98.建设工程施工承包合同法律关系的客体是（）。A.工程项目B.智力成果C.施工行为D.工程价款【正确答案】A99.【真题】在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【正确答案】A100.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.12D.24【正确答案】B二.多选题(共70题)1.在建设工程委托监理合同履行的过程中，委托人可以行使的权利包括（）。A.选定施工合同的承包人B.审核承包人的索赔C.确定工程规模D.批准施工合同承包人选定的分包人E.主持工程建设有关协作单位的组织协调【正确答案】ACD2.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，关于交付设备检验的说法，正确的有（）。A.买方既可自己参加检验，也可以派代表参加B.检验只能在交货地点进行C.需要协助的检验费用均应由买方承担D.卖方应交付制造商的检验证书E.制造商检验的细节应附在检验证书后面【正确答案】ADE3.下列行为中属于委托代理的法律行为有()。A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作【正确答案】ABD4.FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括()。A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外敌入侵【正确答案】CE5.依据设计合同的规定，设计人应配合施工，包括（）。A.负责设计变更B.负责修改预算C.参加隐蔽工程验收D.参加工程竣工验收E.参加施工组织设计目查【正确答案】ACD6.建设工程设计合同（一）【GF-2000-0209】主要条款有（）。A.设计依据B.发包人应提供的有关资料和文件C.双方的责任D.项目投资要求E.委托设计任务的范围和内容【正确答案】BCE7.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形不属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。A.投标函有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中的响应虚假投标的【正确答案】BD8.下列关于指定分包商的说法，不正确的是（）。A.对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任B.一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为C.业主选定指定分包商不需征求承包商的意见D.将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中E.业主有权将不涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商【正确答案】ACE9.合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，标准化的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写，约定的主要内容包括（）。A.工程概况B.工程承包范围C.合同工期D.质量标准E.合同条款【正确答案】ABCD10.合同生效应当具备的条件有（）。A.意思表示真实B.不违反法律或者社会公共利益C.合同的生效必须附条件D.合同的生效必须附期限E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力【正确答案】ABE11.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应包括的内容有（）。A.经工程师计量的合格工程的工程款额B.完成变更工程的款额C.作为保留金本期减扣的款额D.承包商需支付给分包商的款额E.本期经工程师批准的索赔款额【正确答案】BC12.按照建设工程施工合同的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。A.提供施工场地B.现场勘查C.组织设计交底D.编制施工实施计划E.约定开工时间【正确答案】ACE13.【真题】关于违约赔偿损失的说法，正确的有（）。A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用【正确答案】BD14.对公证的合同效力，描述正确的一项是()。A.公证的效力高于鉴证的效力B.鉴证的效力高于公证的效力C.公证的文书应当作为人民法院认定事实的依据D.公证的文书人民法院应当审查确定其效力E.公证的文书具有强制执行的效力【正确答案】ACE15.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故【正确答案】DE16.某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，该建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对设备的换用，并已经征得工程师的同意，则发包人应（）。A.承担变更费用B.与承包人协议更换设备所发生费用的承担C.顺延此项变更导致延误的工期D.自行享有获得的工程收益E.与承包人协议工程收益的分享【正确答案】BCE17.按照合同法，下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.订立损害社会公共利益的合同B.必须招标的项目未招标订立的合同C.订立显失公平的合同D.因重大误解而订立的合同E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同【正确答案】CDE18.根据合同法的规定，承诺必须具备的条件包括（）。A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.可以随时发出E.必须采取书面形式【正确答案】ABC19.工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是()A.按进度计划组织施工B.实地检查C.有权通知承包人修改进度计划D.有权发布暂停施工指令E.当事人协商一致【正确答案】AE20.依据FIDIC施工合同条件，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有()。A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问【正确答案】AB21.【真题】某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（）。A.银行应当自动延长投标保函的有效期B.施工企业必须延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投标保函继续评标【正确答案】CD22.因监理人与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理人赔偿费的原则是()。A.按工程实际受到的损害计算B.按委托人认为所受到的损害计算C.按实际损害计算一定比例的赔偿金D.监理人赔偿总额不应超过监理酬金总额E.监理人赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额【正确答案】CE23.按照建设工程质量管理条例规定，最低保修期限为2年的工程有（）。A.设备安装工程B.装修工程C.地基基础工程D.电气管道工程E.屋面防水工程【正确答案】ABD24.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答D.解昝应说明问题的来源E.在标前会上给予解答并记入会议纪要【正确答案】AE25.按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同可以有不同的分类建设工程材料设备采购合同的买受人可以是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.生产厂家E.供货人【正确答案】AC26.施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（）。A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.承包人可以留置工程D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任【正确答案】BD27.在开标时，如果发现投标文件出现()等情况，应按无效投标文件处理。A.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认B.没有按照招标文件要求提供投标保证金C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.投标函未加盖投标人的企业公章【正确答案】ABCE28.设计投标书的设计方案评审内容主要包括（）。A.设计指导思想是否正确B.设备选型的经济性C.工艺流程是否先进D.总体布置的合理性，场地利用系数是否合理E.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平【正确答案】ACDE29.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列关于违约责任的表述中，正确的是（）。A.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金B.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1d，应承担应支付金额2的逾期违约金，但设计人提交设计文件的时间不予顺延C.由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应免收直接受损失部分的设计费D.在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的定金E.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决【正确答案】ACE30.【真题】关于大型工程设备采购招标中交货期的说法中，正确的是()。A.设备制造厂家生产计划是否合理B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标D.提前交货不考虑降价评标价E.投标资料表中规定的备品备件能否与主机设备同时交货【正确答案】BCD31.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令【正确答案】ACDE32.【真题】合同法律关系的客体有（）。A.物B.行为C.义务D.权利E.知识产权【正确答案】ABE33.在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。A.手触B.拉伸试验C.查点法D.压缩试验E.金相试验【正确答案】BDE34.下列关于资格预审申请文件的说法正确的有（）。A.申请人的澄清或说明可以采用口头形式B.申请人的澄清或说明应采用书面形式C.申请人的澄清或说明不得改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分E.招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明【正确答案】BCDE35.勘察人如遇（）情况，可以相应延长合同工期。A.设计变更B.工作量变化C.勘察设备损坏D.不可抗力影响E.非勘察人原因造成的窝工【正确答案】ABDE36.承担缔约过失责任的情形有()。A.提供格式条款一方免除其责任B.没有得到进口许可证而谎称已取得C.违反缔约中的保密业务D.施工企业不具有相应资质等级而谎称具有E.故意提供与订立合同有关的虚伪情况【正确答案】BCDE37.按合同是否要求在当事人意思表示一致的基础上，交付标的物或者其他给付义务为标准，可将合同划分为（）。A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.计划合同【正确答案】AB38.下列合同属于非即时买卖合同的是（）。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖E.现金买卖【正确答案】ABCD39.【真题】根据FIDIC施工合同条件，业主可以凭保函索赔的有()。A.承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42天未派人修补D.承包人的施工期限超过了合同工期E.业主因承包人的严重违约行为解除合同【正确答案】BCE40.建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对（）造成的损失和费用，负责赔偿。A.维修保养或正常检修的费用B.设计错误引起的损失和费用C.施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失D.被保险人因发生与所保工程直接相关的意外事故而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用E.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失【正确答案】DE41.根据合同法的规定，采用合同形式的不要式原则的理由有（）。A.合同本质对合同形式不作要求B.电子技术对合同形式的影响C.当事人对合同的形式不予重视D.国际公约要求不应对合同形式进行限制E.市场经济要求不应对合同形式进行限制【正确答案】ABDE42.下列属于发包人违约责任的是（）。A.设计错误B.设计工作暂停C.审批工作延误D.发包人延误支付定金E.设计人员受不可抗为影响延误完成【正确答案】CD43.合同的权利义务终止时，不影响合同中()的效力。A.保险条款B.仲裁条款C.结算条款D.担保条款E.清理条款【正确答案】CE44.合同法律关系客体中的行为包括（）。A.建筑物B.施工C.专利权D.安装E.建筑材料【正确答案】BD45.属于业主的风险包括A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动B.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战C.承包商管理不善引起的物品爆炸D.业主提供的设计不当造成的损失E.一个有经验承包商通常能够预测和防范的任何自然力作用【正确答案】ABD46.建设工程施工过程中，对不符合工程施工质量要求的处理办法中，正确的是（）。A.承包人应当按照发包商的要求返工，直到符合约定标准B.因承包人的原因迭不到约定标准的，由承包人承担返工费用，工期不予顺延C.因发包人的原因达不到约定标准的，由发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延D.因双方原因达不到约定标准，责任由双方分别承担E.如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担【正确答案】BCDE47.狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有（）。A.